2025年度地下综合管廊施工承包合同范本

2025年度地下综合管廊施工承包合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方需在_______（具体地点）建设地下综合管廊，乙方愿意承包该项目的施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：_______地下综合管廊1.2项目地点：_______1.3项目规模：_______1.4项目总投资：_______1.5项目工期：_______二、合同内容2.1施工范围：乙方负责本合同的施工范围，包括但不限于土建、管道、电气、通信、消防等工程。2.2施工质量：乙方应严格按照国家有关施工质量标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.3施工安全：乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规，确保施工安全，防止发生安全事故。2.4施工进度：乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.5施工资料：乙方应按照国家有关施工资料管理规定，及时整理、归档施工资料，并保证其真实、完整。2.6施工验收：施工完成后，乙方应按照国家有关验收规定，组织验收，并向甲方提交验收报告。三、合同价款及支付方式3.1合同价款：本合同价款为_______元（大写：_______元整）。3.2支付方式：（1）合同签订后，乙方提交相关资质、证件等材料，甲方支付合同价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交相关验收资料，甲方支付合同价款的_______%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，乙方提交相关结算资料，甲方支付合同价款的_______%作为结算款；（4）保修期满后，甲方支付合同价款的_______%作为保修金。四、违约责任4.1甲方违约责任：（1）甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付_______%的违约金；（2）甲方未按约定提供施工条件，导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.2乙方违约责任：（1）乙方未按约定完成施工任务，导致工期延误，应向甲方支付_______%的违约金；（2）乙方施工质量不合格，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；（3）乙方违反安全生产规定，导致安全事故发生，应承担相应的法律责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。6.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正6.1第三方定义在本合同中，“第三方”指任何非甲乙双方的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、融资机构、保险公司等。6.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高施工质量、保障施工安全、控制施工进度、优化施工成本、解决合同履行中的争议等问题。6.3第三方介入方式6.3.1监理单位监理单位负责对施工过程进行监督，确保施工质量、安全和进度符合合同约定及国家相关标准。6.3.2检测机构检测机构负责对施工材料、设备、工程质量进行检测，确保其符合设计要求和规范。6.3.3设计单位设计单位负责对施工过程中的设计变更进行审核，确保变更的合理性和可行性。6.3.4咨询机构咨询机构提供技术、管理、经济等方面的咨询服务，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。6.3.5融资机构融资机构为施工项目提供资金支持，协助甲乙双方解决资金问题。6.3.6保险公司保险公司为施工项目提供意外伤害保险、工程一切险等保险服务，降低风险。6.4第三方责任限额6.4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务性质、合同约定以及风险程度等因素确定。6.4.2第三方责任限额的承担第三方责任限额由第三方自行承担，甲方和乙方不对此承担责任。6.4.3第三方责任限额的调整如第三方责任限额需调整，双方应协商一致，并在合同中明确调整后的责任限额。6.5第三方与其他各方的划分说明6.5.1责任划分第三方在合同履行过程中，应明确其责任范围，并与甲乙双方各自的责任相区分。6.5.2信息共享第三方在履行职责过程中，应与甲乙双方保持沟通，及时共享相关信息。6.5.3争议解决第三方在履行职责过程中，如与甲乙双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。6.6第三方介入费用的承担6.6.1第三方介入费用的确定第三方介入费用应根据第三方提供的专业服务性质、合同约定以及风险程度等因素确定。6.6.2第三方介入费用的承担第三方介入费用由甲方和乙方按约定的比例承担，具体比例在合同中明确。6.7第三方介入合同的签订6.7.1第三方介入合同甲乙双方应与第三方签订独立的第三方介入合同，明确双方的权利和义务。6.7.2第三方介入合同的效力第三方介入合同与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应共同遵守。6.8第三方介入合同的变更与解除6.8.1变更如需变更第三方介入合同，甲乙双方应与第三方协商一致，并在合同中明确变更后的内容。6.8.2解除如因特殊原因需要解除第三方介入合同，甲乙双方应与第三方协商一致，并在合同中明确解除后的处理事宜。6.9第三方介入合同的终止6.9.1终止条件（1）合同约定的任务完成；（2）合同约定的期限届满；（3）合同约定的解除条件成就；（4）合同约定的终止条件成就。6.9.2终止程序第三方介入合同终止时，甲乙双方应与第三方协商一致，并在合同中明确终止后的处理事宜。6.10第三方介入合同的争议解决6.10.1争议解决方式第三方介入合同争议解决方式与本合同一致，即友好协商、仲裁或诉讼。6.10.2争议解决机构第三方介入合同争议解决机构与本合同一致，即合同签订地人民法院或仲裁机构。6.11第三方介入合同的附件6.11.1附件内容（1）第三方资质证明；（2）第三方服务内容；（3）第三方责任限额；（4）第三方介入费用；（5）第三方介入合同的其他约定。6.11.2附件效力第三方介入合同的附件与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范详细要求：包含地下综合管廊的施工图纸、设计说明、技术规范及施工图审查意见书等。说明：施工图纸及技术规范是施工的依据，必须清晰、完整，且经有权部门审查合格。2.附件二：施工组织设计详细要求：包含施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施、环境保护措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保方案合理、可行。3.附件三：施工合同详细要求：包含合同双方的基本信息、合同标的、合同价款、支付方式、工期、违约责任等。说明：施工合同是甲乙双方的权利和义务的依据，必须内容完整、条款明确。4.附件四：工程量清单详细要求：包含工程量清单、分部分项工程量、综合单价、合价等。说明：工程量清单是工程量计算的依据，需确保数据准确、无误。5.附件五：施工进度计划详细要求：包含施工进度计划表、关键线路图、进度控制措施等。说明：施工进度计划是控制施工进度的依据，需确保计划合理、可行。6.附件六：施工质量保证体系文件详细要求：包含质量管理体系文件、质量保证措施、质量控制点等。说明：施工质量保证体系文件是确保施工质量的依据，需确保体系完善、措施有效。7.附件七：施工安全管理体系文件详细要求：包含安全管理体系文件、安全措施、安全责任等。说明：施工安全管理体系文件是确保施工安全的依据，需确保体系健全、措施到位。8.附件八：环境保护管理体系文件详细要求：包含环境保护管理体系文件、环保措施、环保责任等。说明：环境保护管理体系文件是确保施工过程中环境保护的依据，需确保体系完善、措施有效。9.附件九：施工日志详细要求：包含施工日期、施工内容、施工人员、施工质量、安全情况等。说明：施工日志是记录施工过程的重要文件，需确保记录真实、完整。10.附件十：验收报告详细要求：包含验收日期、验收人员、验收内容、验收结果等。说明：验收报告是工程验收的依据，需确保报告真实、准确。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付合同价款责任认定标准：甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付_______%的违约金。示例说明：若合同约定甲方应在每月底支付当月工程款，甲方未按时支付，则构成违约，应支付违约金。2.违约行为：乙方未按约定完成施工任务，导致工期延误责任认定标准：乙方未按约定完成施工任务，导致工期延误，应向甲方支付_______%的违约金。示例说明：若合同约定工期为12个月，乙方实际完成工期为15个月，则构成违约，应支付违约金。3.违约行为：乙方施工质量不合格责任认定标准：乙方施工质量不合格，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：若乙方施工的某部分工程经检测不合格，乙方应负责修复，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.违约行为：乙方违反安全生产规定，导致安