2025年度光伏发电工程施工专业承包合同范本

2025年度光伏发电工程施工专业承包合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方需要进行光伏发电工程施工，乙方具备相应的资质和经验，双方经友好协商，就光伏发电工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________2.工程地点：_________________3.工程规模：_________________4.工程内容：_________________5.工程工期：_________________二、合同金额及支付方式1.合同金额：人民币（大写）：_________________元整（小写）：￥__________元。2.支付方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同金额的_____%作为预付款。（2）进度款：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点如下：a.第一阶段：完成工程量的_____%，支付合同金额的_____%；b.第二阶段：完成工程量的_____%，支付合同金额的_____%；c.第三阶段：完成工程量的_____%，支付合同金额的_____%；d.第四阶段：工程竣工验收合格后，支付合同金额的_____%。（3）质保金：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同金额的_____%作为质保金，工程竣工验收合格后无息退还。3.逾期付款的违约责任：甲方逾期支付款项的，应向乙方支付逾期付款金额的_____%作为违约金。三、工程进度及质量要求1.工程进度：（1）开工日期：____年____月____日；（2）竣工日期：____年____月____日；（3）工程延期责任：如因乙方原因导致工程延期，每延期一日，乙方应向甲方支付合同金额的_____%作为违约金；如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任。2.工程质量：（1）工程质量标准：符合国家标准、行业标准及甲方要求；（2）质量验收：工程完成后，由甲方组织相关部门进行验收，乙方应予以配合；（3）质量问题处理：如工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内进行整改，直至达到甲方要求。四、合同履行1.甲方责任：（1）提供工程所需的土地、场地、用水、用电等；（2）配合乙方进行工程建设和验收；（3）按时支付合同款项。2.乙方责任：（1）按照合同约定进行工程建设，确保工程质量；（2）按时完成工程进度；（3）承担因自身原因造成的工程损失、延误等责任；（4）对工程进行维护，确保工程质量达到甲方要求。五、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他1.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力；2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.第三方是指除甲乙双方之外，根据本合同约定介入光伏发电工程施工的任何单位或个人，包括但不限于中介方、监理方、设计方、供应商等。2.第三方的介入应经甲乙双方协商一致，并明确第三方的具体职责和权利义务。二、第三方责任限额a.第三方依据合同约定承担的义务和责任；b.第三方提供的服务或产品的质量、安全等；c.第三方在履行职责过程中可能造成的损失。2.第三方的责任限额应在合同中明确约定，包括但不限于：a.第三方对工程造成的损失承担的赔偿责任；b.第三方因自身原因导致的工期延误承担的违约金；c.第三方在施工过程中可能对环境、公共安全等造成的损害责任。三、第三方责任划分a.第三方应按照合同约定，履行其职责和义务，对因其提供的服务或产品导致的损失承担相应的责任；b.甲方应对第三方提供的服务或产品进行监督和管理，确保其符合合同约定和国家相关标准；c.乙方应对第三方的服务或产品进行配合，确保工程进度和质量。2.如第三方在履行职责过程中出现违约行为，甲乙双方有权要求第三方承担相应的违约责任。四、第三方介入流程1.甲方或乙方提出第三方介入的需求，经双方协商一致后，签订《第三方介入协议》。a.第三方的名称、性质、资质及责任；b.第三方介入的具体内容、时间、地点及工作范围；c.第三方与甲乙双方的权利义务关系；d.第三方的责任限额及违约责任；e.《第三方介入协议》的生效条件及终止条件。3.乙方在收到《第三方介入协议》后，应在____个工作日内通知甲方，并由甲乙双方共同签订《光伏发电工程施工专业承包合同补充协议》。五、第三方介入后的变更及争议处理1.第三方介入后，如需对合同内容进行变更，甲乙双方应协商一致，并由乙方提出书面申请，经甲方批准后，由双方签订《光伏发电工程施工专业承包合同变更协议》。2.甲方、乙方、第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.第三方介入过程中，如发生争议，甲乙双方应共同与第三方协商解决，如协商不成，甲乙双方可分别或共同向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他1.本合同补充条款为《光伏发电工程施工专业承包合同》的不可分割部分，具有同等法律效力。2.本合同补充条款未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________第三方（介入方）：_________________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《光伏发电工程施工专业承包合同》：本合同文本。2.《第三方介入协议》：甲方或乙方提出第三方介入需求时，与第三方签订的协议。3.《光伏发电工程施工专业承包合同补充协议》：第三方介入后，甲乙双方共同签订的补充协议。4.《光伏发电工程施工专业承包合同变更协议》：合同内容变更时，甲乙双方签订的协议。5.《工程进度报告》：乙方定期向甲方提交的工程进度报告。6.《工程结算报告》：工程完成后，乙方提交的工程结算报告。7.《工程质量验收报告》：工程验收合格后，乙方提交的质量验收报告。8.《工程竣工验收报告》：工程竣工验收合格后，甲方提交的验收报告。9.《工程保修书》：乙方提供的工程保修书。10.《工程进度款支付申请》：乙方提交的进度款支付申请。11.《工程变更申请》：工程变更时，乙方提交的变更申请。12.《工程停工、复工报告》：工程停工或复工时，乙方提交的报告。13.《工程安全事故报告》：工程发生安全事故时，乙方提交的报告。14.《工程环境保护措施报告》：乙方采取的环境保护措施报告。15.《工程安全生产措施报告》：乙方采取的安全生产措施报告。附件详细要求和说明：1.附件内容应真实、完整、准确，符合国家相关法律法规和行业标准。2.附件应由乙方负责人签字或盖章，并注明提交日期。3.附件如有变更，乙方应在变更后及时通知甲方。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程；b.乙方未按合同约定支付进度款；c.乙方未按合同约定进行工程变更；d.乙方未按合同约定采取环境保护和安全生产措施；e.甲方未按合同约定支付预付款、进度款、质保金；f.第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：a.乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同金额的_____%作为违约金；b.乙方未按合同约定支付进度款，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款金额的_____%作为违约金；c.乙方未按合同约定进行工程变更，每变更一次，应向甲方支付合同金额的_____%作为变更费用；d.乙方未按合同约定采取环境保护和安全生产措施，每发生一次安全事故，应向甲方支付合同金额的_____%作为赔偿金；e.甲方未按合同约定支付预付款、进度款、质保金，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的_____%作为违约金；f.第三方未按合同约定履行职责，每发生一次违约行为，应向甲方支付合同金额的_____%作为违约金。简要示例说明：1.乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期10天，