2025年度户外景观雕塑油漆施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度户外景观雕塑油漆施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（委托方）：_________________乙方（施工方）：_________________鉴于甲方需对位于_________________的户外景观雕塑进行油漆施工，乙方愿意接受甲方的委托，双方经友好协商，达成如下协议：一、施工范围及内容（1）对雕塑表面进行清洁、打磨、脱漆等预处理；（2）按照甲方提供的颜色要求，进行油漆施工；（3）油漆施工过程中所需的材料、工具及人工费用；（4）油漆施工后的养护工作。2.施工内容：乙方按照甲方提供的施工图纸、设计要求及现场实际情况，负责完成雕塑油漆施工任务。二、施工期限1.施工开始日期：_________________2.施工完成日期：_________________3.乙方应确保在合同约定的期限内完成施工任务。三、施工质量标准1.施工质量应符合国家标准及行业规范要求；2.油漆施工后，雕塑表面应平整、色泽均匀，无明显划痕、气泡、漏涂等现象；3.施工完成后，甲方应组织验收，乙方应配合验收。四、工程款支付1.工程款支付方式：_________________2.工程款支付节点：_________________3.甲方应在施工过程中根据乙方实际完成工作量及约定的支付节点，支付工程款。五、违约责任1.乙方未按约定时间完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的1%作为违约金；2.乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；3.乙方未按约定质量完成施工任务，甲方有权要求乙方进行返工，直至达到约定质量标准；如因返工导致工期延误，乙方应承担相应的责任；4.任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议；3.本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________签订日期：_________________附：施工图纸、设计要求及现场实际情况说明（如有）第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计师、监理单位、材料供应商、保险机构、评估机构、仲裁机构等。二、第三方介入的目的及范围1.第三方介入的目的：为提高施工质量、确保施工进度、降低施工风险，以及协助解决合同履行过程中的争议。2.第三方介入的范围：（1）设计变更：如有设计变更，由设计师根据甲方要求出具设计变更通知单，乙方应按照变更通知单进行相应调整；（2）施工监理：监理单位对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定及国家标准；（3）材料供应：材料供应商提供符合合同要求的油漆及其他施工材料；（4）风险评估与保险：保险机构对施工过程中可能出现的风险进行评估，并为施工提供相应的保险保障；（5）争议解决：仲裁机构或法院对合同履行过程中产生的争议进行仲裁或判决。三、第三方的责任与权利1.第三方的责任：（1）设计师：负责设计变更的审核，确保变更后的设计符合合同要求；（2）监理单位：负责施工过程中的监督，确保施工质量、进度及安全；（3）材料供应商：保证提供的材料符合合同要求，并承担因材料质量问题造成的损失；（4）保险机构：在保险责任范围内，对施工过程中发生的意外事故进行赔偿；（5）评估机构：对施工过程中可能出现的风险进行评估，并提出相应的防范措施；（6）仲裁机构或法院：对合同履行过程中产生的争议进行仲裁或判决。2.第三方的权利：（1）设计师：有权要求乙方按照设计变更通知单进行相应调整；（2）监理单位：有权要求乙方整改不符合要求的施工质量问题；（3）材料供应商：有权要求乙方按照合同要求使用其提供的材料；（4）保险机构：有权要求乙方履行保险合同约定的义务；（5）评估机构：有权要求乙方采取相应的风险防范措施；（6）仲裁机构或法院：有权对合同履行过程中产生的争议进行仲裁或判决。四、第三方的责任限额1.设计师：因设计变更导致的质量问题，设计师的责任限额为合同总价的1%；2.监理单位：因监理不当导致的质量问题，监理单位的责任限额为合同总价的1%；3.材料供应商：因材料质量问题导致的损失，材料供应商的责任限额为合同总价的1%；4.保险机构：在保险责任范围内，保险机构的责任限额为保险合同约定的赔偿金额；5.评估机构：因风险评估失误导致的损失，评估机构的责任限额为合同总价的1%；6.仲裁机构或法院：根据仲裁或判决结果，确定第三方的责任限额。五、第三方的更换与替换1.如第三方无法履行其职责，甲方或乙方有权要求更换或替换第三方；2.更换或替换第三方前，应书面通知对方，并经对方同意；3.更换或替换第三方后，原第三方与本合同的权利义务关系终止，新第三方承担原第三方的权利义务。六、第三方的保密义务1.第三方对本合同内容负有保密义务，未经甲方或乙方书面同意，不得向任何第三方泄露；2.第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。七、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系：第三方作为独立主体，与甲方、乙方分别签订相关协议，各自承担相应的权利义务；2.第三方与甲方、乙方在合同履行过程中的权利义务划分：（1）甲方与乙方：按照本合同约定，履行各自的权利义务；（2）甲方与第三方：甲方与第三方签订的协议中约定各自的权利义务；（3）乙方与第三方：乙方与第三方签订的协议中约定各自的权利义务。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议；2.本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计要求详细要求：提供雕塑的详细设计图纸，包括尺寸、颜色、材质等信息。说明：图纸应清晰、完整，以便乙方准确理解施工要求。2.施工现场照片及视频资料详细要求：记录施工现场的实际情况，包括雕塑的位置、环境、周边设施等。说明：资料应真实反映施工现场，便于后续验收和争议解决。3.材料清单及质量证明详细要求：列出所有用于油漆施工的材料，并提供材料的质量证明文件。说明：材料清单应详细列出每种材料的名称、规格、数量等信息。4.施工进度表详细要求：制定详细的施工进度计划，包括每个阶段的开始和结束时间。说明：进度表应便于甲方和乙方监控施工进度，确保按时完成施工。5.施工日志详细要求：记录施工过程中的重要事项，包括天气、材料使用、人员变动等。说明：施工日志应真实记录施工过程，作为后续验收和争议解决的依据。6.验收报告详细要求：验收完成后，由甲方或第三方出具验收报告，记录验收结果。说明：验收报告应详细记录验收标准和结果，作为合同履行的最终证明。7.争议解决协议详细要求：如发生争议，双方应签署争议解决协议，明确解决方式。说明：争议解决协议应包括争议解决的方式、时间、地点等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间完成施工任务责任认定：每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。示例：若合同约定施工期为30天，乙方实际完成时间为35天，则乙方应支付5天的违约金。2.乙方施工质量不符合约定标准责任认定：乙方应承担返工责任，直至达到约定质量标准；若因返工导致工期延误，乙方应承担相应责任。示例：若甲方验收发现油漆施工存在明显质量问题，乙方应进行返工，并承担因返工导致的额外费用。3.第三方未能履行其职责责任认定：第三方应根据其与甲方或乙方签订的协议，承担相应的违约责任。示例：若监理单位未履行监理职责，导致施工质量不符合要求，监理单位应承担相应责任。4.甲方未按约定支付工程款责任认定：甲方应按照合同约定支付工程款，如逾期支付，应向乙方支付违约金。示例：若甲方逾期支付工程款，每