2025年度新能源发电站项目设计施工合同范本

2025年度新能源发电站项目设计施工合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________鉴于：2.乙方具备新能源发电站项目设计、施工的资质和能力，愿意为甲方提供新能源发电站项目的设计、施工服务。3.双方经友好协商，就新能源发电站项目的设计、施工事宜达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：____________________2.项目地点：____________________3.项目规模：____________________（单位：兆瓦）4.项目总投资：____________________（单位：万元）5.项目建设周期：____________________（年）二、设计、施工内容（1）项目可行性研究报告编制；（2）项目设计、施工图纸编制；（3）设备、材料采购；（4）施工组织设计编制；（5）施工、监理、调试等工作；（6）项目验收、移交。2.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准、甲方要求及合同约定，确保设计、施工质量，满足项目功能和使用要求。三、合同价款及支付方式1.合同价款：____________________（单位：万元）2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的____________________%作为预付款；（2）项目设计、施工过程中，甲方根据实际进度支付合同价款的____________________%；（3）项目竣工验收合格后，甲方支付合同价款的____________________%；（4）项目移交后，甲方支付合同价款的____________________%。四、工期及进度要求1.项目设计、施工总工期为____________________（年）。2.乙方应按照合同约定的时间节点完成设计、施工任务，确保项目按期竣工。五、质量保证1.乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准、甲方要求及合同约定，确保设计、施工质量。2.乙方对设计、施工过程中出现的问题，应及时采取措施予以解决。3.项目竣工验收合格后，乙方应提供____________________（年）的质量保证期。六、知识产权1.乙方在项目设计、施工过程中产生的知识产权归乙方所有。2.甲方在项目使用过程中，应尊重乙方的知识产权。七、违约责任1.乙方未按合同约定完成设计、施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。2.甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的____________________%。3.双方因其他违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向____________________（法院名称）提起诉讼。九、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________甲方（签字）：____________________乙方（签字）：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.本合同所称“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、设备供应商、技术顾问、中介机构等。2.第三方介入合同，是指甲乙双方在合同履行过程中，为了实现合同目的，引入第三方参与合同相关活动。二、第三方介入的必要性1.第三方介入可以提升项目质量，确保项目按期完成。2.第三方介入可以提供专业支持，解决项目实施过程中的技术难题。3.第三方介入可以增加合同履行的透明度，提高合同履行的效率。三、第三方介入的职责与权利1.第三方在合同履行过程中的职责：（1）按照合同约定，完成设计、施工、监理、设备供应等任务；（2）协助甲乙双方解决项目实施过程中的问题；（3）按照国家相关法律法规、行业标准、甲方要求及合同约定，确保项目质量。2.第三方在合同履行过程中的权利：（1）要求甲方、乙方按照合同约定提供必要的支持；（2）对甲方、乙方的违约行为提出异议，并要求甲方、乙方承担相应责任；（3）在合同约定范围内，对项目实施情况进行监督和检查。四、第三方责任限额1.第三方在合同履行过程中，因自身原因导致项目出现质量、进度等问题，应承担相应的责任。2.第三方责任限额：（1）第三方因自身原因导致项目出现质量问题的，应承担合同价款的____________________%作为赔偿；（2）第三方因自身原因导致项目出现进度延误的，应承担合同价款的____________________%作为赔偿；（3）第三方在合同履行过程中，因故意或重大过失给甲方、乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与乙方对第三方的介入行为负有连带责任。2.第三方在合同履行过程中，应与甲方、乙方保持密切沟通，确保项目顺利进行。3.第三方在合同履行过程中，如与甲方、乙方发生争议，应通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向____________________（法院名称）提起诉讼。4.第三方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规、行业标准，尊重甲乙双方的合法权益。六、第三方介入的审批程序1.第三方介入前，甲乙双方应就第三方的资质、能力、责任等进行充分评估。2.甲方、乙方应将第三方介入的相关事宜报相关部门审批，取得批准后方可引入第三方。3.第三方介入后，甲乙双方应将第三方纳入合同管理体系，确保第三方在合同履行过程中的职责和权利得到保障。七、第三方介入的变更与解除1.甲方、乙方在合同履行过程中，如需变更或解除第三方介入，应提前通知对方，并取得对方的同意。2.第三方介入的变更或解除，不影响甲乙双方在本合同项下的权利、义务和责任。3.第三方介入的变更或解除，应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定执行。八、第三方介入的费用承担1.第三方介入产生的费用，包括但不限于设计费、施工费、监理费、设备费等，由甲乙双方按合同约定承担。2.第三方介入的费用，应纳入项目总成本，并在合同中明确约定。九、第三方介入的保密条款1.第三方在合同履行过程中，应严格遵守保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密。2.第三方违反保密条款，给甲乙双方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。十、第三方介入的其他事项1.第三方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规、行业标准，尊重甲乙双方的合法权益。2.第三方在合同履行过程中，如发生纠纷，应通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向____________________（法院名称）提起诉讼。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告要求：详细分析项目的技术、经济、环境等可行性，包括但不限于市场分析、技术方案、投资估算、财务分析等。说明：可行性研究报告是项目决策的重要依据，乙方应在合同签订后____________________（天）内提交可行性研究报告。2.项目设计图纸要求：按照国家相关法律法规、行业标准、甲方要求及合同约定，绘制项目设计图纸，包括但不限于电气图纸、结构图纸、设备布置图等。说明：设计图纸是项目施工的重要依据，乙方应在合同签订后____________________（天）内提交设计图纸。3.施工组织设计要求：详细阐述施工方案、施工工艺、施工进度、施工质量保证措施等。说明：施工组织设计是项目施工的重要指导文件，乙方应在合同签订后____________________（天）内提交施工组织设计。4.设备、材料清单及报价要求：详细列出项目所需的设备、材料名称、规格、数量、单价及总价。说明：设备、材料清单及报价是合同价款的重要组成部分，乙方应在合同签订后____________________（天）内提交设备、材料清单及报价。5.施工进度计划要求：明确项目各阶段的施工时间节点，包括但不限于设计阶段、采购阶段、施工阶段、调试阶段等。说明：施工进度计划是项目按时完成的重要保障，乙方应在合同签订后____________________（天）内提交施工进度计划。6.竣工验收报告要求：详细记录项目验收过程、验收结果、验收意见等。说明：竣工验收报告是项目竣工验收的重要文件，乙方应在项目竣工验收合格后____________________（天）内提交竣工验收报告。7.项目结算报告要求：详细记录项目合同价款、已付款项、未付款项、结算金额等。说明：项目结算报告是项目结算的重要依据，乙方应在项目结算完成后____________________（天）内提交项目结算报告。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定的时间节点完成设计、施工任务；（2）乙方未按合同约定提供合格的设计、施工图纸；（3）乙方未按合同约定进行设备、材料采购；（4）乙方未按合同约定进行施工、监理、调试等工作；（5）乙方未按合同约定进行项目验收、移交；（6）乙方在合同履行过程中出现重大安全事故；（7）乙方在合同履行过程中出现重大质量事故；（8）乙方违反保密条款，泄露甲乙双方的商业秘密。2.责任认定标准：（1）乙方未按合同约定的时间节点完成设计、施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。（2）乙方未按合同约定提供合格的设计、施工图纸的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。（3）乙方未按合同约定进行设备、材料采购的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。（4）乙方未按合同约定进行施工、监理、调试等工作的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。（5）乙方未按合同约定进行项目验收、移交的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____________________%。（6）乙方在合同履行过程中出现重大安全事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。（7）乙方在合同履行过程中出现重大质量事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。（8）乙方违反保密条款，