2025年度建筑幕墙设计与施工分包合同

2025年度建筑幕墙设计与施工分包合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：_____________________联系电话：_______________________名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：_____________________联系电话：_______________________一、项目概况1.项目名称：____________________________2.项目地点：____________________________3.项目规模：____________________________4.项目投资：____________________________5.项目工期：____________________________二、合同内容1.设计内容：（1）乙方负责项目建筑幕墙的设计，包括但不限于：a.建筑幕墙的结构设计；b.建筑幕墙的材质选用；c.建筑幕墙的外观设计；d.建筑幕墙的节能设计；e.建筑幕墙的安装及验收标准。（2）乙方应在甲方要求的时间内完成设计工作，并提供完整的设计图纸及说明书。2.施工内容：（1）乙方负责项目建筑幕墙的施工，包括但不限于：a.建筑幕墙的材料采购；b.建筑幕墙的现场施工；c.建筑幕墙的安装调试；d.建筑幕墙的竣工验收。（2）乙方应按照设计图纸及说明书进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。三、合同期限及付款方式1.合同期限：自本合同签订之日起至____________________________止。2.付款方式：（1）设计费：____________________________（2）施工费：____________________________（3）付款时间：____________________________四、违约责任1.甲方违约责任：（1）如甲方未按约定支付设计费和施工费，应向乙方支付_____%的违约金。（2）如甲方擅自变更设计要求，导致乙方增加设计成本，甲方应承担相应费用。2.乙方违约责任：（1）如乙方未按约定完成设计工作，应向甲方支付_____%的违约金。（2）如乙方未按约定完成施工工作，应向甲方支付_____%的违约金。（3）如乙方施工质量不符合约定标准，应负责返工直至符合要求，并承担由此产生的费用。五、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________________乙方（盖章）：____________________________签订日期：____________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计咨询公司、监理单位、材料供应商、施工队伍等。二、第三方介入的目的1.设计咨询公司：为甲方提供专业的建筑设计咨询，确保设计方案的科学性、合理性及可行性。2.监理单位：对施工过程进行监督管理，确保施工质量、安全及进度符合国家及行业标准。3.材料供应商：为项目提供合格的建筑材料，确保材料质量符合设计要求。4.施工队伍：按照设计图纸及施工规范进行施工，确保工程按时、按质完成。三、第三方介入的流程1.甲方根据项目需求，选择合适的第三方，并与第三方签订相关合作协议。2.乙方在得知第三方介入的情况下，应积极配合第三方的工作，并提供必要的支持。3.第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的相关规定。四、第三方的责任与权利1.责任：（1）第三方应按照合作协议及本合同的规定，履行其职责，确保项目顺利进行。（2）第三方在介入过程中，如因自身原因导致项目出现质量问题、安全事故或进度延误，应承担相应责任。（3）第三方应保护甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。2.权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。（2）第三方有权根据项目实际情况，提出合理的建议和意见，甲方和乙方应予以考虑。（3）第三方有权在履行职责过程中，对甲方和乙方的工作进行监督和指导。五、第三方责任限额1.第三方在介入过程中，如因自身原因导致项目出现质量问题、安全事故或进度延误，其责任限额如下：（1）设计咨询公司：承担设计费用总额的_____%。（2）监理单位：承担监理费用总额的_____%。（3）材料供应商：承担材料供应费用总额的_____%。（4）施工队伍：承担施工费用总额的_____%。2.如第三方责任超出上述限额，甲方和乙方应根据实际情况，共同承担超出部分的责任。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方：（1）第三方应向甲方提供项目进展情况报告，甲方有权对项目进行监督和检查。（2）甲方有权要求第三方调整设计方案、施工方案等，第三方应予以配合。2.第三方与乙方：（1）乙方应向第三方提供设计图纸、施工图纸等资料，以便第三方履行职责。（2）乙方应配合第三方进行现场施工，确保施工质量、安全及进度符合要求。3.第三方与第三方：（1）各第三方之间应相互配合，共同推进项目进展。（2）各第三方之间应保持沟通，及时解决项目实施过程中出现的问题。七、违约责任1.第三方违约责任：（1）第三方未按约定履行职责，导致项目出现质量问题、安全事故或进度延误，应承担相应责任。（2）第三方泄露甲方和乙方商业秘密，应承担相应法律责任。2.甲方和乙方违约责任：（1）甲方和乙方未按约定配合第三方工作，导致项目出现质量问题、安全事故或进度延误，应承担相应责任。（2）甲方和乙方泄露第三方商业秘密，应承担相应法律责任。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.第三方介入后的争议解决，适用本合同第八条的规定。九、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计合同附件：设计方案说明书设计图纸（包括总平面图、立面图、剖面图、节点详图等）设计变更通知单设计合同履行情况报告2.施工合同附件：施工组织设计施工进度计划施工方案施工图纸会审记录施工变更通知单施工记录施工验收报告3.材料供应合同附件：材料清单材料质量保证书材料验收报告材料供应进度计划4.监理合同附件：监理大纲监理计划监理日志监理报告监理验收记录5.付款凭证附件：设计费发票施工费发票材料供应费发票监理费发票6.争议解决附件：争议解决会议纪要仲裁裁决书或法院判决书附件详细要求和说明：所有附件均需加盖合同主体方公章或合同主体方法定代表人签字确认。设计图纸需符合国家及行业标准，并经过甲方确认。施工方案需符合设计图纸及施工规范，并经过甲方和监理单位确认。材料清单需详细列出材料名称、规格、数量、品牌等信息，并附有材料质量保证书。监理报告需详细记录监理过程、发现的问题及处理措施。付款凭证需真实有效，并注明付款金额、日期及用途。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为及责任认定：违约行为：乙方未按合同约定的时间完成设计工作。责任认定：乙方应向甲方支付_____%的违约金，并赔偿由此造成的损失。违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工工作。责任认定：乙方应向甲方支付_____%的违约金，并赔偿由此造成的损失。违约行为：第三方提供的材料不符合质量要求。责任认定：第三方应承担相应的责任，包括但不限于更换不合格材料、赔偿损失等。违约行为：监理单位未能履行监理职责，导致工程质量问题。责任认定：监理单位应承担相应的责任，包括但不限于整改质量问题、赔偿损失等。2.违约行为及责任认定示例：示例一：乙方未能在合同约定的工期完成设计工作，实际完成时间为工期后的第15天。乙方应向甲方支付设计费总额的____