2025年度建筑水电工程绿色施工劳务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑水电工程绿色施工劳务合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________鉴于甲方需要乙方提供2025年度建筑水电工程绿色施工劳务服务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程类型：____________________5.工程预算：____________________元二、合同工期1.合同工期：自____年____月____日至____年____月____日。2.工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。三、劳务服务内容1.乙方负责完成甲方指定的建筑水电工程绿色施工劳务服务，包括但不限于：（1）水电管道的敷设、安装、调试；（2）水电设备的安装、调试；（3）水电线路的铺设、调试；（4）其他与水电工程相关的绿色施工劳务服务。2.乙方应按照甲方的要求，合理使用材料、设备，确保工程质量、安全和环保。四、工程材料及设备1.乙方负责采购、运输、保管工程所需的材料、设备，并承担相应的费用。2.甲方有权对乙方采购的材料、设备进行质量验收，如不合格，乙方应负责更换或退货。3.乙方应确保所采购的材料、设备符合国家相关标准和规定。五、工程款支付1.工程款支付方式：按月支付进度款，每月支付____%。2.甲方应在工程进度达到约定比例后，向乙方支付当月进度款。3.工程竣工验收合格后，甲方应在____日内向乙方支付剩余工程款。4.逾期支付工程款，甲方应向乙方支付____%的违约金。六、工程质量及验收1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，甲方组织验收，乙方应配合验收。3.工程验收合格后，甲方应在____日内向乙方支付工程款。4.工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。七、安全生产及文明施工1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应做好施工现场的文明施工工作，确保施工现场整洁、有序。3.因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。八、保密条款1.双方对本合同内容以及项目相关技术、商业秘密负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容及相关信息。九、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（建设单位）签字（或盖章）：____________________日期：____________________乙方（施工单位）签字（或盖章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方（建设单位）和乙方（施工单位）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询机构等。二、第三方介入情形1.中介方：在合同履行过程中，如需引入中介方提供专业服务，包括但不限于项目管理、技术支持、设备采购等，双方应另行签订中介服务合同，明确中介方的责任、权利和义务。2.监理方：为确保工程质量，甲方有权聘请监理方对施工过程进行监督和管理。监理方应具备相应的资质和条件，并与甲方签订监理合同。3.检测机构：为确保工程质量，双方可委托具有资质的检测机构对施工材料、设备、工程实体等进行检测。检测机构应独立、客观、公正地进行检测。4.咨询机构：在合同履行过程中，如需引入咨询机构提供专业意见或建议，双方应另行签订咨询服务合同，明确咨询机构的责任、权利和义务。三、第三方责任限额1.中介方：中介方应承担因其服务导致的合同履行风险，包括但不限于违约责任、损害赔偿责任等。中介方的责任限额由中介服务合同约定。2.监理方：监理方应承担因其监理工作导致的合同履行风险，包括但不限于违约责任、损害赔偿责任等。监理方的责任限额由监理合同约定。3.检测机构：检测机构应承担因其检测工作导致的合同履行风险，包括但不限于违约责任、损害赔偿责任等。检测机构的责任限额由检测合同约定。4.咨询机构：咨询机构应承担因其咨询服务导致的合同履行风险，包括但不限于违约责任、损害赔偿责任等。咨询机构的责任限额由咨询服务合同约定。四、第三方与甲乙方的责任划分1.中介方：中介方应按照中介服务合同约定，协助甲方和乙方履行合同义务，确保合同顺利实施。中介方不直接参与施工，其责任限于中介服务范围内。2.监理方：监理方应按照监理合同约定，对施工过程进行监督和管理，确保工程质量。监理方的责任限于监理工作范围内。3.检测机构：检测机构应按照检测合同约定，对施工材料、设备、工程实体等进行检测，确保工程质量。检测机构的责任限于检测工作范围内。4.咨询机构：咨询机构应按照咨询服务合同约定，为甲方和乙方提供专业意见或建议，协助双方解决合同履行中的问题。咨询机构的责任限于咨询服务范围内。五、第三方介入后的合同履行1.甲方和乙方应按照本合同约定，与第三方签订相应的服务合同，明确各方的责任、权利和义务。2.第三方介入后，甲方和乙方应按照本合同和相应的服务合同，共同确保合同履行。3.如第三方因自身原因导致合同履行受到影响，甲方和乙方有权要求第三方承担相应的责任。4.如第三方介入导致合同履行成本增加，双方应协商解决，合理分摊增加的成本。六、第三方介入后的合同变更1.甲方和乙方可根据实际情况，经协商一致，对本合同进行变更，包括但不限于合同工期、工程范围、工程款支付等。2.任何合同变更均应以书面形式进行，并由甲方、乙方和第三方共同签署。3.合同变更不影响第三方在相应服务合同中的责任、权利和义务。七、第三方介入后的争议解决1.甲方和乙方在第三方介入后发生的争议，应协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.第三方介入后的争议，不影响甲方和乙方在原合同中的权利和义务。八、其他1.本合同及其修正案构成甲乙双方及第三方之间的完整协议。2.本合同及其修正案自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）签字（或盖章）：____________________日期：____________________乙方（施工单位）签字（或盖章）：____________________日期：____________________第三方（中介方/监理方/检测机构/咨询机构）签字（或盖章）：____________________日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概况说明书详细描述工程名称、地点、规模、类型、预算等信息。要求提供工程图纸、设计文件等相关资料。2.施工组织设计包含施工进度计划、施工方案、质量保证措施、安全文明施工措施等。要求详细说明施工过程中的技术要求和质量标准。3.材料设备清单列出施工所需材料的名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息。要求提供材料设备的质量证明文件。4.施工合同明确甲乙双方的权利和义务，包括工期、质量、安全、环保等方面的要求。要求合同内容完整、清晰，双方签字（或盖章）确认。5.工程进度报告定期报告工程进度，包括已完成工程量、剩余工程量、遇到的问题及解决方案等。要求报告内容真实、准确，及时提交给甲方。6.质量验收报告详细记录工程质量验收过程、结果及不合格项的处理情况。要求验收报告内容详实，有验收人员签字。7.安全生产记录记录施工现场的安全生产情况，包括安全事故、违章作业等。要求记录真实、完整，及时上报给甲方。8.环保验收报告记录施工现场的环保措施落实情况，包括废水、废气、固体废弃物等处理情况。要求报告内容详实，符合环保要求。9.工程结算报告详细记录工程款支付情况，包括已支付款项、未支付款项及原因等。要求结算报告内容真实、准确，双方签字（或盖章）确认。10.争议解决协议在双方发生争议时，签订争议解决协议，明确争议解决方式、程序等。要求协议内容合法、有效，双方签字（或盖章）确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误：未按合同约定完成工程。质量不合格：施工质量不符合国家相关标准和规范。安全事故：施工现场发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。环保违规：违反环保要求，造成环境污染。2.责任认定标准：工期延误：按合同约定支付违约金，每延误一日，支付____元。质量不合格：乙方承担修复费用，直至达到合同约定的质量标准。安全事故：乙方承担全部责任，包括事故赔偿、停工整顿等。环保违规：乙方承担环保治理费用，并接受相关部门处罚。3.示例说明：工期延误：若乙方未能在合同约定工期内完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，每延误一日，支付____元。质量不合格：若乙方施工的水电工程不符合国家相关标准和规范，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合格标准。安全事故：若施工现场发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，包括事故赔偿、停工整顿等。环保违规：若乙方违反环保要