光伏发电土建分包合同范例

光伏发电土建分包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

鉴于甲方拟在__________地区建设光伏发电项目，现需对土建工程进行分包，乙方愿意接受甲方的分包工程，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________光伏发电项目土建工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：包括但不限于基础施工、道路建设、围栏建设等。

4.工程规模：__________平方米（或__________千瓦）

5.工程工期：自合同签订之日起__________天内完成。

二、工程承包范围

1.乙方负责上述工程项目的土建施工，包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节。

2.乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范和施工要求进行施工。

3.乙方应确保工程质量和安全，严格按照国家相关法律法规和行业标准执行。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.支付方式：按以下进度支付：

（1）合同签订后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整；

（2）工程开工后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整；

（3）工程竣工验收合格后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整；

（4）工程保修期满后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整。

四、工程进度及验收

1.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，并保证工程质量。

2.甲方有权对工程进度和工程质量进行监督检查。

3.工程竣工验收合格后，甲方应在__________天内组织验收，验收合格后，乙方应按照甲方要求办理工程移交手续。

五、违约责任

1.乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一天，应向甲方支付__________元整的违约金。

2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付__________元整的违约金。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.设计图纸及技术规范

2.施工组织设计

3.乙方企业资质证书

4.乙方安全生产许可证

5.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

第三方（监理方）：__________

鉴于甲方拟在__________地区建设光伏发电项目，为确保工程质量和进度，甲方委托第三方作为监理方对工程进行全程监理。乙方愿意接受甲方的分包工程，并同意第三方对工程进行监理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________光伏发电项目土建工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：包括但不限于基础施工、道路建设、围栏建设等。

4.工程规模：__________平方米（或__________千瓦）

5.工程工期：自合同签订之日起__________天内完成。

二、工程承包范围

1.乙方负责上述工程项目的土建施工，包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节。

2.乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范和施工要求进行施工。

3.乙方应确保工程质量和安全，严格按照国家相关法律法规和行业标准执行。

三、第三方监理职责

1.第三方负责对整个工程项目的施工过程进行全程监理，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.第三方应定期向甲方汇报工程进度和质量情况，对发现的问题及时提出整改意见。

3.第三方有权对乙方施工过程中的材料、设备、人员等进行监督检查。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.支付方式：按以下进度支付：

（1）合同签订后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整；

（2）工程开工后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整；

（3）工程竣工验收合格后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整；

（4）工程保修期满后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整。

五、甲方的权益保障

1.甲方有权对工程进度和质量进行监督检查，对发现的问题有权要求乙方整改。

2.甲方有权根据第三方监理报告对乙方进行奖惩，对乙方施工过程中的违规行为有权要求停工整改。

3.甲方有权要求乙方对工程质量问题承担修复责任，并赔偿因此造成的损失。

六、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一天，应向甲方支付__________元整的违约金。

2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方不得擅自改变设计方案和施工方案，如需变更，应经甲方同意。

4.乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

七、第三方监理权利义务

1.第三方有权对乙方施工过程中的材料、设备、人员等进行监督检查，对发现的问题有权要求乙方整改。

2.第三方应按照合同约定定期向甲方汇报工程进度和质量情况。

3.第三方应对工程进度和质量进行客观、公正的评价，不得泄露甲方商业秘密。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，第三方__________份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.设计图纸及技术规范

2.施工组织设计

3.乙方企业资质证书

4.乙方安全生产许可证

5.第三方监理资质证书

6.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三方介入的意义和目的：

第三方作为监理方，能够为甲方提供专业的监理服务，确保工程质量和进度，降低甲方在工程管理方面的风险。同时，第三方对工程质量和安全的监管，有助于提高整个光伏发电项目的整体水平。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为光伏发电项目的业主，对项目的整体利益负有责任。甲方通过主导合同，确保自身权益得到充分保障，同时，甲方在合同中设定了严格的违约及限制条款，有助于约束乙方，确保工程质量和进度。此外，甲方通过设定奖惩机制，激励乙方提高施工效率和质量。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

第三方（监理方）：__________

鉴于甲方拟在__________地区建设风电场项目，乙方作为承包方愿意承接该项目的土建工程，为确保工程质量和进度，甲方委托第三方作为监理方对工程进行全程监理。双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________风电场项目土建工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：包括但不限于基础施工、道路建设、围栏建设等。

4.工程规模：__________平方米（或__________千瓦）

5.工程工期：自合同签订之日起__________天内完成。

二、工程承包范围

1.乙方负责上述工程项目的土建施工，包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节。

2.乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范和施工要求进行施工。

3.乙方应确保工程质量和安全，严格按照国家相关法律法规和行业标准执行。

三、第三方监理职责

1.第三方负责对整个工程项目的施工过程进行全程监理，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.第三方应定期向甲方汇报工程进度和质量情况，对发现的问题及时提出整改意见。

3.第三方有权对乙方施工过程中的材料、设备、人员等进行监督检查。

四、乙方的权益保障

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的设计图纸、技术规范和施工材料。

2.乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的施工场地和施工条件。

3.乙方有权要求甲方在工程进度和质量方面给予必要的支持和配合。

五、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.支付方式：按以下进度支付：

（1）合同签订后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整；

（2）工程开工后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整；

（3）工程竣工验收合格后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整；

（4）工程保修期满后__________天内，支付合同价款的__________%，即人民币__________元整。

六、甲方的违约及限制条款

1.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付__________元整的违约金。

2.甲方未按时提供设计图纸、技术规范和施工材料，每延误一天，应向乙方支付__________元整的违约金。

3.甲方未按时提供施工场地和施工条件，每延误一天，应向乙方支付__________元整的违约金。

4.甲方不得擅自更改工程设计，如需更改，应提前与乙方协商，并承担由此产生的额外费用。

七、第三方监理权利义务

1.第三方有权对乙方施工过程中的材料、设备、人员等进行监督检查，对发现的问题有权要求乙方整改。

2.第三方应按照合同约定定期向甲方汇报工程进度和质量情况。

3.第三方应对工程进度和质量进行客观、公正的评价，不得泄露乙方商业秘密。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，第三方__________份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.设计图纸及技术规范

2.施工组织设计

3.乙方企业资质证书

4.乙方安全生产许可证

5.第三方监理资质证书

6.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日