2025年度市政道路管网施工合同规范文本

2025年度市政道路管网施工合同规范文本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：名称：_______住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（建设单位）：名称：_______住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于：一、甲方具备市政道路管网施工资质，乙方负责_______项目的市政道路管网建设，双方经协商一致，达成如下协议：二、施工内容：1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程投资：_______5.施工期限：_______6.工程质量标准：_______三、施工图纸及资料：1.甲方提供施工图纸及有关技术资料，乙方负责核对图纸及技术资料的真实性、完整性和准确性。2.乙方应按照施工图纸及有关技术资料的要求进行施工，如有疑问，应及时与甲方沟通解决。3.施工图纸及技术资料由乙方负责保管，施工期间不得外传。四、施工组织与管理：1.甲方负责施工过程中的组织、协调和管理，确保施工质量、进度和安全生产。2.乙方应按照施工图纸及有关技术资料的要求，合理安排施工顺序，确保施工质量和进度。3.乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全生产。五、工程进度及验收：1.乙方应按照合同约定的施工期限，合理安排施工进度，确保工程按期完成。2.甲方负责组织工程验收，验收合格后方可交付使用。3.工程验收标准及验收程序按照国家有关法律法规和行业标准执行。六、工程结算及付款：1.工程结算以施工图纸及有关技术资料为准，按实际完成工程量进行结算。2.乙方应在工程验收合格后_______日内向甲方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后_______日内予以审核并支付工程款。3.工程款支付方式：_______4.乙方应按合同约定提供相关发票及税务资料。七、违约责任：1.甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定提供施工图纸及技术资料的，应承担相应责任。（2）甲方未按合同约定支付工程款的，应承担相应责任。2.乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，应承担相应责任。（2）乙方未按合同约定进行工程验收的，应承担相应责任。八、争议解决：1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决期间，双方应继续履行合同。九、其他：1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（施工单位）签字盖章：_______乙方（建设单位）签字盖章：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的任何单位或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询服务机构、保险公司、仲裁机构等。二、第三方介入的情形1.监理单位：甲方委托的监理单位负责对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全生产。2.检测机构：乙方需委托具备相应资质的检测机构对施工材料、设备、工程实体等进行检测，确保其符合国家标准和设计要求。3.设计单位：若施工过程中需对设计进行变更，甲方需委托设计单位进行设计变更，并经乙方确认后方可实施。4.咨询服务机构：双方可共同委托咨询服务机构对施工过程中的技术问题进行咨询和解决。5.保险公司：双方可协商一致，委托保险公司对施工过程中的风险进行保险。6.仲裁机构：发生争议时，双方可协商一致，委托仲裁机构进行仲裁。三、第三方责任限额1.监理单位：监理单位对施工过程中的监督责任限额为_______元。2.检测机构：检测机构对检测结果的准确性和可靠性承担_______元责任限额。3.设计单位：设计单位对设计变更的合理性承担_______元责任限额。4.咨询服务机构：咨询服务机构对咨询意见的合理性和准确性承担_______元责任限额。5.保险公司：保险公司对保险责任范围内的损失承担_______元责任限额。6.仲裁机构：仲裁机构对仲裁裁决的执行承担_______元责任限额。四、第三方责权利划分1.监理单位：（1）权利：有权对施工过程进行监督检查，有权提出整改意见。（2）义务：确保监督检查的公正、公平，确保施工质量和进度。2.检测机构：（1）权利：对施工材料、设备、工程实体等进行检测。（2）义务：保证检测结果的准确性和可靠性。3.设计单位：（1）权利：对设计变更进行审核，对设计变更的合理性承担责任。（2）义务：保证设计变更的合理性和可行性。4.咨询服务机构：（1）权利：对施工过程中的技术问题进行咨询和解决。（2）义务：提供合理、有效的咨询意见。5.保险公司：（1）权利：在保险责任范围内对损失进行赔偿。（2）义务：按照保险合同约定履行保险责任。6.仲裁机构：（1）权利：对争议进行仲裁。（2）义务：保证仲裁过程的公正、公平。五、第三方介入后的额外条款及说明1.第三方介入前，甲乙双方应达成一致意见，并签订相关协议。2.第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方的工作，确保施工顺利进行。3.第三方介入过程中，甲乙双方应保持沟通，及时解决出现的问题。4.第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据协议约定承担。5.第三方介入过程中，如发生争议，甲乙双方应先协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、第三方介入后的合同变更1.第三方介入后，若需对合同进行变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.变更协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。3.变更协议的签订，不影响本合同其他条款的效力。七、第三方介入后的争议解决1.第三方介入过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决。2.协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼，或向仲裁机构申请仲裁。3.争议解决期间，甲乙双方应继续履行合同义务。八、本部分条款作为本合同的一部分，与本合同其他条款具有同等法律效力。九、本部分条款未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。十、本部分条款自双方签字盖章之日起生效。甲方（施工单位）签字盖章：_______乙方（建设单位）签字盖章：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料要求：提供完整的施工图纸及技术资料，包括但不限于设计图纸、施工图纸、材料清单、设备清单、施工方案等。说明：施工图纸及技术资料是施工的重要依据，必须确保其真实、完整、准确。2.施工合同及补充协议要求：合同文本应清晰、完整，包括合同双方的基本信息、工程内容、施工期限、质量标准、付款方式等。说明：合同是双方权利义务的依据，必须严格按照法律规定和双方协商一致的内容签订。3.施工进度计划要求：制定详细的施工进度计划，明确每个阶段的开始和结束时间，以及关键节点的控制措施。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要工具，必须严格执行。4.施工组织设计要求：包括施工方案、施工工艺、施工方法、施工资源配置、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，必须确保其科学、合理、可行。5.施工现场管理制度要求：包括现场人员管理、材料管理、设备管理、安全管理等。说明：施工现场管理制度是确保施工顺利进行和安全的重要保障。6.质量检验报告要求：由具备资质的检测机构出具，包括材料、设备、工程实体的质量检验结果。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要依据，必须真实、准确。7.工程验收报告要求：由甲方组织验收，包括验收时间、验收内容、验收结果等。说明：工程验收报告是工程交付使用的重要文件，必须确保其真实、完整。8.工程结算报告要求：包括工程量清单、结算金额、付款时间等。说明：工程结算报告是工程款支付的重要依据，必须真实、准确。9.保险单据要求：提供工程保险、人员意外伤害保险等相关保险单据。说明：保险单据是保障双方利益的重要文件，必须确保其有效性。10.其他相关文件要求：根据实际情况，可能包括环境影响评价报告、施工许可证等。说明：其他相关文件是施工过程中可能涉及的重要文件，必须按照要求提供。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定提供施工图纸及技术资料。责任认定：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因等待图纸及技术资料而产生的损失。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定完成施工任务。责任认定：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因工期延误而产生的损失。3.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定支付工程款。责任认定：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。4.乙方违约行为及责任认定：违约行为：施工过程中出现质量问题。责任认定：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于修复或更换不合格材料、设备。5.第三方违约行为及责任认定：违约行为：监理单位未按合同约定进行监督