2025年度建筑施工工期延误补偿补充协议_第1页
2025年度建筑施工工期延误补偿补充协议_第2页
2025年度建筑施工工期延误补偿补充协议_第3页
2025年度建筑施工工期延误补偿补充协议_第4页
2025年度建筑施工工期延误补偿补充协议_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025年度建筑施工工期延误补偿补充协议本合同共三部分组成,仅供学习使用,第一部分如下:甲方(施工单位)名称:____________________甲方(施工单位)地址:____________________甲方(施工单位)法定代表人:____________________甲方(施工单位)联系电话:____________________乙方(建设单位)名称:____________________乙方(建设单位)地址:____________________乙方(建设单位)法定代表人:____________________乙方(建设单位)联系电话:____________________一、工期延误补偿原则(1)甲方未按约定提供施工图纸、施工场地、施工条件等;(2)甲方未按约定支付工程进度款;(3)甲方因自身原因导致工程停工、窝工;(4)不可抗力因素导致的工期延误;(5)其他经双方协商一致认定应承担责任的工期延误。(1)乙方未按约定提供施工图纸、施工场地、施工条件等;(2)乙方未按约定支付工程进度款;(3)乙方因自身原因导致工程停工、窝工;(4)不可抗力因素导致的工期延误;(5)其他经双方协商一致认定应承担责任的工期延误。二、工期延误补偿标准1.甲方因上述原因造成工期延误,每延误一日,应向乙方支付____元人民币的延误补偿费用。2.乙方因上述原因造成工期延误,每延误一日,应向甲方支付____元人民币的延误补偿费用。三、工期延误补偿计算方法1.工期延误补偿费用按实际延误天数计算,不足一日按一日计算。2.工期延误补偿费用应在工期延误事件发生后____日内支付。四、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。2.本协议的签订、效力、解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。五、其他1.本协议未尽事宜,按主合同约定执行。2.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。3.本协议一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。甲方(施工单位)签字(或盖章):____________________日期:____________________乙方(建设单位)签字(或盖章):____________________日期:____________________第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中,“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、仲裁机构等。二、第三方介入的适用范围(1)甲方或乙方因自身原因无法履行本协议约定的义务;(2)甲方和乙方在履行本协议过程中发生争议,经协商无法达成一致意见;(3)本协议约定的其他需要第三方介入的情况。2.第三方介入的目的是为了协助甲方和乙方解决争议,确保工程顺利进行。三、第三方介入的程序1.甲方和乙方在发生需要第三方介入的情况时,应共同协商确定第三方介入的方式和具体事项。2.甲方和乙方应在确定第三方后,将第三方介入的事项、方式和期限通知对方。3.第三方应在接到通知后,按照约定的时间和方式介入。四、第三方的责任和权利1.第三方的责任:(1)第三方应按照甲方和乙方的约定,公正、公平地处理争议;(2)第三方在处理争议过程中,应遵守相关法律法规和行业规范;(3)第三方在处理争议过程中,应保守甲乙双方的商业秘密。2.第三方的权利:(1)第三方有权要求甲方和乙方提供与争议相关的证据和资料;(2)第三方有权根据争议的具体情况,提出处理建议;(3)第三方有权在处理争议过程中,对甲方和乙方的行为进行监督。五、第三方责任限额1.第三方在介入本协议争议处理过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任限额由甲方和乙方在协议中约定,未约定的,以不超过争议金额的____%为限。3.第三方责任限额不包括因不可抗力因素造成的损失。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系:(1)第三方作为甲方在争议处理过程中的协助者,不承担甲方在主合同中的主要责任;(2)第三方在处理争议过程中,应尊重甲方的合法权益。2.第三方与乙方的关系:(1)第三方作为乙方在争议处理过程中的协助者,不承担乙方在主合同中的主要责任;(2)第三方在处理争议过程中,应尊重乙方的合法权益。3.第三方与主合同其他相关方的关系:(1)第三方在处理争议过程中,应尊重主合同其他相关方的合法权益;(2)第三方在处理争议过程中,应遵守主合同的相关约定。七、争议解决1.甲方和乙方在第三方介入过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。2.第三方在处理争议过程中,如发现甲方或乙方有违反法律法规、行业规范或本协议约定的情况,有权要求甲方或乙方改正。八、其他1.本协议未尽事宜,按主合同约定执行。2.本协议的签订、效力、解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。3.本协议一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。甲方(施工单位)签字(或盖章):____________________日期:____________________乙方(建设单位)签字(或盖章):____________________日期:____________________第三方(名称):____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________地址:____________________第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《____项目施工合同》:包括合同的主要内容、双方的权利义务、违约责任等。2.《2025年度建筑施工工期延误补偿补充协议》:本协议的全文,包括所有条款及修正内容。3.《施工进度计划》:详细列明工程各个阶段的工期安排和完成节点。4.《施工图纸及设计变更文件》:包括施工图纸的完整套件和设计变更文件。5.《工程量清单》:详细列明工程各个部分的工程量和相应的单价。6.《工程进度款支付计划》:详细列明工程各个阶段的进度款支付计划。7.《工程变更及签证记录》:记录工程实施过程中发生的变更和签证事项。8.《施工日志》:记录施工现场的日常管理工作,包括施工进度、天气情况、材料使用情况等。9.《施工质量检验报告》:记录工程各个阶段的施工质量检验结果。10.《不可抗力事件证明》:证明不可抗力事件的发生及对工期延误的影响。11.《第三方介入协议》:如第三方介入,应提供与第三方签订的介入协议。12.《争议解决文件》:记录争议处理过程中产生的相关文件,包括但不限于调解书、判决书等。13.《其他相关文件》:根据工程实际情况,可能需要提供的其他文件。附件详细要求和说明:1.所提供的附件应真实、完整、清晰,且具有法律效力。2.附件应与主合同和本协议的内容相符,不得有误导性陈述。3.附件的格式应符合相关法律法规和行业规范的要求。4.附件应由提供方签字(或盖章)确认。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:(1)未按约定提供施工图纸、施工场地、施工条件等,每延误一日,应向乙方支付____元人民币的延误补偿费用。(2)未按约定支付工程进度款,每延误一日,应向乙方支付____元人民币的延误补偿费用。(3)因自身原因导致工程停工、窝工,每延误一日,应向乙方支付____元人民币的延误补偿费用。2.乙方违约行为及责任认定:(1)未按约定提供施工图纸、施工场地、施工条件等,每延误一日,应向甲方支付____元人民币的延误补偿费用。(2)未按约定支付工程进度款,每延误一日,应向甲方支付____元人民币的延误补偿费用。(3)因自身原因导致工程停工、窝工,每延误一日,应向甲方支付____元人民币的延误补偿费用。示例说明:1.若甲方因未按约定提供施工图纸导致工期延误3天,甲方应向乙方支付3天×____元/天=____元人民币的延误补偿费用。2.若乙方因未按约定支付工程进度款导致工期延误2天,乙方应向甲方支付2天×____元/天=____元人民币的延误补偿费用。合同主体方签署部分:甲方(施工单位)签字(或盖章):____________________日期:__

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论