2025年度大数据中心建设与运营管理合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度大数据中心建设与运营管理合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度大数据中心建设与运营管理合同甲方（建设单位）：________________________乙方（运营管理单位）：_____________________一、项目概述1.1项目名称：________________________1.2项目地点：________________________1.3项目规模：________________________1.4项目内容：________________________二、合同期限2.1合同期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。三、建设内容3.1.1建设规模：________________________3.1.2建设标准：________________________3.1.3建设进度：________________________3.1.4建设质量：________________________四、运营管理内容4.1.1运营目标：________________________4.1.2运营内容：________________________4.1.3运营标准：________________________4.1.4运营进度：________________________五、费用及支付5.1本合同建设及运营管理费用总额为人民币____元整（大写：____元整）。5.2甲方应于合同签订后____个工作日内向乙方支付总额的_____%，即人民币____元整。5.3乙方在完成建设及运营管理任务后，甲方应于每个季度结束后____个工作日内支付该季度费用的_____%，即人民币____元整。5.4甲方逾期支付费用，应按每日_____%的比例向乙方支付滞纳金。六、验收及交付6.1乙方应按照合同约定的内容完成建设及运营管理任务。6.2甲方应在乙方完成建设及运营管理任务后____个工作日内进行验收。6.3经甲方验收合格后，乙方应将大数据中心交付甲方使用。七、保密7.1甲方和乙方应严格保守合同内容及项目秘密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。八、违约责任8.1甲方违约责任：8.1.1甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付_____%的违约金。8.1.2甲方未按时进行验收，应向乙方支付_____%的违约金。8.1.3甲方泄露项目秘密，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约责任：8.2.1乙方未按合同约定完成建设及运营管理任务，应向甲方支付_____%的违约金。8.2.2乙方泄露项目秘密，应承担相应的法律责任。九、争议解决9.1甲方和乙方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________________仲裁委员会仲裁。十、其他10.1本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。10.2本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（建设单位）：________________________乙方（运营管理单位）：_____________________签订日期：________________________甲方盖章：________________________乙方盖章：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方以外的，参与本合同项目建设的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、设备供应商、技术服务商等。二、第三方介入的条件2.1.1第三方具备相应的资质和条件，能够独立承担相应的建设或运营管理任务。2.1.2第三方与甲方或乙方签订书面协议，明确其在项目中的权利和义务。2.1.3甲方或乙方书面同意第三方介入本合同项目。三、第三方责任3.1第三方在本合同项目中的责任如下：3.1.1第三方应按照合同约定，独立完成其承担的建设或运营管理任务。3.1.2第三方应确保其提供的产品、服务或完成的工作符合国家相关标准和规范。3.1.3第三方因自身原因导致项目进度延误、质量不合格或造成其他损失的，应承担相应的责任。四、第三方责任限额4.1第三方在本合同项目中的责任限额如下：4.1.1第三方因自身原因导致项目进度延误、质量不合格或造成其他损失，其责任限额为人民币____元整。4.1.2第三方责任限额不包括因不可抗力或甲方、乙方原因导致的损失。五、第三方与其他各方的权利义务5.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务如下：5.1.1第三方应按照与甲方或乙方签订的协议，履行其在项目中的义务。5.1.2甲方或乙方应按照本合同约定，向第三方支付相应的费用。5.1.3第三方应配合甲方或乙方进行项目验收和交付。5.2第三方与其他各方的权利义务如下：5.2.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。5.2.2第三方应尊重其他方的合法权益，不得损害其他方的利益。六、第三方介入的程序6.1第三方介入本合同项目的程序如下：6.1.1第三方向甲方或乙方提出介入申请，并提供相关资质和条件证明。6.1.2甲方或乙方对第三方进行审查，确认其具备介入条件。6.1.3甲方或乙方与第三方签订书面协议，明确其在项目中的权利和义务。6.1.4第三方按照协议约定，参与本合同项目。七、第三方介入的变更7.1.1第三方向甲方或乙方提出变更申请，并提供变更原因和方案。7.1.2甲方或乙方对变更申请进行审查，确认变更的合理性和必要性。7.1.3甲方或乙方与第三方协商一致后，签订变更协议。八、第三方介入的终止8.1.1第三方向甲方或乙方提出终止申请，并提供终止原因。8.1.2甲方或乙方对终止申请进行审查，确认终止的合理性和必要性。8.1.3甲方或乙方与第三方协商一致后，签订终止协议。九、第三方介入的争议解决9.1.1第三方与甲方或乙方协商解决。9.1.2协商不成的，提交________________________仲裁委员会仲裁。十、其他10.1本合同中关于第三方介入的条款，是对原合同条款的补充和细化，与原合同条款具有同等法律效力。10.2本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告要求：详细阐述项目背景、目标、可行性分析、投资估算、经济效益等。说明：本附件为项目启动的依据，需经甲方审核批准。2.附件二：项目设计文件要求：包括建筑设计、结构设计、电气设计、网络设计等，符合国家相关标准。说明：本附件为项目建设的基础，需经甲方和第三方共同审核。3.附件三：项目施工合同要求：明确施工单位、施工内容、施工进度、施工质量、验收标准等。说明：本附件为项目建设实施的主要依据，需经甲方审核。4.附件四：项目监理合同要求：明确监理单位、监理内容、监理标准、监理程序等。说明：本附件为项目监督管理的主要依据，需经甲方审核。5.附件五：项目设备采购合同要求：明确设备供应商、设备规格、设备价格、交货时间、验收标准等。说明：本附件为项目设备采购的主要依据，需经甲方审核。6.附件六：项目运营管理方案要求：明确运营目标、运营内容、运营标准、运营进度等。说明：本附件为项目运营管理的主要依据，需经甲方审核。7.附件七：项目验收报告要求：详细记录项目验收过程、验收结果、验收结论等。说明：本附件为项目验收的主要依据，需经甲方审核。8.附件八：项目变更申请要求：详细记录项目变更原因、变更内容、变更影响、变更方案等。说明：本附件为项目变更的主要依据，需经甲方审核。9.附件九：项目终止协议要求：明确项目终止原因、终止程序、终止责任等。说明：本附件为项目终止的主要依据，需经甲方审核。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付费用责任认定标准：甲方逾期支付费用，应按每日_____%的比例向乙方支付滞纳金。示例说明：若甲方逾期支付第一个季度费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成建设或运营管理任务责任认定标准：乙方因自身原因导致项目进度延误、质量不合格或造成其他损失，应承担相应的责任。示例说明：若乙方未按合同约定完成某项建设任务，导致项目进度延误，乙方应承担相应责任。3.违约行为：第三方未按合同约定完成其承担的任务责任认定标准：第三方因自身原因导致项目进度延误、质量不合格或造成其他损失，应承担相应的责任。示例说明：若第三方未按合同约定提供设备，导致项目进度延误，第三方应承担相应责任。4.违约行为：泄露项目秘密责任认定标准：泄露项目秘密，应承担相应的法律责任。示例说明：若第三方泄露项目秘密，应承担相应的法律责任。5.违约行为：违反国家相关法律法规责任认定标准：违反国家相关法律法规