2025天津市小型建设工程施工合同(空白)_第1页
2025天津市小型建设工程施工合同(空白)_第2页
2025天津市小型建设工程施工合同(空白)_第3页
2025天津市小型建设工程施工合同(空白)_第4页
2025天津市小型建设工程施工合同(空白)_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:鉴于委托方有权进行小型建设工程,并需选择合适的承包方进行施工;鉴于承包方愿意承揽委托方的小型建设工程,并按约定完成施工任务;双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,订立本合同,共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程规模:1.4工程内容:第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币(大写):元整(小写):元。2.2合同价款包括:工程设计费、材料费、施工费、设备费、人员工资、税费等一切与工程有关的费用。2.3合同价款支付方式:(1)委托方自收到承包方提交的工程进度报告和相应款项的支付申请后,按合同约定支付相应款项。(2)工程完工并经验收合格后,委托方支付剩余款项。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为:个月。3.2开工日期:自双方签订合同之日起计算。3.3完工日期:按约定的施工期限计算。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范要求。4.2工程验收合格标准:(1)工程实体质量符合设计文件和合同约定。(2)工程功能齐全、性能稳定。(3)工程外观整洁、美观。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。5.2承包方未按约定完成工程,应按合同约定向委托方支付违约金。5.3委托方未按约定支付合同价款,应按合同约定向承包方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且合同价款结清之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:注意事项及解决办法:1.注意合同双方的主体资格:确保甲方是具有小型建设工程权利和能力的合法主体,乙方是具备相应资质的施工单位。解决办法:在签订合同前,应核实双方的主体资格和相关资质文件,确保双方合法有效。2.注意合同价款的准确性和明确性:合同价款应包括所有费用,避免后期因费用不明确而产生纠纷。解决办法:详细列明合同价款的构成,包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、人员工资、税费等,并在合同中明确。3.注意施工期限的约定:确保施工期限的合理性,避免工期延误或提前完成带来的风险。解决办法:根据工程实际情况和双方的能力,合理约定施工期限,并在合同中明确开工日期和完工日期。4.注意工程质量标准:明确工程质量应符合的国家和行业标准,以保证工程质量的合格。解决办法:在合同中引用具体的国家和行业标准,确保双方对工程质量有共同的认识和期待。5.注意违约责任的具体约定:明确双方在违约时的责任和违约金计算方式,以避免违约行为带来的损失。解决办法:在合同中详细约定违约责任及违约金的计算方法和支付期限。6.注意争议解决的方式:选择合适的争议解决方式,以便在发生争议时能够及时解决。解决办法:在合同中明确约定争议解决的途径,如友好协商、调解或诉讼,并选择合同签订地人民法院为管辖法院。法律名词及名词解释:1.小型建设工程:指投资规模较小、建设周期较短、技术难度较低的建设项目。2.承包方:指承担小型建设工程施工任务的企业或个人。3.委托方:指委托承包方进行小型建设工程施工的单位或个人。4.合同价款:指双方约定的完成工程所需支付的总金额。5.施工期限:指双方约定的完成工程的期限。6.工程质量:指工程满足规定要求的所有特性总和,包括功能性、安全性、可靠性、耐久性等。7.违约金:指一方违约时,按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。8.争议解决:指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时,通过协商、调解或诉讼等方式解决纠纷的过程。9.友好协商:指合同双方在发生争议时,通过相互沟通、妥协,以和平方式解决纠纷。10.调解:指由第三方协助合同双方,通过调解方式解决争议的过程。11.诉讼:指合同双方在发生争议时,通过法院按照法定程序解决纠纷的方式。应用场合:1.适用于天津市范围内的小型建设工程项目。2.适用于委托方和承包方双方自愿签订的工程合同。3.适用于工程规模较小、施工难度较低的建设项目。补充条款:1.工程变更:如因设计或其他原因导致工程变更,双方应协商一致,并按变更后的内容执行。2.不可抗力:因不可抗力因素导致工程无法按期完成或产生额外费用,双方互不承担责任。3.工程保险:双方可协商购买相应的工程保险,以降低工程风险。4.知识产权保护:双方应对工程中所涉及的技术秘密和知识产权进行保护。5.环境保护:双方应遵守国家环保法规,确保工程施工过程中的环境保护。6.工程验收:双方应按照约定的验收标准进行工程验收,确保工程质量合格。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论