劳务清包施工合同范本

劳务清包施工合同范本

甲方（发包方）：_____________________

乙方（承包方）：_____________________

鉴于甲方因工程施工需要，乙方具备相应的劳务施工能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方工程施工劳务事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：_____________________

1.2工程地点：_____________________

1.3工程内容：_____________________

1.4工程规模：_____________________

1.5工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。

第二条承包范围及工作内容

2.1乙方承包范围：_____________________

2.2乙方工作内容：_____________________

2.3乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工要求，完成上述承包范围内的劳务工作。

第三条工程质量

3.1乙方必须严格按照国家现行的施工规范、标准和设计要求组织施工，工程质量必须达到合格标准。

3.2乙方应建立健全质量保证体系，对施工质量进行全过程控制，确保工程质量符合约定标准。

3.3甲方有权对乙方的施工质量进行检查和监督，乙方应予以配合，并按照甲方的要求进行整改。

第四条工程进度

4.1乙方应根据甲方提供的施工进度计划，合理安排施工人员和施工设备，确保工程进度。

4.2因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任。

4.3因不可抗力或甲方原因导致工程进度延误的，双方应协商解决。

第五条安全生产

5.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。

5.2乙方应为施工人员提供符合国家规定的安全防护用品，并进行安全教育和培训。

5.3乙方应制定应急预案，配备必要的应急救援设备和人员，确保在紧急情况下能够及时有效地进行救援。

5.4发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施进行处理，并及时向甲方报告。

第六条环境保护

6.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施防止施工过程中对环境造成污染和破坏。

6.2乙方应合理处置施工过程中产生的废弃物，不得随意倾倒、堆放。

6.3乙方应采取措施减少施工噪音，避免对周围环境和居民生活造成影响。

第七条工程款支付

7.1工程款支付方式：_____________________

7.2工程款支付时间：_____________________

7.3工程款支付条件：_____________________

7.4甲方应按照约定的时间和方式支付工程款，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

7.5乙方应按照约定的时间和方式向甲方开具发票，逾期开具的，应承担相应的违约责任。

第八条工程变更

8.1工程变更应由甲方提出，并以书面形式通知乙方。

8.2乙方接到变更通知后，应尽快提出变更方案，并与甲方协商确定。

8.3工程变更导致工程量增加或减少的，双方应按照实际工程量调整工程款。

8.4工程变更导致工程期限延长或缩短的，双方应协商确定。

第九条工程验收

9.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并申请工程验收。

9.2甲方应在接到竣工报告后____日内组织工程验收。

9.3工程验收合格后，双方应签署工程验收报告。

9.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担相应的违约责任。

第十条工程保修

10.1工程竣工验收合格后，乙方应按照国家有关规定和合同约定承担工程保修责任。

10.2保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。

10.3保修期内，乙方应按照甲方的通知及时进行维修，并承担维修费用。

10.4因乙方原因导致工程质量问题的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第十一条违约责任

11.1甲方逾期支付工程款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

11.2乙方逾期完成工程的，应按照逾期工程款的____%支付违约金。

11.3乙方工程质量不合格的，应按照不合格工程款的____%支付违约金。

11.4乙方违反安全生产规定的，应承担相应的违约责任。

11.5乙方违反环境保护规定的，应承担相应的违约责任。

11.6双方违反其他约定的，应承担相应的违约责任。

第十二条争议解决

12.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，除非法院判决或裁定另有规定。

第十三条合同变更和解除

13.1本合同的变更和解除应由双方协商一致，并以书面形式确认。

13.2一方要求变更或解除合同的，应提前____日通知对方。

13.3因不可抗力导致合同无法履行的，双方可以解除合同，并互不承担违约责任。

第十四条其他约定

14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____________________

法定代表人（签字）：_________________

日期：____年____