2025年度新型农业设施建设简易施工合同

2025年度新型农业设施建设简易施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：一、合同双方基本信息甲方（施工方）：名称：____________________住所地：____________________法定代表人：__________________联系方式：____________________乙方（建设单位）：名称：____________________住所地：____________________法定代表人：__________________联系方式：____________________二、合同标的1.项目名称：2025年度新型农业设施建设简易施工项目2.项目地点：____________________3.施工内容：____________________4.施工规模：____________________5.施工期限：____________________三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币______元整（大写：______元整）。2.支付方式：（1）合同签订后____个工作日内，乙方支付甲方合同价款的_____%作为预付款。（2）工程完工并经乙方验收合格后____个工作日内，乙方支付甲方合同价款的_____%作为进度款。（3）工程竣工验收合格并交付使用后____个工作日内，乙方支付甲方合同价款的_____%作为结算款。四、工程质量及验收标准1.工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准。2.验收标准：（1）乙方在工程完工后____个工作日内组织验收。（2）验收合格后，甲方应在____个工作日内出具验收合格证明。（3）验收不合格的，乙方应在____个工作日内整改，整改后重新组织验收。五、合同工期1.施工期限：自____年____月____日至____年____月____日。2.甲方应在合同约定的工期内向乙方提供施工场地、施工用水、用电等条件。六、工程变更及索赔1.在施工过程中，如因设计变更、地质条件变化等原因导致工程量增加或减少，双方应协商一致，按实际发生变更的工程量及合同约定调整合同价款。2.因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的_____%作为违约金。3.因不可抗力等原因导致工程延误，双方应根据实际情况协商解决。七、违约责任1.甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。2.乙方未按约定工期完成工程的，应向甲方支付_____%的违约金。3.双方如因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同解除1.在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。2.因不可抗力等原因导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。九、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（施工方）签字（或盖章）：__________________日期：__________________乙方（建设单位）签字（或盖章）：__________________日期：__________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方指除甲方（施工方）和乙方（建设单位）以外的任何参与合同履行的组织或个人，包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、设备供应商、咨询顾问、中介机构等。二、第三方介入的目的1.监理：对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。2.设计：对施工项目提供设计服务，确保设计方案的合理性和可行性。3.材料与设备：提供所需的材料或设备，保证施工进度。4.咨询顾问：提供专业咨询，协助解决施工过程中的技术问题。5.中介机构：协助合同签订、履行过程中的沟通协调工作。三、第三方的责任与权利1.监理方：（1）责任：对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求；对施工进度进行控制；对施工安全进行监管。（2）权利：提出整改意见；暂停施工；对违反合同的行为提出警告或处理建议。2.设计方：（1）责任：提供符合合同要求的设计方案；对设计方案进行解释和指导；对施工过程中的设计变更进行确认。（2）权利：对施工过程中的设计问题提出建议；对设计变更进行确认。3.材料与设备供应商：（1）责任：按照合同约定提供合格的材料或设备；对材料或设备的质量负责。（2）权利：要求甲方或乙方按照合同约定支付材料或设备款项。4.咨询顾问：（1）责任：提供专业咨询，协助解决施工过程中的技术问题；对咨询结果负责。（2）权利：要求甲方或乙方支付咨询费用。5.中介机构：（1）责任：协助合同签订、履行过程中的沟通协调工作；对协调结果负责。（2）权利：要求甲方或乙方支付中介服务费用。四、第三方的责任限额1.第三方的责任限额应根据合同约定及实际情况确定，具体如下：（1）监理方：因监理方原因导致工程质量不合格，责任限额为合同价款的_____%。（2）设计方：因设计方原因导致工程质量不合格，责任限额为合同价款的_____%。（3）材料与设备供应商：因材料或设备质量问题导致工程质量不合格，责任限额为材料或设备总价款的_____%。（4）咨询顾问：因咨询结果导致工程质量不合格，责任限额为咨询费用的_____%。（5）中介机构：因中介服务导致合同履行出现问题，责任限额为中介服务费用的_____%。2.第三方责任限额的计算方式为：（1）监理方、设计方、材料与设备供应商：按合同约定比例计算。（2）咨询顾问：按实际咨询费用计算。（3）中介机构：按实际中介服务费用计算。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间应签订相应的协议，明确各方的权利、义务和责任。2.第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规及合同约定，不得损害甲方、乙方的合法权益。3.第三方在履行合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.第三方介入合同履行过程中，甲方、乙方应积极配合，为第三方提供必要的支持。六、合同变更1.如因第三方介入导致合同内容变更，双方应协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.补充协议的签订，不影响本合同的效力。七、争议解决第三方介入合同履行过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（施工方）签字（或盖章）：__________________日期：__________________乙方（建设单位）签字（或盖章）：__________________日期：__________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范详细要求：包含施工项目的详细图纸、技术规范、施工工艺要求等，由设计方提供。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中必须遵守的基本依据，甲方应确保图纸及技术规范的准确性和完整性。2.附件二：施工合同详细要求：包括合同双方的基本信息、合同标的、合同价款、支付方式、工期、工程质量及验收标准、违约责任、争议解决等内容。说明：施工合同是双方权利义务的约定，是合同履行的重要依据。3.附件三：施工进度计划详细要求：包括施工项目的各个阶段、时间节点、施工内容、所需资源等。说明：施工进度计划是确保施工进度按计划进行的重要工具。4.附件四：施工组织设计详细要求：包括施工项目的组织架构、人员配备、施工方案、安全措施等。说明：施工组织设计是确保施工顺利进行的重要保障。5.附件五：材料设备清单详细要求：包括施工所需材料的名称、规格、数量、供应商等信息。说明：材料设备清单是确保施工所需材料设备及时到位的重要依据。6.附件六：施工验收报告详细要求：包括施工项目的验收时间、验收人员、验收结果等信息。说明：施工验收报告是施工项目完工后，乙方对工程质量进行验收的依据。7.附件七：工程变更记录详细要求：包括工程变更的原因、内容、变更后的工程量、变更后的合同价款等信息。说明：工程变更记录是合同履行过程中，因设计变更、地质条件变化等原因导致工程量增加或减少的记录。8.附件八：违约金支付凭证详细要求：包括违约金的支付时间、金额、支付方式等信息。说明：违约金支付凭证是证明违约金已支付的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按约定支付工程款。未按约定提供施工场地、施工用水、用电等条件。未按约定工期完成工程。（2）乙方违约：未按约定支付工程款。未按约定验收工程。未按约定提供施工图纸及技术规范。未按约定提供施工场地、施工用水、用电等条件。2.责任认定标准：（1）甲方违约：未按约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。未按约定工期完成工程的，