2025年度建筑工程施工合同争议解决业主参与协议

2025年度建筑工程施工合同争议解决业主参与协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方_______（项目名称）工程已进入施工阶段，为确保施工质量、进度和安全生产，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就施工过程中可能产生的争议解决事宜达成如下协议：一、争议解决原则1.本协议旨在明确施工过程中可能产生的争议解决方式，确保争议得到及时、公正、有效的解决。2.双方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，本着公平、公正、公开的原则处理争议。3.争议解决过程中，双方应积极配合，共同维护工程项目的顺利进行。二、争议解决范围1.施工过程中因设计变更、材料供应、施工质量、进度、安全生产等方面产生的争议。2.甲方、乙方在履行合同过程中发生的其他争议。三、争议解决方式1.争议发生后，双方应通过友好协商解决。（1）向当地建设工程纠纷调解中心申请调解；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、争议解决程序2.争议解决期限届满，双方仍未达成一致意见的，可按本协议第三条约定的方式解决。3.争议解决过程中，双方应保持沟通，及时交换意见，共同推进争议解决。五、争议解决费用1.争议解决过程中产生的费用，由责任方承担。2.如双方均无责任，争议解决费用由双方按比例分担。六、其他约定1.本协议未尽事宜，按国家法律法规、行业标准及合同约定执行。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。3.本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于调解机构、仲裁机构、法律顾问、监理单位、质量检测机构等，其介入争议解决程序是为了协助、监督或提供专业意见。二、第三方介入的条件1.第三方介入需经甲方和乙方协商一致同意，并书面通知对方。2.第三方介入应在争议发生后，且双方未能通过协商解决争议的情况下进行。三、第三方介入的方式1.调解：第三方作为调解人，协助双方进行协商，寻求争议解决的方案。2.仲裁：第三方作为仲裁机构，对争议进行裁决。3.监督：第三方对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全生产。4.检测：第三方对施工材料、工程质量进行检测，提供检测报告。四、第三方的责任1.第三方在介入争议解决过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。2.第三方应按照相关法律法规、行业标准及本协议的约定履行职责。3.第三方因自身原因导致争议解决不公正、不合法的，应承担相应的法律责任。五、第三方的权利1.第三方有权要求甲方和乙方提供与争议相关的资料和证据。2.第三方有权要求甲方和乙方就争议问题进行陈述和答辩。3.第三方有权根据争议情况，提出解决争议的建议或方案。六、第三方的责任限额1.第三方的责任限额由双方在协议中约定，并在合同附件中明确。2.若第三方在介入争议解决过程中因自身过错导致争议解决结果不公正，其责任限额不得超过协议约定的金额。3.第三方的责任限额不包括因故意或重大过失造成的损失。七、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与乙方之间的合同关系不受第三方介入的影响。2.第三方介入争议解决程序后，其职责仅限于协助、监督或提供专业意见，不代替甲方或乙方的权利和义务。3.第三方在介入争议解决过程中，不得干预甲方或乙方的正常业务活动。4.第三方在介入争议解决过程中，应尊重甲方和乙方的合法权益。八、第三方介入的终止1.争议解决完毕，或双方同意终止第三方介入时，第三方应立即终止介入。2.第三方介入终止后，其职责范围内的资料和证据应移交给甲方或乙方。3.第三方介入终止后，其责任限额不再适用。九、本协议的补充和修改1.本协议的补充和修改需经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式进行。2.本协议的补充和修改与本协议具有同等法律效力。3.本协议的补充和修改自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______第三方：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：施工图纸及设计文件详细要求：包括所有施工图纸、设计文件及相关技术资料，必须与甲方提供的设计要求一致。说明：施工图纸及设计文件是施工的依据，必须详细、准确，以确保施工质量。2.合同附件二：施工进度计划详细要求：包括施工进度表、关键节点时间表，以及各阶段施工的详细计划。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要文件，需定期更新。3.合同附件三：材料清单及供应商信息详细要求：列出所有施工所需材料，包括材料名称、规格、数量、供应商信息等。说明：材料清单及供应商信息是保证施工质量和材料供应的依据。4.合同附件四：质量检测报告详细要求：包括施工过程中的质量检测报告，需由第三方检测机构出具。说明：质量检测报告是评估施工质量的重要依据。5.合同附件五：安全生产管理文件详细要求：包括安全生产规章制度、安全培训记录、安全事故记录等。说明：安全生产管理文件是确保施工过程中人员安全和工程安全的重要文件。6.合同附件六：争议解决程序说明详细要求：包括争议解决的具体步骤、时间表、所需文件等。说明：争议解决程序说明是确保争议得到及时、公正解决的重要文件。7.合同附件七：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的条件、方式、责任、权利等。说明：第三方介入协议是确保第三方在争议解决过程中发挥作用的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工进度延误责任认定标准：若施工进度延误，超过合同约定的工期，乙方需承担违约责任。示例说明：若合同约定工期为6个月，实际工期延误至8个月，乙方需支付违约金。2.违约行为：施工质量不符合标准责任认定标准：若施工质量不符合国家相关标准和合同约定，乙方需承担修复费用和违约责任。示例说明：若施工过程中发现墙体裂缝，经检测不符合国家标准，乙方需进行修复并支付相应费用。3.违约行为：材料供应不及时责任认定标准：若乙方未能按时提供所需材料，导致施工进度延误，乙方需承担违约责任。示例说明：若合同约定某材料需在施工第3个月提供，但乙方实际在第4个月才提供，导致工期延误，乙方需支付违约金。4.违约行为：安全生产事故责任认定标准：若因乙方原因导致安全生产事故，乙方需承担全部责任，包括赔偿损失和罚款。示例说明：若施工过程中发生人员伤亡事故，经调查证实为乙方责任，乙方需赔偿伤亡人员的损失。5.违约行为：违反合同约定