2025年度城市轨道交通建设项目合同管理及验收规定

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市轨道交通建设项目合同管理及验收规定本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（施工单位）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方负责建设__市__区__年度城市轨道交通项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：__市__区__年度城市轨道交通建设项目2.项目地点：________________3.项目规模：________________4.项目总投资：________________5.项目工期：________________二、合同内容1.乙方按照甲方提供的工程设计图纸、施工规范、技术要求及施工合同约定，在规定工期内完成项目施工任务。2.乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，确保施工质量、安全、环保。3.乙方应负责施工现场的日常管理，包括但不限于人员、材料、设备、工程款的支付等。4.甲方应按照合同约定支付工程款，乙方应按照合同约定提供工程进度、质量、安全等方面的报告。5.双方应共同遵守合同约定的验收标准，对工程质量、安全、环保等方面进行验收。6.乙方应按照合同约定，在工程验收合格后，向甲方移交项目。三、合同履行1.乙方应在合同签订后__日内，向甲方提交施工组织设计、施工方案、施工进度计划等文件。2.乙方应在施工过程中，按照合同约定的时间节点完成各项工作，并及时向甲方报告工程进度。3.甲方应在收到乙方提交的工程进度报告后__日内，对工程进度进行审核，并提出修改意见。4.乙方在施工过程中，如需变更施工方案、设计图纸等，应提前__日向甲方提出申请，经甲方批准后方可实施。5.乙方在施工过程中，如发生工程质量、安全事故，应立即采取措施进行处理，并及时向甲方报告。四、合同变更与解除1.双方在合同履行过程中，如遇不可抗力因素，导致合同无法履行，可协商解除合同。2.双方在合同履行过程中，如需变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议。五、违约责任1.乙方未按合同约定完成施工任务，造成工期延误，应向甲方支付违约金，违约金按每日工程总价的__%计算。2.乙方在施工过程中，因质量问题造成安全事故，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按每日工程总价的__%计算。六、争议解决1.双方在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式__份，甲乙双方各执__份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：（盖章）法定代表人（或授权代表）：（签字）乙方（施工单位）：（盖章）法定代表人（或授权代表）：（签字）签订日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所指的第三方包括但不限于设计单位、监理单位、造价咨询单位、质量检测单位、安全评估机构等，以及任何经甲乙双方同意参与本合同项目的其他单位或个人。2.第三方应具备相应的资质、能力和信誉，能够独立承担相应的法律责任。二、第三方责任限额1.第三方在本合同项目中的责任限额，应根据其提供的专业服务内容、行业标准和合同约定进行确定。2.第三方责任限额应明确写入其与甲乙双方签订的补充协议中，并作为本合同附件。三、第三方介入原因及程序1.第三方介入原因：a.项目需要第三方提供专业服务，如设计、监理、造价咨询等；b.项目需要第三方进行质量检测、安全评估等；c.双方协商一致，需要第三方参与项目。2.第三方介入程序：a.甲方或乙方提出第三方介入需求，经双方协商一致后，确定第三方单位；b.第三方单位与甲乙双方签订补充协议，明确各自的权利、义务和责任；c.第三方单位根据补充协议约定，参与项目相关工作。四、第三方责权利1.第三方权利：a.按照补充协议约定，获取项目相关信息；b.依照专业标准和合同约定，独立开展相关工作；c.要求甲乙双方提供必要的协助和配合。2.第三方义务：a.按照合同约定，完成相关工作；b.确保提供的服务符合国家相关法律法规、行业标准及合同要求；c.对提供的服务质量承担责任。3.第三方责任：a.因第三方原因导致项目出现质量问题、安全事故等，应承担相应责任；b.因第三方原因导致项目进度延误，应承担相应责任；c.因第三方原因导致项目成本增加，应承担相应责任。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：a.第三方应接受甲方的监督管理；b.第三方在项目中的行为，不得损害甲方利益；c.第三方应向甲方提供相关工作报告和资料。2.第三方与乙方的关系：a.第三方应接受乙方的现场管理；b.第三方在项目中的行为，不得损害乙方利益；c.第三方应向乙方提供相关工作报告和资料。3.第三方与甲乙双方的关系：a.第三方应遵守本合同及补充协议的约定；b.第三方在项目中的行为，不得损害甲乙双方利益；c.第三方应向甲乙双方提供相关工作报告和资料。六、第三方变更及退出1.第三方变更：a.如需变更第三方，应经甲乙双方协商一致；b.变更第三方，应重新签订补充协议。2.第三方退出：a.如第三方退出项目，应提前__日通知甲乙双方；b.第三方退出项目，应向甲乙双方提供退出项目后的相关资料和交接手续。七、违约责任1.第三方未按合同约定履行义务，造成项目损失，应承担相应责任。2.甲乙双方未按合同约定配合第三方工作，造成项目损失，应承担相应责任。3.第三方在项目中的行为，违反国家相关法律法规，应承担相应法律责任。八、争议解决1.第三方与其他各方在项目中的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.第三方与其他各方的争议，不影响甲乙双方依据本合同及补充协议的约定履行各自的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目设计文件：详细要求：包含但不限于总体设计、详细设计、施工图设计等，需符合国家相关标准和规范。说明：设计文件是项目施工的依据，应确保其准确性和完整性。2.施工组织设计：详细要求：包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保施工过程的顺利进行。3.工程量清单及预算书：详细要求：详细列出工程项目名称、数量、单位、单价、合价等。说明：工程量清单及预算书是工程款的支付依据，需确保其准确性和合理性。4.工程进度报告：详细要求：包括施工进度、质量情况、安全情况、成本控制情况等。说明：工程进度报告是甲乙双方了解项目进展的重要途径，需确保其及时性和准确性。5.质量检测报告：详细要求：包括材料、设备、工程实体质量检测数据，需符合国家相关标准和规范。说明：质量检测报告是确保工程质量的重要依据，需确保其真实性和可靠性。6.安全评估报告：详细要求：包括安全风险评估、安全措施、应急预案等。说明：安全评估报告是确保施工安全的重要依据，需确保其全面性和有效性。7.付款申请及凭证：详细要求：包括付款申请表、发票、合同约定的付款凭证等。说明：付款申请及凭证是工程款支付的依据，需确保其合法性和合规性。8.验收报告：详细要求：包括工程质量、安全、环保等方面的验收意见。说明：验收报告是项目验收的重要依据，需确保其客观性和公正性。9.争议解决文件：详细要求：包括争议双方签署的协议、调解书、判决书等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据，需确保其法律效力和执行力。10.其他相关文件：详细要求：根据项目实际情况，可能涉及的其他相关文件。说明：其他相关文件是合同履行过程中可能产生的各类文件，需确保其合法性和合规性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成施工任务，造成工期延误；b.乙方在施工过程中，因质量问题造成安全事故；c.甲方未按合同约定支付工程款；d.第三方未按合同约定履行义务，造成项目损失；e.甲乙双方未按合同约定配合第三方工作；f.其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：a.工期延误：乙方应承担违约金，违约金按每日工程总价的__%计算；b.质量问题：乙方应承担相应的修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；c.安全事故：乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；d.未支付工程款：甲方应向乙方支付违约金，违约金按每日工程总价的__%计算；e.第三方违约：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；f.配合工作：未配合工作的一方应承担相应的违约责任。3.违约示例说明：a.乙方未按合同约