2025年度建筑安装工程合同终止通知模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑安装工程合同终止通知模板本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（施工单位）：地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________一、终止原因1.因甲方原因：（1）甲方提供的施工图纸、资料等不符合国家规定或不符合施工要求。（2）甲方未能按合同约定的时间提供施工场地。（3）甲方未按合同约定支付工程进度款。（4）其他原因导致无法继续履行主合同。2.因乙方原因：（1）乙方未按合同约定的时间完成施工任务。（2）乙方施工质量不符合国家规定或不符合设计要求。（3）乙方未按合同约定进行现场管理，造成安全事故。（4）其他原因导致无法继续履行主合同。二、终止条件1.甲方应在本合同签订之日起__个工作日内，书面通知乙方终止主合同。2.乙方应在收到甲方终止通知之日起__个工作日内，书面确认终止主合同。3.乙方应在确认终止主合同后__个工作日内，撤离施工现场，清理施工现场，确保现场安全。4.甲方应在乙方撤离施工现场后__个工作日内，对施工现场进行验收。三、合同终止后的处理1.甲方应在本合同终止后__个工作日内，向乙方支付已完成的工程款及乙方已发生的合理费用。2.乙方应在本合同终止后__个工作日内，将已完成的工程量清单、施工图等资料提交甲方。3.双方应在本合同终止后__个工作日内，共同对施工现场进行验收，并对验收结果达成一致意见。4.如甲方未按本合同约定支付工程款，乙方有权向甲方追讨。四、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。五、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同一式__份，甲乙双方各执__份。甲方（建设单位）签字盖章：________________日期：________________乙方（施工单位）签字盖章：________________日期：________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、造价咨询机构、质量检测机构、保险公司、仲裁机构等。二、第三方介入目的1.监理单位：负责监督施工过程，确保工程质量、进度和安全。2.设计单位：提供施工图纸、技术指导，确保设计方案的合理性和可行性。3.造价咨询机构：提供工程量清单、造价评估，协助双方进行工程款结算。4.质量检测机构：对施工材料、工程质量进行检测，确保符合国家规定和设计要求。5.保险公司：提供工程保险，保障工程风险。6.仲裁机构：在双方发生争议时，提供仲裁服务。三、第三方责任限额1.监理单位、设计单位、造价咨询机构、质量检测机构：其责任限额不超过其在本合同中承担的业务范围内的合理费用。2.保险公司：其责任限额不超过保险合同约定的保险金额。3.仲裁机构：其责任限额不超过仲裁裁决确定的金额。四、第三方责任划分1.监理单位、设计单位、造价咨询机构、质量检测机构：（1）监理单位：对施工过程进行监督，对工程质量、进度和安全负责。（2）设计单位：对设计方案负责，对施工过程中的技术问题提供指导。（3）造价咨询机构：对工程量清单、造价评估负责，协助双方进行工程款结算。（4）质量检测机构：对施工材料、工程质量进行检测，确保符合国家规定和设计要求。2.保险公司：（1）对工程风险进行保险，保障工程安全。（2）在发生保险事故时，按照保险合同约定进行赔偿。3.仲裁机构：（1）在双方发生争议时，提供仲裁服务。（2）根据仲裁裁决，对争议事项进行裁决。五、第三方介入程序1.甲方、乙方协商一致，确定第三方介入事宜。2.甲方、乙方与第三方签订相关协议，明确各方的权利、义务和责任。3.第三方按照协议约定，履行其职责。六、第三方介入费用1.第三方介入费用由甲方、乙方按比例承担。2.第三方介入费用应在签订相关协议时明确。3.第三方介入费用不得影响工程进度和质量。七、第三方介入争议解决1.第三方介入过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。3.第三方介入争议的解决，不影响本合同的履行。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式__份，甲乙双方各执__份。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）签字盖章：________________日期：________________乙方（施工单位）签字盖章：________________日期：________________第三方签字盖章：________________日期：________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程合同终止通知：甲方发出的正式终止主合同的书面文件。2.施工图纸及技术资料：乙方根据甲方要求提供的施工图纸、设计文件、技术规范等。3.工程量清单：由造价咨询机构编制的，详细列明工程项目的数量、单价和总价。4.工程进度报告：乙方定期向甲方提交的，包括工程进度、已完成工程量、存在问题及解决方案的报告。5.施工日志：乙方记录施工现场每日施工情况的详细日志。6.材料采购清单：乙方采购施工材料时，列明材料名称、规格、数量、供应商及价格。7.施工现场照片：乙方定期拍摄的施工现场照片，用于记录工程进度和施工情况。8.质量检测报告：质量检测机构对施工材料、工程质量进行的检测报告。9.工程验收报告：工程完工后，由甲方、乙方和第三方（如监理单位）共同签署的验收报告。10.争议解决协议：双方在发生争议时签订的，用于解决争议的协议。11.保险合同：甲方与保险公司签订的工程保险合同。12.仲裁协议：双方在发生争议时，同意提交仲裁机构解决的协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定提供施工图纸及技术资料：甲方应承担相应的延误责任和违约金。示例：因甲方未按时提供施工图纸，导致工期延误2个月，甲方应支付乙方违约金人民币____元。（2）未按合同约定支付工程进度款：甲方应承担相应的利息损失和违约金。示例：因甲方未按时支付工程进度款，导致乙方产生利息损失人民币____元，甲方应支付乙方利息损失及违约金人民币____元。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定完成施工任务：乙方应承担相应的延误责任和违约金。示例：因乙方未按时完成施工任务，导致工期延误1个月，乙方应支付甲方违约金人民币____元。（2）施工质量不符合要求：乙方应承担修复费用和违约金。示例：因乙方施工质量不符合要求，导致工程返工，乙方应承担修复费用人民币____元及违约金人民币____元。（3）安全事故：乙方应承担事故责任，并支付相应的赔偿金。示例：因乙方施工不当导致安全事故，乙方应承担事故责任，支付赔偿金人民币____元。3.第三方违约行为及责任