2025年度建筑工程施工过程中暂停工程协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程施工过程中暂停工程协议书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工过程中暂停工程协议书甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2025年度建筑工程施工过程中因特殊情况需要暂停工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程类别：_______5.工程合同总价：_______6.工程合同工期：_______二、暂停工程原因及范围1.暂停工程原因：_______2.暂停工程范围：_______3.暂停工程期限：_______三、暂停工程期间相关事宜1.乙方应妥善保管施工现场，确保工程质量和安全。2.甲方应负责在暂停工程期间，对已完成的工程进行验收，并支付相应的工程款。3.乙方应按照甲方要求，对暂停工程期间的工程进行维护和管理，确保工程不受损害。4.甲方应负责在暂停工程期间，对施工现场周边环境进行保护，确保不影响周边居民生活。5.乙方在暂停工程期间，应保留施工现场的临时设施，待工程恢复施工时，重新投入使用。四、工程恢复施工1.甲方应在暂停工程期限届满前，向乙方发出恢复施工的通知。2.乙方应在接到恢复施工通知后，立即恢复施工，并按照合同约定的时间节点完成工程。3.甲方应在恢复施工后，对乙方在暂停工程期间所做的工作进行验收，并支付相应的工程款。五、违约责任1.甲方未按约定时间支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。2.乙方未按约定时间完成工程的，应向甲方支付_____%的违约金。3.任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。六、争议解决1.本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、其他1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：________________附件：1.工程施工合同2.工程设计文件3.工程施工许可证4.其他相关文件甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，因本协议的履行而介入工程暂停、恢复施工或其他相关事宜的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、评估机构、保险机构、仲裁机构等。二、第三方介入原因1.第三方介入的原因包括但不限于：工程暂停期间的质量控制、进度管理、风险评估、合同履行监督、争议解决等。2.第三方介入的具体原因和需求由甲乙双方协商确定，并在本协议中明确。三、第三方责任限额1.第三方在本协议项下的责任限额，应根据其介入的具体原因和提供的专业服务内容，由甲乙双方协商确定，并在本协议中明确。2.第三方的责任限额包括但不限于：因第三方原因导致的工程损失、延误、质量不合格等。3.第三方的责任限额应不超过其在本协议项下收取的费用总额。四、第三方责权利1.第三方的权利：（1）根据本协议的约定，第三方有权获得其提供服务的报酬。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成其专业服务。（3）第三方有权要求甲乙双方在工程恢复施工后，对其提供的服务进行验收。2.第三方的义务：（1）第三方应按照本协议的约定，提供专业、高效的服务。（2）第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其提供的服务符合相关要求。（3）第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。3.第三方的责任：（1）第三方应承担因自身原因导致的工程损失、延误、质量不合格等责任。（2）第三方应承担因违反本协议约定而给甲乙双方造成的损失。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的划分：（1）甲方应向第三方提供必要的资料和条件，包括但不限于工程图纸、施工方案、合同文件等。（2）甲方应与第三方就工程暂停、恢复施工等事宜进行沟通，确保第三方能够及时了解工程进展。（3）甲方应监督第三方的工作，确保其按照本协议的约定履行义务。2.第三方与乙方的划分：（1）乙方应按照本协议的约定，配合第三方进行工程暂停、恢复施工等事宜。（2）乙方应向第三方提供必要的资料和条件，包括但不限于施工现场、施工设备、人员等。（3）乙方应监督第三方的工作，确保其按照本协议的约定履行义务。3.第三方与甲乙双方共同责任：（1）甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其按照本协议的约定履行义务。（2）甲乙双方应共同承担因第三方原因导致的工程损失、延误、质量不合格等责任。六、第三方介入的程序1.第三方介入前，甲乙双方应就第三方的介入原因、服务内容、责任限额等事项达成一致，并在本协议中明确。2.第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议，明确双方的权利义务。3.第三方介入期间，甲乙双方应定期召开会议，讨论工程暂停、恢复施工等事宜，确保工程顺利进行。七、第三方介入的终止1.第三方介入的终止条件由甲乙双方协商确定，并在本协议中明确。2.第三方介入终止后，甲乙双方应就第三方的服务进行验收，并支付相应的服务费用。3.第三方介入终止后，甲乙双方应继续履行本协议的其他条款。八、争议解决1.第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决是终局的，对甲乙双方和第三方均有约束力。九、其他1.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商签订补充协议。2.本协议一式两份，甲乙双方和第三方各执一份，自各方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________第三方：________________签订日期：________________附件：1.第三方服务协议2.第三方资质证明文件3.其他相关文件甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________第三方：________________签订日期：________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工合同：详细列明工程名称、地点、规模、类别、合同总价、工期等基本信息。2.工程设计文件：包括施工图纸、设计说明书、材料清单、技术规范等。3.工程施工许可证：证明工程已获得相关部门的批准。4.暂停工程原因证明材料：包括政府部门文件、自然灾害证明、安全事故报告等。5.第三方服务协议：详细列明第三方介入的原因、服务内容、责任限额、权利义务等。6.第三方资质证明文件：包括第三方营业执照、资质证书、专业技术人员证书等。7.工程验收报告：包括工程质量、进度、安全等方面的验收结果。8.违约金支付凭证：证明违约金已支付。9.争议解决协议：包括仲裁或诉讼的协议书。10.其他相关文件：包括但不限于工程变更通知、会议纪要、沟通记录等。说明要求：1.附件名称应准确、规范，与合同内容相对应。2.附件内容应完整、清晰，便于查阅。3.附件应加盖甲乙双方公章或签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约行为：未按约定时间支付工程款。未按约定时间恢复施工。未按约定提供相关资料和条件。（2）乙方违约行为：未按约定时间完成工程。工程质量不合格。未妥善保管施工现场。（3）第三方违约行为：未按约定提供专业、高效的服务。违反国家法律法规和行业规范。泄露甲乙双方的商业秘密。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：逾期支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。未按约定时间恢复施工，应向乙方支付_____%的违约金。（2）乙方违约责任：逾期完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。工程质量不合格，应承担修复或重新施工的责任，并赔偿甲方损失。（3）第三方违约责任：第三方未按约定提供专业、高效的服务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。第三方违反国家法律法规和行业规范，应承担相应的法律责任。示例说明：1.甲方逾期支付工程款，应向乙方支付违约金。例如，若合同约定工期为一年，甲方逾期支付一个月工程款，则应支付_____%的违约金。2.乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。例如，若合同约定工期为一年，乙方逾期一个月完成工程，则应支付_____%的违约金。3.第三方未按约定提供专业、高效的服务，导致工程延误，应承担相应的违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________第三方：________________签订日期：_________