2025年度建筑工程施工合同纠纷解决协议

2025年度建筑工程施工合同纠纷解决协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______乙方（业主方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就_______项目的施工合同纠纷解决事宜达成如下协议：一、纠纷范围1.本协议适用于_______项目施工过程中，甲乙双方因施工合同履行产生的任何纠纷，包括但不限于工程质量、工期延误、工程款支付、材料供应、工程变更、工程验收等方面。二、纠纷解决方式（1）提交_______仲裁委员会仲裁；（2）依法向_______人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼期间，除正在争议的纠纷外，甲乙双方应继续履行合同约定的其他义务。三、争议解决期限1.自一方提出争议之日起，甲乙双方应在_______日内协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权在_______日内向对方发出仲裁或诉讼通知。四、费用承担1.仲裁或诉讼费用由败诉方承担，但法律另有规定的除外。2.因争议导致的项目停工、延期等损失，由责任方承担。五、保密条款1.甲乙双方对本协议内容及争议解决过程中的任何信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。六、其他1.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义1.本协议所称第三方，是指甲乙双方在解决施工合同纠纷过程中，为了协助解决纠纷而邀请或聘请的具有专业知识和技能的机构、个人或其他实体。（1）调解机构；（2）仲裁机构；（3）法律顾问；（4）技术鉴定机构；（5）其他经甲乙双方同意的第三方。二、第三方介入的条件1.第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。2.第三方介入应在甲乙双方协商无果，且已进入仲裁或诉讼程序后进行。三、第三方的责任与权利1.第三方的责任：（1）第三方应遵守国家法律法规和本协议的约定，公正、公平地履行职责。（2）第三方在介入纠纷解决过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。（3）第三方应对其提供的专业意见或鉴定结果承担相应的法律责任。2.第三方的权利：（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和证据，以便其履行职责。（2）第三方有权根据实际情况调整介入方式和工作计划。（3）第三方有权根据甲乙双方的要求，向甲乙双方提供专业意见或鉴定结果。四、第三方责任限额1.第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得低于_______万元人民币。2.若第三方因违反本协议约定或因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。3.第三方责任限额的约定不影响甲乙双方根据本协议约定向对方主张的权利。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方与甲乙双方之间是委托与被委托的关系。（2）第三方应按照甲乙双方的要求，履行其在协议中的义务。2.第三方与项目相关方的划分说明：（1）第三方在介入纠纷解决过程中，应与项目相关方保持沟通，但不得干预项目相关方的正常工作。（2）第三方在提供专业意见或鉴定结果时，应充分考虑项目相关方的意见和利益。六、第三方介入的程序1.甲乙双方协商一致后，选择合适的第三方，并签订合作协议。2.第三方根据合作协议，制定工作计划，并向甲乙双方提交。3.第三方按照工作计划，开展介入工作，包括但不限于收集资料、调查取证、组织调解、提供专业意见等。4.第三方将介入结果提交甲乙双方，甲乙双方根据介入结果，决定是否接受第三方意见或采取进一步措施。七、第三方介入的终止1.第三方介入工作完成后，甲乙双方应签署终止协议，明确双方的权利义务。2.若第三方在介入过程中违反本协议约定，甲乙双方有权终止第三方介入，并要求第三方承担相应的法律责任。八、本部分作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工合同文本要求：施工合同文本应完整、清晰，包含甲乙双方的权利义务、工程范围、工期、质量标准、工程款支付方式等关键条款。说明：本附件为合同纠纷解决的基础文件，用于明确双方在施工过程中的权利义务。2.附件二：工程图纸及技术规范要求：工程图纸及技术规范应详细、准确，包含设计意图、施工要求、材料规格等。说明：本附件用于确保施工过程中的技术要求与设计意图一致。3.附件三：工程量清单要求：工程量清单应详细列出工程项目的数量、单价、总价等。说明：本附件用于计算工程款，是工程款支付的重要依据。4.附件四：工程进度计划要求：工程进度计划应明确列出各阶段的施工内容、时间节点等。说明：本附件用于监控工程进度，确保工程按计划进行。5.附件五：工程质量验收记录要求：工程质量验收记录应详细记录每次验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明：本附件用于证明工程质量是否符合合同要求。6.附件六：工程变更记录要求：工程变更记录应详细记录变更的原因、内容、影响、审批过程等。说明：本附件用于记录工程实施过程中的变更情况，作为结算依据。7.附件七：工程款支付凭证要求：工程款支付凭证应包括支付时间、金额、支付方式、收款人等信息。说明：本附件用于证明工程款的支付情况。8.附件八：争议解决过程中的相关文件要求：包括协商记录、调解协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：本附件用于证明争议解决的过程和结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按合同约定的时间完成工程；b.工程质量不符合合同要求；c.未按合同约定支付工程款；d.其他违反合同约定的行为。乙方违约：a.未按合同约定的时间提供施工场地；b.未按合同约定提供材料；c.未按合同约定进行工程验收；d.其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：甲方违约责任：a.逾期完成工程的，应支付违约金；b.工程质量不合格的，应进行返工或修复，并承担由此产生的费用；c.未按合同约定支付工程款的，应支付逾期付款利息；d.其他违约行为的，应根据具体情况承担相应的责任。乙方违约责任：a.逾期提供施工场地的，应支付违约金；b.未按合同约定提供材料的，应承担材料供应责任；c.未按合同约定进行工程验收的，应承担由此产生的费用；d.其他违约行为的，应根据具体情况承担相应的责任。3.违约示例说明：甲方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期一个月