2025年国防军事基地建设合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年国防军事基地建设合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（施工单位）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方需要建设国防军事基地，乙方愿意按照甲方的要求进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程规模：________________4.工程内容：________________5.工程工期：自本合同签订之日起____个月。二、工程费用1.工程总造价：人民币____元整（大写：____元整）。2.付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款；（2）工程进度达到设计要求后，甲方支付乙方工程总造价的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的____%；（4）保修期满后，甲方支付乙方工程总造价的____%。三、工程进度1.乙方应在合同约定的工期内完成工程，具体进度安排如下：（1）____年____月____日前完成基础工程；（2）____年____月____日前完成主体工程；（3）____年____月____日前完成装饰装修工程；（4）____年____月____日前完成竣工验收。2.乙方应按照甲方要求，合理组织施工，确保工程质量和进度。四、工程质量管理1.乙方应严格按照国家有关工程建设标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到设计要求。2.乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改。3.甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。五、工程安全1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应建立健全安全生产责任制，加强施工现场安全管理。3.甲方有权对施工现场进行安全监督检查，乙方应予以配合。六、合同变更与解除1.未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。2.因不可抗力等原因导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）签字（或盖章）：________________乙方（施工单位）签字（或盖章）：________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义（1）设计单位：负责国防军事基地的设计工作；（2）监理单位：负责对国防军事基地建设过程的监督管理；（3）监理咨询机构：为甲方或乙方提供专业咨询意见；（4）工程检测机构：负责对国防军事基地建设过程中的材料、设备进行检测；（5）其他第三方：经甲乙双方同意，参与国防军事基地建设的相关单位或个人。二、第三方责任2.1第三方在国防军事基地建设过程中，应按照国家相关法律法规、行业标准以及本合同约定，履行其职责。2.2第三方应保证其提供的设计、咨询、检测等成果符合国家规定和合同要求，对因自身原因造成的损失承担相应的赔偿责任。2.3第三方在履行职责过程中，如因自身过错导致国防军事基地建设质量、进度等方面出现问题，应承担相应的责任。三、第三方权利3.1第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。3.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件、资料和协助。3.3第三方有权根据合同约定，对国防军事基地建设过程中的问题提出意见和建议。四、第三方责任限额（1）设计单位：设计费用的一定比例；（2）监理单位：监理费用的一定比例；（3）监理咨询机构：咨询费用的一定比例；（4）工程检测机构：检测费用的一定比例；（5）其他第三方：根据其服务内容、合同约定等因素确定。4.2第三方责任限额最高不超过其收取服务费用的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系：（1）第三方与甲方、乙方之间为委托与被委托关系；（2）第三方应按照合同约定，向甲方或乙方提供相应的服务；（3）第三方在履行职责过程中，如需与甲方或乙方进行沟通，应通过合同约定的方式。5.2第三方与其他各方的责任划分：（1）甲方、乙方对国防军事基地建设质量、进度等方面承担连带责任；（2）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致国防军事基地建设质量、进度等方面出现问题，应承担相应的责任；（3）第三方与其他各方之间，应根据合同约定，明确各自的权利和义务。六、第三方变更与解除6.1第三方变更：（1）甲方、乙方同意更换第三方时，应书面通知对方，并经对方确认；（2）第三方变更后，原合同中与第三方相关的条款自动失效。6.2第三方解除：（1）如第三方因自身原因无法履行合同，应提前____天书面通知甲方、乙方，并承担相应的责任；（2）如甲方、乙方认为第三方无法履行合同，可提前____天书面通知第三方解除合同。七、争议解决7.1第三方与其他各方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）签字（或盖章）：________________乙方（施工单位）签字（或盖章）：________________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件：包括但不限于初步设计、施工图设计、设计说明书等，需满足国家相关设计规范和标准。2.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等，需经甲方审核批准。3.材料设备清单：包括材料名称、规格、型号、数量、产地、价格等信息。4.施工现场布置图：包括施工现场平面布置、临时设施布置、施工路线等。5.施工日志：记录施工过程中的重要事项，包括施工进度、质量情况、安全事故等。6.验收报告：包括工程质量验收、安全验收、环保验收等报告。7.付款凭证：包括预付款、进度款、竣工款等付款凭证。8.保修证书：包括保修范围、保修期限、保修方式等。9.合同变更记录：记录合同履行过程中发生的变更事项。10.争议解决文件：包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明要求：附件需为原件或复印件，复印件需加盖公章；附件内容应真实、完整、准确；附件应在合同签订后____个工作日内提交甲方审核。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定的时间完成工程；（2）乙方施工过程中出现质量问题，未及时整改；（3）乙方违反施工安全规定，导致安全事故；（4）甲方未按合同约定支付工程款项；（5）第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：（1）乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付____元违约金；（2）乙方施工过程中出现质量问题，每发现一处，应向甲方支付____元整改费用；（3）乙方违反施工安全规定，导致安全事故，应承担相应的法律责任；（4）甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付____元违约金；（5）第三方未按合同约定履行职责，每发现一处，应向甲方或乙方支付____元违约金。示例说明：若乙方因自身原因导致工程延误10天