2025建设工程合同模板

合同编号：合同各方：名称：地址：法定代表人：联系电话：名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的承建方，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概述1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程预算：第二条合同价格2.1乙方承建的工程总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付合同价款。第三条付款方式及付款时间3.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价的20%。3.2甲方应按照本合同约定的付款时间向乙方支付合同价款，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。第四条工程质量及验收4.1乙方应按照甲方的要求及国家相关法律法规、标准和规范，保证工程质量，确保工程安全。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第五条工期5.1乙方应按照甲方的要求，确保工程在约定的工期内完成。5.2乙方如因特殊情况不能按约定工期完成工程的，应提前向甲方书面说明原因，并协商延期。第六条违约责任6.1双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2乙方如未按照约定质量、工期完成工程的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕相关手续后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：注意事项：1.确保合同双方的主体资格合法，具有签订和履行合同的能力。解决办法：核实甲乙双方的营业执照、资质证书等相关文件，确保其合法有效。2.明确工程项目的具体要求和标准，避免因模糊不清导致的纠纷。解决办法：在合同中详细描述工程项目的范围、质量标准、技术要求等，并可附上相关图纸、文件等资料。3.注意合同价款的支付方式和时间，确保按时支付，避免逾期支付产生的违约金。解决办法：按照合同约定的付款方式和时间进行支付，如因特殊情况不能按时支付，应提前与对方沟通协商。4.关注工程质量和验收，确保工程符合约定标准。解决办法：严格按照国家相关法律法规、标准和规范进行施工，接受甲方的监督和检查，及时整改不合格的部分。5.关注工期履行，避免延期导致违约。解决办法：合理安排施工计划，确保按期完成工程。如遇特殊情况导致无法按时完成，应及时与甲方沟通协商，书面申请延期。6.了解争议解决方式，确保在发生纠纷时能够及时解决。解决办法：在合同中约定明确的争议解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼等。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的需求方，负责委托乙方进行工程建设。2.乙方：指合同中的承建方，负责按照甲方的要求进行工程建设。3.合同价款：指乙方承建工程应得的报酬，包括工程总价和可能的违约金。4.预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的部分合同价款，通常为总价的30%。5.工程进度：指工程完成的程度，通常以百分比表示。6.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检验，以确认其是否符合合同约定。7.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向另一方支付的赔偿金。8.工期：指乙方完成工程的时间限制，通常以天数或日期表示。9.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过友好协商、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修工程等。2.适用于甲方为需求方，乙方为承建方的合同关系。3.适用于双方约定工程范围、质量、工期、价款等合同条款的情况。补充条款：1.甲方应提供的施工图纸、技术资料等文件，乙方应按照要求进行施工。2.乙方应遵守的安全生产规定，确保工程施工过程中的安全。3.工程变更时的处理方式，包括变更内容、时间、费用等。4.不可抗力事件的认定及处理，如自然灾害、社会事件等。5.合同解除、终止的条件及违约责任。6.双方约定的其他事项，如保密条款、知识产权保护等。附件列表：1.甲方的营业执照、组织机构代码证等相关证件复印