2025年度绿色建筑项目施工合同补充协议范本

2025年度绿色建筑项目施工合同补充协议范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______鉴于甲方作为施工单位，负责实施位于_______的_______项目的施工建设，乙方作为建设单位，负责该项目的投资与管理，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就施工过程中有关事宜达成如下补充协议：一、施工范围及内容（1）土建工程：包括基础、主体结构、屋面、装饰装修等；（2）安装工程：包括给排水、电气、通风空调、消防、智能化等；（3）室外工程：包括道路、广场、绿化、围墙等。2.甲方应严格按照国家有关法律法规、行业标准和施工图纸、技术规范进行施工，确保工程质量、安全和进度。二、工期及进度安排1.本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.甲方应按照施工组织设计和进度计划，合理组织施工，确保工程按期完成。三、工程质量标准1.本工程的质量标准应符合国家现行有关建筑工程质量验收规范和标准。2.甲方应确保工程质量达到优良等级，并承担因自身原因造成的质量缺陷责任。四、工程款支付及结算1.乙方应按照合同约定和工程进度，按时支付工程款。2.甲方在工程完成后，应向乙方提交工程结算报告，乙方应在收到报告后_______日内进行审核，并支付相应款项。3.甲方在施工过程中，如因乙方原因导致工程停工或返工，乙方应承担相应责任，并支付甲方停工或返工期间的费用。五、工程变更及索赔1.在施工过程中，如因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致工程量发生变化，双方应按照国家有关规定和合同约定进行调整。2.甲方在施工过程中，如因乙方原因导致工程停工、返工或延长工期，甲方有权向乙方提出索赔，乙方应在收到索赔通知后_______日内予以答复。六、合同解除及终止1.如双方协商一致，可解除本合同。2.如一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（施工单位）：________________乙方（建设单位）：________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本补充协议中，“第三方”是指除甲方（施工单位）和乙方（建设单位）之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、咨询服务机构等。二、第三方介入的必要性1.监理单位：负责监督工程施工过程，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。2.设计单位：负责提供施工图纸和技术规范，对施工过程中的设计变更进行审核。3.材料供应商：提供符合质量要求的建筑材料，确保工程所需材料的质量。4.设备供应商：提供符合质量要求的施工设备，确保工程顺利进行。5.咨询服务机构：提供专业咨询服务，如项目管理、风险评估、造价控制等。三、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，应承担相应的责任，其责任限额如下：（1）监理单位：因监理不当造成的损失，责任限额为合同总价的_______%。（2）设计单位：因设计缺陷造成的损失，责任限额为合同总价的_______%。（3）材料供应商：因材料质量不合格造成的损失，责任限额为合同总价的_______%。（4）设备供应商：因设备质量不合格造成的损失，责任限额为合同总价的_______%。（5）咨询服务机构：因咨询服务不当造成的损失，责任限额为合同总价的_______%。四、第三方责权利划分1.监理单位：（1）权利：对工程施工过程进行监督检查，提出整改意见，要求甲方整改。（2）义务：确保工程质量、安全和进度符合合同要求，对发现的问题及时向甲方和乙方报告。2.设计单位：（1）权利：对施工图纸和技术规范进行审核，对设计变更提出意见。（2）义务：确保设计图纸和技术规范符合国家规定和行业标准，对设计变更进行审核。3.材料供应商：（1）权利：要求甲方按照合同约定验收材料。（2）义务：提供符合质量要求的建筑材料，确保材料质量。4.设备供应商：（1）权利：要求甲方按照合同约定验收设备。（2）义务：提供符合质量要求的施工设备，确保设备质量。5.咨询服务机构：（1）权利：根据甲方和乙方的需求，提供专业咨询服务。（2）义务：确保咨询服务质量，对提出的问题提出合理建议。五、第三方介入程序1.甲方和乙方应共同确定第三方介入事宜，并签订相应的合作协议。2.第三方在介入前，应向甲方和乙方提交相关资质证明和业绩证明。3.第三方介入后，应按照合作协议和本补充协议的约定履行职责。六、第三方变更及退出1.如需更换第三方，甲方和乙方应协商一致，并书面通知对方。2.第三方在履行职责过程中，如因自身原因退出，应提前_______日向甲方和乙方提出书面申请。3.第三方退出后，甲方和乙方应重新确定第三方，并签订相应的合作协议。七、争议解决1.第三方在履行职责过程中，如与甲方或乙方发生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（施工单位）：________________乙方（建设单位）：________________签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范详细要求：包含项目的设计图纸、施工图纸、技术规范、施工组织设计等文件。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据，需确保其完整、准确。2.附件二：施工合同详细要求：包括合同双方的基本信息、工程概况、施工范围、工期、质量标准、工程款支付方式等内容。说明：施工合同是甲乙双方权利义务的明确约定，是施工过程中的核心文件。3.附件三：监理合同详细要求：包括监理单位的基本信息、监理范围、监理内容、监理费用、监理期限等。说明：监理合同是监理单位与甲乙双方的权利义务约定，确保工程质量、安全和进度。4.附件四：设计变更通知单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的设计图纸、变更后的技术规范等。说明：设计变更通知单是设计单位与甲乙双方就设计变更达成一致意见的文件。5.附件五：材料供应合同详细要求：包括材料供应商的基本信息、材料种类、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点等。说明：材料供应合同是材料供应商与甲乙双方的权利义务约定，确保材料质量。6.附件六：设备供应合同详细要求：包括设备供应商的基本信息、设备种类、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点等。说明：设备供应合同是设备供应商与甲乙双方的权利义务约定，确保设备质量。7.附件七：工程结算报告详细要求：包括工程量清单、工程款支付情况、结算金额、结算依据等。说明：工程结算报告是甲乙双方就工程款支付达成一致意见的文件。8.附件八：工程验收报告详细要求：包括工程质量、安全、进度等方面的验收情况、验收结论等。说明：工程验收报告是甲乙双方对工程质量、安全、进度等进行验收的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：a.未按合同约定的时间完成工程；b.工程质量不符合合同约定；c.未按合同约定支付工程款；d.其他违反合同约定的行为。乙方违约行为：a.未按合同约定的时间支付工程款；b.未按合同约定提供施工图纸及技术规范；c.未按合同约定提供材料及设备；d.其他违反合同约定的行为。第三方违约行为：a.未按合同约定履行监理职责；b.未按合同约定提供设计图纸及技术规范；c.未按合同约定提供材料及设备；d.其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：甲方违约责任：a.甲方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应向乙方支付_______元违约金；b.甲方工程质量不符合合同约定，应承担修复费用，并赔偿乙方因此遭受的损失；c.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付_______元违约金；d.其他违约行为，按合同约定承担相应责任。乙方违约责任：a.乙方未按合同约定的时间支付工程款，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金；b.乙方未按合同约定提供施工图纸及技术规范，应承担相应责任；c.乙方未按合同约定提供材料及设备，应承担相应责任；d.其他违约行为，按合同约定承担相应责任。第三方违约责任：a.第三方未按合同约定履行监理职责，应承担相应责任；b.第三方未按合同约定提供设计图纸及技术规范，应承担相应责任；c.第三方未按合同约定提供材料及设备，应承担