2025年度大数据中心建设贷款合同示范文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度大数据中心建设贷款合同示范文本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（贷款人）：____________________________乙方（借款人）：____________________________鉴于：1.甲方为满足乙方在2025年度大数据中心建设项目的资金需求，愿意向乙方提供贷款；2.乙方同意按照本合同约定向甲方申请贷款，并承诺按照本合同约定履行还款义务。双方经友好协商，达成如下协议：一、贷款金额及期限1.甲方同意向乙方提供人民币______元整（大写：______元整）的贷款；2.贷款期限自______年______月______日起至______年______月______日止。二、贷款利率及支付方式1.本贷款利率为年利率______%，按中国人民银行同期贷款基准利率执行；2.乙方应于每月______日向甲方支付当月贷款利息；3.贷款本金及利息的支付方式为：每月等额本息还款法。三、贷款用途（1）大数据中心基础设施建设；（2）数据中心设备购置；（3）数据中心运营维护；（4）其他与本数据中心建设项目相关的支出。2.乙方应确保贷款资金专款专用，不得挪作他用。四、贷款担保（1）抵押担保：乙方以其名下位于______的房产（房产证号：______）作为抵押物；（2）保证担保：乙方同意由______（保证人名称）为本贷款提供保证担保。2.抵押物登记手续由乙方负责办理，甲方有权要求乙方在办理抵押登记手续前支付相关费用。五、贷款还款1.乙方应按照本合同约定的还款计划按时足额偿还贷款本金及利息；2.乙方如逾期偿还贷款本金或利息，应向甲方支付逾期利息，逾期利息按年利率______%计算；3.乙方如提前偿还贷款本金，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可办理。六、违约责任（1）要求乙方立即偿还全部贷款本金及利息；（2）要求乙方支付逾期利息；（3）要求乙方承担违约责任；（4）依法向人民法院提起诉讼。（1）要求甲方立即履行合同义务；（2）要求甲方承担违约责任；（3）依法向人民法院提起诉讼。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（贷款人）：____________________________乙方（借款人）：____________________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义及介入目的1.本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、担保方、监理方、技术支持方等，根据合同目的和具体条款的约定，可能参与到合同执行过程中。2.第三方介入的目的在于确保合同的顺利履行，提高项目效率，保证项目质量，以及保障各方的合法权益。二、第三方责任限额1.第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应当承担相应的责任。（1）中介方：中介方对合同履行的责任限额为中介服务费总额的______倍；（2）担保方：担保方对借款人违约的责任限额为担保金额的______倍；（3）监理方：监理方对项目质量的监督责任限额为监理服务费总额的______倍；（4）技术支持方：技术支持方对技术支持服务的责任限额为技术支持服务费总额的______倍。三、第三方责权利1.第三方权利：（1）中介方有权获得中介服务费；（2）担保方有权要求借款人履行合同义务；（3）监理方有权对项目质量进行监督；（4）技术支持方有权获得技术支持服务费。2.第三方义务：（1）中介方应按照合同约定，提供真实、准确的中介服务；（2）担保方应按照合同约定，履行担保义务；（3）监理方应按照合同约定，对项目质量进行监督，确保项目符合国家标准；（4）技术支持方应按照合同约定，提供技术支持服务，确保项目顺利实施。四、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与乙方之间的权利义务关系，不受第三方介入的影响。2.第三方介入后，各方的责任划分如下：（1）甲方与乙方之间的贷款合同关系，由甲方与乙方按照本合同约定履行；（2）第三方与甲方之间的服务合同关系，由第三方与甲方按照服务合同约定履行；（3）第三方与乙方之间的服务合同关系，由第三方与乙方按照服务合同约定履行。3.如第三方在履行合同过程中违反合同约定，导致甲方或乙方遭受损失的，甲方或乙方有权要求第三方承担相应的责任。五、第三方变更及退出1.第三方在合同履行过程中，如需变更或退出，应提前______个工作日向甲方和乙方提出书面申请。2.甲方和乙方应在收到第三方变更或退出申请后______个工作日内，共同决定是否同意变更或退出。3.第三方变更或退出后，原合同约定的权利义务关系终止，新合同关系按照双方协商一致的原则重新约定。六、争议解决1.第三方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（贷款人）：____________________________乙方（借款人）：____________________________签订日期：______年______月______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.贷款申请表：详细记录借款人基本信息、贷款金额、期限、用途等，由借款人填写并签字。2.贷款合同：本合同文本，由甲乙双方签字（或盖章）。3.贷款凭证：贷款发放后，甲方开具的贷款凭证。4.抵押物清单：抵押物的基本信息，包括抵押物名称、数量、价值等。5.抵押登记证明：抵押物登记手续办理完毕后，由登记机关出具的抵押登记证明。6.担保合同：担保方与甲方签订的担保合同，明确担保方的担保责任。7.监理合同：监理方与甲方签订的监理合同，明确监理方的监理责任。8.技术支持合同：技术支持方与甲方签订的技术支持合同，明确技术支持方的技术支持责任。9.项目可行性研究报告：借款人编制的项目可行性研究报告，包括项目背景、市场分析、投资估算、财务分析等。10.项目设计文件：项目设计单位编制的项目设计文件，包括总体设计、详细设计等。11.项目施工合同：施工单位与甲方签订的项目施工合同，明确施工单位的施工责任。12.项目验收报告：项目验收完成后，由验收委员会出具的验收报告。13.项目运营维护合同：项目运营维护单位与甲方签订的项目运营维护合同，明确运营维护单位的运营维护责任。14.项目变更申请表：项目实施过程中，如需变更，由借款人填写并签字。15.其他相关文件：与项目实施相关的其他文件。附件详细要求和说明：1.所有附件均需为原件或经双方认可的复印件，并由双方签字（或盖章）确认。2.附件内容应真实、完整、准确，与合同内容相符。3.附件的提交时间应在合同签订后______个工作日内。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）借款人未按时偿还贷款本金或利息；（2）借款人未按合同约定使用贷款资金；（3）借款人提供虚假信息或隐瞒重要事实；（4）借款人未按合同约定提供抵押物或保证担保；（5）第三方未按合同约定履行义务；（6）甲方未按合同约定提供贷款；（7）其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：（1）借款人未按时偿还贷款本金或利息，应支付逾期利息，逾期利息按年利率______%计算；（2）借款人未按合同约定使用贷款资金，甲方有权要求借款人立即停止使用，并要求借款人承担相应损失；（3）借款人提供虚假信息或隐瞒重要事实，甲方有权解除合同，并要求借款人承担相应损失；（4）借款人未按合同约定提供抵押物或保证担保，甲方有权要求借款人立即提供，并承担相应损失；（5）第三方未按合同约定履行义务，甲方有权要求第三方承担相应责任；（6）甲方未按合同约定提供贷款，应向借款人支付违约金，违约金为______元；（7）其他违约行为，根据具体情况认定责任。违约示例说明：1.借款人未按时偿还贷款本金，逾期10天，应支付逾期利息，逾期利息按年利率______%计算。2.