2025年度新能源发电站建设工程施工合同gf

2025年度新能源发电站建设工程施工合同gf本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资建设的新能源发电站工程，由乙方承包施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______新能源发电站建设工程2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程类型：_______5.工程投资：_______6.工程建设工期：_______二、工程承包内容a.土建工程：_______b.设备安装工程：_______c.线路敷设工程：_______d.配电工程：_______e.自动化控制系统工程：_______f.其他相关工程：_______2.乙方负责工程的施工、调试、试运行等工作。三、合同价款及支付方式1.合同价款：_______2.付款方式：a.预付款：合同签订后_______日内，甲方支付合同价款的_______%作为预付款。b.进度款：根据工程进度，按月或按工程形象进度支付。c.验收合格后，甲方支付合同价款的_______%。d.保修期满后，甲方支付合同价款的_______%。3.甲方支付款项时，应出具相应的付款凭证。四、施工组织与进度1.乙方应根据合同要求，编制施工组织设计，明确施工方案、进度安排、质量标准、安全措施等。2.乙方应按合同约定的时间完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。五、质量保证1.乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量。2.乙方对工程的质量负责，如有质量问题，乙方应承担相应的修复或赔偿责任。3.甲方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的部分，乙方应立即整改。六、安全生产与文明施工1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应制定安全生产规章制度，加强安全生产管理，防止安全事故发生。3.乙方应加强文明施工，保持施工现场整洁，减少对周边环境的影响。七、合同解除与终止1.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行时，另一方有权解除合同。2.因不可抗力因素导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。3.合同解除或终止后，双方应按合同约定进行清算。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：________________附件：1.施工组织设计2.质量保证措施3.安全生产规章制度4.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.设计单位：负责工程设计的单位或个人。2.监理单位：负责工程监督管理的单位或个人。3.供应商：提供工程所需材料、设备或服务的单位或个人。4.金融机构：提供资金支持或贷款服务的单位。5.中介机构：提供咨询、评估、协调等服务的单位或个人。二、第三方介入方式1.第三方介入可以是甲乙双方共同邀请，也可以是其中一方邀请，另一方同意。2.第三方介入的目的应当明确，且不得违反合同约定和法律法规。三、第三方责任限额1.第三方在介入过程中，其行为应遵守本合同的约定，并对自身行为承担相应的法律责任。2.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。3.若第三方违反合同约定或法律法规，导致工程损失或损害甲方或乙方的利益，第三方应承担相应的赔偿责任。四、第三方责权利1.第三方在合同中的权利：a.根据合同约定，获得相应的报酬。b.享有合同约定的其他权利。2.第三方在合同中的义务：a.按照合同约定，履行相应的职责。b.保守工程秘密，不得泄露甲方或乙方的商业秘密。c.对自身行为负责，不得损害甲方或乙方的利益。3.第三方的权利和义务应在其介入协议中明确。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：a.第三方应按照合同约定，向甲方提供相应的服务。b.第三方与甲方之间的争议，应通过协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.第三方与乙方的关系：a.第三方应按照合同约定，向乙方提供相应的服务。b.第三方与乙方之间的争议，应通过协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.第三方与甲乙双方的关系：a.第三方应同时遵守甲乙双方的合同约定。b.第三方在介入过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。六、第三方介入后的合同变更1.第三方介入后，若需要对合同进行变更，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。2.补充协议作为本合同的一部分，具有同等法律效力。七、第三方介入后的争议解决1.第三方介入后的争议，应通过协商解决。2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、第三方介入后的合同终止1.第三方介入后，若出现合同约定的终止条件，甲乙双方应协商一致，并签订终止协议。2.终止协议作为本合同的一部分，具有同等法律效力。九、第三方介入后的合同解除1.第三方介入后，若出现合同约定的解除条件，甲乙双方可协商一致解除合同。2.解除合同后，甲乙双方应按照合同约定进行清算。本部分修正条款作为本合同的一部分，与第一部分具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工组织设计详细要求：乙方应提供详细的施工组织设计，包括施工方案、进度安排、质量标准、安全措施等，并确保其符合国家相关标准和规范。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，乙方需在合同签订后_______日内提交甲方审核。2.质量保证措施详细要求：乙方应制定详细的质量保证措施，包括原材料检验、施工过程控制、质量验收等，确保工程质量符合合同要求。说明：质量保证措施是确保工程质量的重要手段，乙方需在施工过程中严格执行。3.安全生产规章制度详细要求：乙方应制定安全生产规章制度，包括安全生产责任制、安全生产操作规程、安全事故处理等，确保施工安全。说明：安全生产规章制度是保障施工人员生命财产安全的重要文件，乙方需严格执行。4.工程进度计划详细要求：乙方应制定详细的工程进度计划，包括各阶段施工时间、关键节点等，确保工程按期完成。说明：工程进度计划是控制工程进度的重要工具，乙方需定期更新并向甲方报告。5.材料设备清单详细要求：乙方应提供详细的材料设备清单，包括名称、规格、数量、供应商等，确保材料设备符合合同要求。说明：材料设备清单是确保工程质量和进度的重要依据，乙方需在施工前提交甲方审核。6.验收报告详细要求：工程完成后，乙方应提供详细的验收报告，包括工程质量、进度、安全等方面的验收结果。说明：验收报告是工程验收的重要文件，乙方需在工程验收合格后提交甲方。7.保修证书详细要求：工程验收合格后，乙方应提供保修证书，明确保修范围、期限和责任。说明：保修证书是保障工程后期维护的重要文件，乙方需在工程验收合格后提供。8.其他相关文件说明：根据工程实际情况，可能涉及的其他相关文件，如设计变更通知、工程洽商记录等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延误。b.乙方提供的材料、设备不符合合同要求，影响工程质量。c.乙方未按合同约定进行安全生产管理，导致安全事故发生。d.甲方未按合同约定支付款项。e.第三方在介入过程中违反合同约定，导致工程损失。2.责任认定标准：a.乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付_______元的违约金。b.乙方提供的材料、设备不符合合同要求，导致工程质量不合格，乙方应承担修复或更换责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。c.乙方未按合同约定进行安全生产管理，导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任。d.甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付_______%的滞纳金。e.第三方在介入过程中违反合同约定，导致工程损失，第三方应承担相应的赔偿责任。3.违约示例说明：a.