2025年度新型数据中心机房建设工程施工合同模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度新型数据中心机房建设工程施工合同模板本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________鉴于甲方需在______地址建设新型数据中心机房，乙方愿意按照甲方要求进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：______数据中心机房建设工程2.工程地点：______地址3.工程规模：______平方米4.工程内容：包括但不限于土建、强弱电、消防、通风、空调、智能化等。5.工程投资：人民币______万元整（大写：______）二、工期1.本工程自合同签订之日起______天内完成施工，具体开工日期及竣工日期以甲方通知为准。2.乙方应严格按照甲方要求的时间节点完成工程进度，如因乙方原因导致工程延期，每延误一日，乙方应向甲方支付______元人民币的违约金。三、工程款支付1.甲方在合同签订后______日内向乙方支付工程总造价的______%作为预付款。2.乙方在工程进度达到______时，甲方应支付工程总造价的______%。3.乙方在工程进度达到______时，甲方应支付工程总造价的______%。4.乙方在工程竣工验收合格后______日内，甲方应支付工程总造价的______%。5.乙方在工程保修期满后______日内，甲方应支付工程总造价的______%。四、工程质量1.乙方应严格按照国家相关法律法规、技术标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。2.乙方应保证工程质量达到国家规定的合格标准，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工，直至达到合格标准。3.乙方应保证工程质量在保修期内不出现质量问题，如出现质量问题，乙方应负责免费维修。五、安全生产1.乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，加强施工现场安全管理，确保施工安全。2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。3.乙方应加强施工人员的安全教育，提高施工人员的安全意识。六、保密条款1.双方对本合同内容以及工程施工过程中涉及的商业秘密、技术秘密负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得泄露本合同内容以及工程施工过程中涉及的商业秘密、技术秘密。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所称第三方，是指除甲方和乙方以外的，为完成本合同约定的工程内容和目的，提供咨询、监理、检测、设计、设备供应、材料供应等服务的任何自然人、法人或其他组织。2.第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。二、第三方介入方式a.咨询服务：第三方为甲方提供技术、管理等方面的咨询服务。b.监理服务：第三方对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。c.检测服务：第三方对工程材料、设备、施工质量等进行检测。d.设计服务：第三方为本工程提供设计图纸和相关技术文件。e.设备供应：第三方为本工程提供所需的设备。f.材料供应：第三方为本工程提供所需的材料。三、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任限额如下：a.咨询服务：第三方对咨询服务结果不承担任何责任。b.监理服务：第三方对工程质量、进度和安全的监督管理责任，仅限于其职责范围内，对因第三方原因造成的工程质量、进度和安全问题，第三方应承担相应的责任。c.检测服务：第三方对检测结果的准确性负责，如检测结果出现错误，第三方应承担相应的责任。d.设计服务：第三方对设计图纸和技术的正确性负责，如设计图纸和技术文件存在缺陷，第三方应承担相应的责任。e.设备供应：第三方对供应设备的质量负责，如设备存在质量问题，第三方应承担相应的责任。f.材料供应：第三方对供应材料的质量负责，如材料存在质量问题，第三方应承担相应的责任。2.第三方责任限额的具体金额由甲乙双方在合同中约定。四、第三方与其他各方的责任划分1.甲方与乙方之间的合同关系不变，第三方不参与甲乙双方的权利义务关系。2.第三方在履行本合同过程中，应遵守甲乙双方的要求，不得损害甲乙双方的合法权益。3.第三方在履行本合同过程中，如违反合同约定或法律法规，应承担相应的法律责任。4.甲方与乙方应就第三方的工作进行监督，确保第三方按照合同约定履行职责。五、第三方变更1.如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。2.第三方更换后，原合同中关于第三方的约定继续有效。六、争议解决1.第三方在本合同项下发生争议，应由甲乙双方协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________第三方（服务机构）：____________________________签订日期：______年______月______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概况及施工方案详细说明工程名称、地点、规模、内容等。提供详细的施工方案，包括施工工艺、进度安排、质量控制措施等。2.施工图纸及技术规范提供符合国家及行业标准的施工图纸。提供施工过程中所需的技术规范和标准。3.材料设备清单列出工程所需的各种材料、设备的名称、规格、型号、数量等。提供材料、设备的供应商信息及质量保证措施。4.工程预算及资金支付计划详细列出工程预算，包括各项工程费用、材料费用、人工费用等。制定资金支付计划，明确支付节点和金额。5.安全生产措施及应急预案提供施工现场的安全管理制度及操作规程。制定针对可能发生的安全事故的应急预案。6.环境保护措施及环保验收报告提供施工现场的环境保护措施及实施方案。提供工程竣工后的环保验收报告。7.施工进度计划及阶段性验收报告制定详细的施工进度计划，明确各阶段的施工内容、时间节点等。提供阶段性验收报告，包括质量、安全、进度等方面的验收结果。8.甲方、乙方、第三方之间的合作协议及补充协议提供甲方、乙方、第三方之间的合作协议及补充协议，明确各方的权利义务。9.争议解决机制制定争议解决机制，明确争议解决的方式和程序。10.合同附件提供合同附件，包括合同副本、变更协议、补充协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度。b.乙方施工过程中出现质量问题，影响工程进度和使用。c.乙方未按合同约定提供材料、设备，影响工程进度。d.乙方违反施工现场的安全规定，导致安全事故。e.甲方未按合同约定支付工程款。f.甲方违反合同约定，擅自改变工程内容和设计。g.第三方未按合同约定履行职责，影响工程进度和质量。2.责任认定标准：a.乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一日，应向甲方支付______元人民币的违约金。b.乙方施工过程中出现质量问题，影响工程进度和使用，乙方应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。c.乙方未按合同约定提供材料、设备，影响工程进度，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。d.乙方违反施工现场的安全规定，导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。e.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付______元人民币的违约金。f.甲方违反合同约定，擅自改变工程内容和设计，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。g.第三方未按合同约定履行职责，影响工程进度和质量，第三方应承担相应的责任，并赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。示例说明：1.乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，延误了5天。根据合同约定，乙方应向甲方支付______元人民币的违约金。2.甲方违反合同约定，擅自改变工程