2025年度建筑通风空调系统安装施工合同

2025年度建筑通风空调系统安装施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：建筑通风空调系统安装施工合同甲方（建设单位）：_______________乙方（施工单位）：_______________签订日期：_______________签订地点：_______________一、合同依据1.甲方提供的项目立项批准文件；2.乙方具备的建筑安装工程施工资质证书；3.相关法律、法规、规范和标准；4.甲方与乙方另行签订的补充协议。二、工程概况1.工程名称：_____________________________2.工程地点：_____________________________3.工程规模：_____________________________4.工程内容：建筑通风空调系统安装施工；5.工程合同金额：人民币_____元整（大写：_____________________________）；6.工期：自合同签订之日起_____个工作日内完成。三、工程范围1.通风管道的安装；2.通风设备的安装；3.空调设备的安装；4.水泵及水管的安装；5.控制系统及仪表的安装；6.工程图纸中约定的其他相关工作。四、工程进度1.乙方应在合同签订后__天内提交施工组织设计及施工进度计划；2.乙方应在工程开工前__天内提交施工图纸和技术交底；3.乙方应按施工进度计划完成工程的各阶段工作；4.乙方应在工程竣工验收合格后__天内提交工程结算书。五、质量标准1.工程质量应符合国家现行的建筑工程质量验收统一标准和相关专业工程质量验收规范；2.乙方应按照工程设计文件和施工图纸的要求，确保工程质量；3.工程竣工验收合格后，甲方应在__天内进行验收，如有质量问题，乙方应立即进行整改。六、合同价款1.合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等；2.合同价款采用固定总价结算方式；3.合同价款不得因工程量增减、设计变更、材料价格波动等原因进行调整；4.甲方应按合同约定支付工程款。七、支付方式1.乙方在工程开工前__天内，甲方支付合同价款的__%作为预付款；2.乙方在工程完工后__天内，甲方支付合同价款的__%作为进度款；3.工程竣工验收合格后__天内，甲方支付合同价款的__%作为竣工结算款；4.乙方提交完整的工程结算书和资料后，甲方支付合同价款的__%作为质保金。八、违约责任1.乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同价款的__%作为违约金；2.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同价款的__%作为违约金；3.因乙方原因造成工程停工、返工或损坏，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失；4.因甲方原因造成工程停工、返工或损坏，甲方应承担全部责任并赔偿乙方损失。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；2.本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：法定代表人（或授权代表）：_____________________________职务：_____________________________日期：_____________________________乙方（施工单位）：法定代表人（或授权代表）：_____________________________职务：_____________________________日期：_____________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义二、第三方介入的目的1.设计单位：负责提供符合国家规范和甲方要求的工程设计文件；2.监理单位：负责对施工过程进行监督，确保工程质量；3.材料供应商：提供符合合同要求的材料和设备；4.设备供应商：提供符合合同要求的通风空调设备；5.检测机构：对施工质量和材料进行检测；6.咨询机构：提供技术咨询服务。三、第三方责任1.第三方应按照合同约定和甲方要求，履行其职责；2.第三方的行为不得违反国家法律法规和行业标准；3.第三方因自身原因导致工程延误、质量不合格或造成损失的，应承担相应的法律责任；4.第三方在履行职责过程中，不得损害甲方和乙方的合法权益。四、第三方责任限额1.第三方因自身原因导致工程延误，每延误一日，应向甲方支付合同价款的__%作为违约金；2.第三方因自身原因导致工程质量不合格，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；3.第三方因自身原因造成工程损失的，应按照实际损失金额进行赔偿，但赔偿金额最高不超过合同价款的__%；4.第三方责任限额的具体数额，由甲乙双方在合同中约定。五、第三方与甲乙方的划分1.第三方与甲方、乙方之间应签订独立的合作协议，明确各自的权利和义务；2.第三方在履行职责过程中，应遵守本合同的约定；3.第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；4.第三方在履行职责过程中，因与甲方、乙方之间的争议导致工程延误或损失的，应承担相应的法律责任。六、第三方变更1.如需更换第三方，甲方和乙方应协商一致，并通知对方；2.第三方变更后，原合同条款中与第三方相关的部分应相应调整；3.第三方变更后，甲乙双方应重新签订补充协议，明确新的第三方责任和义务。七、第三方保密1.第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲方和乙方的商业秘密；2.第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。八、第三方资质要求1.第三方应具备相应的资质证书，并符合国家相关法律法规的要求；2.甲方和乙方有权要求第三方提供其资质证书，并对其资质进行审查。九、第三方权利1.第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬；2.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。十、第三方义务1.第三方应按照合同约定，履行其职责；2.第三方应遵守国家法律法规和行业标准；3.第三方应保护甲方和乙方的合法权益。十一、第三方介入的程序1.甲方和乙方应协商确定第三方介入的事项；2.甲方和乙方应与第三方签订合作协议；3.第三方应按照合作协议履行其职责。十二、第三方介入的终止1.如第三方无法履行其职责，甲方和乙方有权终止其介入；2.第三方介入终止后，甲方和乙方应根据实际情况，重新安排相关工作。十三、其他1.本部分条款为本合同不可分割的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力；2.本部分条款未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目立项批准文件：证明项目合法性和可行性的文件。3.乙方建筑安装工程施工资质证书：证明乙方具备相应施工资质的证书。4.工程设计文件：包括施工图纸、设计说明书、材料清单等。5.施工组织设计及施工进度计划：详细说明施工方案和进度安排。6.施工图纸和技术交底：对施工图纸的详细解释和技术要求。7.工程结算书：详细列出工程量、单价和总价。8.工程验收报告：记录工程验收的结果和意见。9.材料合格证明：证明材料符合合同要求的文件。10.设备合格证明：证明设备符合合同要求的文件。11.检测报告：由检测机构出具的工程质量检测报告。12.支付凭证：证明工程款支付情况的文件。13.违约金支付凭证：证明违约金支付情况的文件。14.争议解决协议：双方协商解决争议的协议。15.其他相关文件：根据合同需要，双方认为需要提供的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程。责任认定：每逾期一日，乙方应向甲方支付合同价款的__%作为违约金。示例：若合同约定工期为90天，实际完成工期为105天，则乙方需支付15天的违约金。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定：每逾期一日，甲方应向乙方支付合同价款的__%作为违约金。示例：若合同约定支付工程款的时间为工程完工后30天内，实际支付时间为40天后，则甲方需支付10天的违约金。3.违约行为：第三方因自身原因导致工程延误。责任认定：第三方每延误一日，应向甲方支付合同价款的__%作为违约金。示例：若第三方导致工程延误10天，则第三方需支付10天的违约金。4.违约行为：第三方因自身原因导致工程质量不合格。责任认定：第三方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若第三方导致工程质量不合格，造成甲方损失10000元，则第三方需赔偿甲方10000元。5.违约行为：第三方泄露甲方商业秘密。责任认定：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若第三方泄露甲方商业秘密，造成甲方损失50000元，则第三方需赔偿甲方50000元。6.违约行为：第三方未按合同约定履行保密义务。责任认定：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若第三方未按合同约定履行保密义务，造成甲方损失30000元，则第三方需赔偿甲方30000元。7.违约行为：第三方未按合同约定提供材料和设备。责