2025年度城市道路建设工程担保责任与合同执行合同

2025年度城市道路建设工程担保责任与合同执行合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（担保人）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（被担保人）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于：1.甲方愿意为乙方在2025年度城市道路建设工程中承担担保责任，保证乙方按照合同约定履行工程建设的义务。2.乙方承诺按照合同约定进行工程建设，并保证工程质量、进度和安全生产。现甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就2025年度城市道路建设工程担保责任与合同执行事宜，达成如下协议：一、担保范围1.甲方在本合同有效期内，对乙方在2025年度城市道路建设工程中因工程质量、进度、安全生产等方面所发生的债务，承担连带担保责任。2.担保范围包括但不限于：工程款、违约金、赔偿金、罚款等。二、担保期限1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至2025年度城市道路建设工程竣工验收合格之日止。2.甲方在本合同有效期内，对乙方在工程建设过程中产生的债务承担担保责任。三、担保方式1.甲方以现金、银行承兑汇票、银行保函等形式提供担保。2.甲方提供的担保金额应不低于乙方在工程建设过程中可能产生的最大债务。四、担保费用1.甲方承担本合同的担保费用，具体费用由双方另行协商确定。2.甲方应在合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付担保费用。五、合同履行1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程建设任务。2.甲方在乙方履行合同过程中，有权对乙方进行监督检查，确保工程建设质量、进度和安全生产。3.乙方在工程建设过程中，如发生质量问题、进度延误或安全生产事故，应立即通知甲方，并采取有效措施予以整改。六、违约责任1.乙方未按合同约定履行工程建设义务，导致工程质量、进度、安全生产等方面出现问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.乙方在工程建设过程中，如发生重大安全事故，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。3.甲方未按合同约定履行担保义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。七、争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（担保人）：____________________日期：____________________乙方（被担保人）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、检验、评估等服务的机构或个人。a.工程监理公司；b.工程造价咨询公司；c.工程质量检测机构；d.工程安全评估机构；e.法律顾问；f.其他经甲乙双方认可的第三方。二、第三方介入的条件1.第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。2.第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。三、第三方职责1.第三方应根据合作协议，对工程建设过程进行专业监督、咨询、检验、评估等服务。2.第三方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，独立、客观、公正地履行职责。3.第三方在履行职责过程中，应保守甲乙双方的商业秘密。四、第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料、数据和信息。2.第三方有权对工程建设过程进行现场检查、抽样检验和评估。3.第三方有权根据合作协议，对甲乙双方的违约行为提出处理建议。五、第三方义务1.第三方应按照合作协议，按时、按质、按量完成各项服务。2.第三方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。3.第三方应配合甲乙双方解决合同履行过程中的争议。六、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得超过合作协议约定的总金额。3.第三方责任限额包括但不限于：a.直接经济损失；b.间接经济损失；c.乙方因第三方原因导致的违约金；d.乙方因第三方原因导致的赔偿金。七、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系由合作协议约定，第三方对甲方、乙方的责任仅限于合作协议约定的范围内。2.第三方在履行职责过程中，如涉及与甲方、乙方的其他合同关系，应遵循相关合同的约定。3.第三方在履行职责过程中，如涉及与其他第三方的关系，应遵循相关法律法规和行业标准。4.第三方在履行职责过程中，如发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、第三方变更及退出1.第三方如需变更或退出，应提前通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。2.第三方变更或退出后，甲乙双方应重新协商确定新的第三方，并签订相应的合作协议。3.第三方变更或退出，不影响本合同及其他相关合同的效力。九、其他1.本部分为2025年度城市道路建设工程担保责任与合同执行合同的附加条款，与本合同具有同等法律效力。2.本部分未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方（担保人）：____________________日期：____________________乙方（被担保人）：____________________日期：____________________第三方：____________________日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：2025年度城市道路建设工程担保责任与合同执行合同要求：本合同，包括甲乙双方的基本信息、合同内容、附件列表等。说明：本附件为合同主体部分，是合同执行的基础。2.附件二：甲方提供的担保文件要求：包括但不限于银行承兑汇票、银行保函等。说明：本附件作为甲方提供担保的凭证，需在合同签订时提交。3.附件三：乙方工程建设的相关文件要求：包括但不限于工程设计文件、施工许可证、质量验收报告等。说明：本附件用于证明乙方工程建设的合法性和合规性。4.附件四：第三方合作协议要求：包括但不限于第三方职责、权利、义务及责任限额等。说明：本附件为第三方介入合同的详细约定，需在合同签订时提交。5.附件五：工程进度计划要求：包括但不限于工程各阶段的时间节点、质量要求等。说明：本附件用于明确工程建设的进度安排。6.附件六：工程质量标准要求：包括但不限于工程质量验收标准、检测方法等。说明：本附件用于确保工程质量达到预期要求。7.附件七：工程安全生产措施要求：包括但不限于安全生产管理制度、应急预案等。说明：本附件用于保障工程安全生产。8.附件八：合同履行过程中的变更文件要求：包括但不限于工程变更通知、合同补充协议等。说明：本附件用于记录合同履行过程中的变更情况。9.附件九：争议解决文件要求：包括但不限于争议解决协议、诉讼判决书等。说明：本附件用于记录争议解决过程及结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成工程建设任务；b.乙方工程质量不符合合同约定；c.乙方工程进度延误；d.甲方未按合同约定履行担保义务；e.第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准：a.乙方未按合同约定完成工程建设任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失；b.乙方工程质量不符合合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于修复、赔偿等；c.乙方工程进度延误，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失；d.甲方未按合同约定履行担保义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失；e.第三方未按合作协议履行职责，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约责任示例说明：a.乙方在合同约定的时间内未能完成工程建设任务，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方因工期延误造成的直接经济损失；b.乙方在工程建设过程中，发现工程质量问题，经检测不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；c.乙方在工程建设过程中，因自身原因导致工程进度延误，乙方应赔偿甲方因工期延误造成的直接经济损失；d.甲方未按合同约定履行担保义务，导致乙方遭受损失，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失；e