2025年度城市景观照明净化工程施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市景观照明净化工程施工合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2025年度城市景观照明净化工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工程建设标准：_______二、合同工期1.工期：_______天（自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日）2.甲方应确保乙方在合同工期内的施工不受影响，如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。三、工程款项1.工程总造价：_______2.付款方式：（1）开工前预付：_______元（人民币）（2）中期支付：_______元（人民币）（3）工程竣工验收合格后支付：_______元（人民币）3.乙方提交竣工验收报告后，甲方应在收到报告后_______个工作日内支付款项。四、施工要求1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件、施工规范和工程质量标准进行施工。2.乙方应严格按照合同工期完成施工任务，确保工程质量。3.乙方在施工过程中，应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。4.乙方在施工过程中，应采取有效措施，减少对周边环境的影响，确保施工文明。五、工程变更1.因设计变更、施工条件变化等原因，导致工程量增加或减少，甲方应在变更前向乙方发出书面通知。（1）增加工程量：_______（2）减少工程量：_______（1）增加工期：_______（2）减少工期：_______六、质量保证1.乙方应确保工程质量符合国家及地方有关标准、规范的要求。2.乙方在施工过程中，应严格执行质量管理体系，确保工程质量。3.工程竣工验收合格后，乙方应承担相应的保修责任，保修期为_______年。七、违约责任1.甲方违约责任：（1）因甲方原因导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付_______元（人民币）的违约金。（2）因甲方原因导致乙方停工、窝工，甲方应赔偿乙方实际损失。2.乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付_______元（人民币）的违约金。（2）因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（建设单位）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（施工单位）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，参与本合同执行过程中的任何个人、企业、机构或其他组织。第三方可能包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、保险公司等。二、第三方介入的必要性1.设计单位：负责工程的设计工作，确保设计方案的合理性和可行性。2.监理单位：负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量、安全和进度。3.材料供应商：提供工程所需的材料，保证材料的质量和供应。4.设备供应商：提供工程所需的设备，保证设备的性能和可靠性。5.检测机构：对工程材料和工程质量进行检测，确保符合相关标准。6.保险公司：为工程提供保险服务，降低风险。三、第三方责任限额1.第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致工程质量、安全或进度出现问题，应承担相应的责任。2.第三方的责任限额应根据其合同条款、行业标准及法律法规确定。3.甲方和乙方应与第三方协商确定具体责任限额，并在合同中明确。四、第三方责权利划分1.权利：（1）第三方有权根据合同约定，参与本合同的执行过程。（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的支持和服务。2.义务：（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保工程质量、安全和进度。（2）第三方应遵守国家及地方有关法律法规，不得违反合同约定。3.责任：（1）第三方因自身原因导致工程质量、安全或进度出现问题，应承担相应的责任。（2）第三方应承担因其违约行为导致的损失。五、第三方介入的程序1.甲方和乙方应提前与第三方协商，确定其介入事宜。2.甲方和乙方应在合同中明确第三方的职责、权利和义务。3.第三方介入后，甲方、乙方和第三方应共同协商，确保工程顺利进行。六、第三方变更1.如需更换第三方，甲方和乙方应提前通知对方，并协商确定更换后的第三方。2.更换后的第三方应满足本合同中关于第三方的相关规定。七、第三方退出1.第三方在履行其职责过程中，如因自身原因无法继续履行，应提前通知甲方和乙方。2.甲方和乙方应在接到通知后，协商确定后续事宜。3.第三方退出后，甲方和乙方应继续履行本合同约定的义务。八、第三方保密1.第三方在履行其职责过程中，应遵守国家及地方有关保密法律法规。2.第三方不得泄露甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等。九、第三方争议解决1.第三方在履行其职责过程中，如与甲方或乙方发生争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同未尽事宜，由甲乙双方与第三方协商解决。2.本合同附件中关于第三方介入的相关条款，与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（施工单位）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________第三方：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范详细要求：包括但不限于工程平面图、立面图、剖面图、施工详图、设计说明、材料清单、施工工艺等。说明：施工图纸及技术规范是施工的重要依据，乙方应严格按照图纸及技术规范进行施工。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明：工程量清单是工程款结算的依据，甲方和乙方应严格按照清单进行结算。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施、质量保证措施等。说明：施工组织设计是确保工程顺利进行的关键，乙方应提交详细的施工组织设计。4.附件四：质量保证措施详细要求：包括材料检验、施工过程检验、隐蔽工程验收、竣工验收等。说明：质量保证措施是确保工程质量的重要手段，乙方应严格执行。5.附件五：安全文明施工措施详细要求：包括安全管理制度、文明施工措施、环境保护措施等。说明：安全文明施工措施是保障施工安全、环境保护和社区和谐的重要措施，乙方应严格执行。6.附件六：合同签订双方的资质证明文件详细要求：包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明：资质证明文件是证明双方具备履行合同能力的依据。7.附件七：第三方介入合同及协议详细要求：包括第三方与甲方、乙方签订的合同及协议，明确第三方的职责、权利和义务。说明：第三方介入合同及协议是明确第三方在工程中地位及责任的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按合同约定支付工程款。未按合同约定提供施工图纸及技术规范。未按合同约定提供施工场地及必要的支持。未按合同约定验收工程。（2）乙方违约：工程质量不符合约定标准。工程进度延误。未按合同约定完成施工任务。施工过程中发生安全事故。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：逾期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付_______元（人民币）的违约金。未按约定提供施工图纸及技术规范，导致工期延误，工期相应顺延。未按约定提供施工场地及必要的支持，导致工期延误，工期相应顺延。未按约定验收工程，导致工期延误，工期相应顺延。（2）乙方违约责任：工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。工程进度延误，每延误一日，应向甲方支付_______元（人民币）的违约金。未按约定完成施工任务，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。示例说明：1.甲方未按合同约定支付工程款，逾期支付30天，乙方有权要求甲方支付违约金_______元（人民币）。2.乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，乙方应承担相应的法律责任。甲方（建设单位）：___________________