2025年度房屋建筑工程款支付保证委托担保合同模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度房屋建筑工程款支付保证委托担保合同模板本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（借款人）：_____________________________乙方（担保人）：_____________________________丙方（委托人）：_____________________________鉴于甲方因房屋建筑工程需要资金，现向丙方借款人民币______元整（大写：_____________________________），期限自______年______月______日起至______年______月______日止。为确保甲方按期偿还借款，乙方同意为甲方提供借款担保，现甲乙丙三方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。第一条担保范围1.1乙方对本合同项下甲方因房屋建筑工程产生的债务承担连带责任担保。1.2本合同担保范围包括但不限于：（1）甲方应向丙方支付的借款本金；（2）甲方应向丙方支付的借款利息；（3）甲方应向丙方支付的其他费用；（4）因甲方违约导致丙方遭受的损失；（5）其他与本合同借款有关的债务。第二条担保方式2.1乙方以自身的信誉、财产或其他合法方式对本合同项下借款提供担保。2.2乙方保证在丙方要求履行担保义务时，立即无条件地履行担保责任。第三条担保期限3.1本合同担保期限自______年______月______日起至______年______月______日止。3.2甲方在借款期限内如未按时偿还借款本金及利息，乙方应在接到丙方通知后______个工作日内履行担保责任。第四条担保责任4.1乙方在本合同担保期限内，对甲方因房屋建筑工程产生的债务承担连带责任担保。4.2甲方在借款期限内如未按时偿还借款本金及利息，乙方应在接到丙方通知后______个工作日内履行担保责任。4.3乙方在履行担保责任后，有权向甲方追偿。第五条争议解决5.1本合同在履行过程中如发生争议，甲乙丙三方应友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他6.1本合同未尽事宜，甲乙丙三方可另行协商解决。6.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（借款人）：_____________________________乙方（担保人）：_____________________________丙方（委托人）：_____________________________甲方（借款人）签字（盖章）：____________________乙方（担保人）签字（盖章）：____________________丙方（委托人）签字（盖章）：____________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义.1本合同中“第三方”是指除甲乙丙三方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。.2第三方介入本合同，需经甲乙丙三方书面同意，并签订相应的合作协议或补充协议。二、第三方责任限额.3第三方在本合同中的责任限额，根据其合作协议或补充协议约定，但不得超过甲方欠款总额的_____%。.4若第三方责任限额低于甲方欠款总额的_____%，甲乙丙三方应协商一致，调整第三方责任限额。三、第三方介入条件.5.1第三方具备相应的资质和执业许可；.5.2第三方同意承担相应的责任；.5.3第三方与甲乙丙三方签订合作协议或补充协议；.5.4甲乙丙三方书面同意第三方介入。四、第三方权利.6第三方在本合同中的权利包括：.6.1获取与合同履行相关的必要信息；.6.2对甲方履行合同情况进行监督；.6.3依法向甲乙丙三方提出意见和建议；.6.4依法向人民法院提起诉讼。五、第三方义务.7第三方在本合同中的义务包括：.7.1严格遵守国家法律法规和行业规范；.7.2保守甲乙丙三方的商业秘密；.7.3按照合作协议或补充协议约定履行职责；.7.4对甲乙丙三方提供真实、准确、完整的咨询服务。六、第三方与其他各方的划分说明.8第三方在本合同中的地位是独立的，与甲乙丙三方之间不存在隶属关系。.9第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。.10第三方在介入本合同过程中，如需与甲乙丙三方进行沟通，应通过书面形式进行。七、第三方介入后的合同变更.11第三方介入本合同后，如需对合同内容进行变更，应经甲乙丙三方书面同意，并签订相应的补充协议。八、第三方介入后的争议解决.12第三方介入本合同后，如发生争议，甲乙丙三方应友好协商解决。.13如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、第三方介入后的合同终止.14第三方介入本合同后，如甲乙丙三方一致同意终止合同，应签订书面终止协议。.15第三方介入终止后，甲乙丙三方应按照终止协议约定处理相关事宜。十、本条款的生效.16本部分条款自甲乙丙三方签订本合同之日起生效。甲方（借款人）：_____________________________乙方（担保人）：_____________________________丙方（委托人）：_____________________________甲方（借款人）签字（盖章）：____________________乙方（担保人）签字（盖章）：____________________丙方（委托人）签字（盖章）：____________________签订日期：______年______月______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1附件一：借款合同要求：详细列明借款金额、期限、利率、还款方式等条款，并由借款人签字或盖章确认。说明：借款合同是甲乙丙三方签订的借款协议，是本合同的基础。.2附件二：担保合同要求：明确担保范围、担保方式、担保期限、担保责任等条款，并由担保人签字或盖章确认。说明：担保合同是乙方与丙方签订的担保协议，是本合同的核心。.3附件三：第三方合作协议要求：详细列明第三方介入的原因、职责、权利、义务、责任限额等条款，并由第三方签字或盖章确认。说明：第三方合作协议是甲乙丙三方与第三方签订的协议，用于明确第三方在本合同中的角色和责任。.4附件四：房屋建筑工程合同要求：详细列明房屋建筑工程的规模、内容、工期、质量标准等条款，并由甲方签字或盖章确认。说明：房屋建筑工程合同是甲方与施工单位签订的工程协议，是本合同的基础。.5附件五：工程进度报告要求：定期提供工程进度情况，包括已完成工程量、下一阶段工作计划等，并由施工单位签字或盖章确认。说明：工程进度报告是施工单位向甲方和丙方报告工程进展情况的文件。.6附件六：工程验收报告要求：详细列明工程验收结果，包括工程质量、工程量等，并由验收人员签字或盖章确认。说明：工程验收报告是工程验收完成后，由验收人员提交的文件。.7附件七：借款还款凭证要求：提供借款还款的凭证，包括银行转账记录、现金支付凭证等。说明：借款还款凭证是证明借款已偿还的文件。.8附件八：其他相关文件要求：根据实际情况，提供其他与本合同相关的文件，如法律意见书、评估报告等。说明：其他相关文件是补充说明本合同内容的文件。说明二：违约行为及责任认定：.9违约行为一：借款人未按时偿还借款本金及利息责任认定标准：借款人每逾期一日，应向丙方支付逾期借款总额的_____%作为违约金。示例：若借款人逾期偿还借款，应支付逾期借款总额的0.5%作为违约金。.10违约行为二：担保人未履行担保责任责任认定标准：担保人未履行担保责任，应向丙方支付相当于借款总额的_____%的违约金。示例：若担保人未履行担保责任，应支付相当于借款总额的10%的违约金。.11违约行为三：第三方未履行合作协议责任认定标准：第三方未履行合作协议，应向甲乙丙三方支付相当于其责任限额的_____%的违约金。示例：若第三方未履行合作协议，应支付相当于其责任限额的5%的违约金。.12违约行为四：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方每逾期一日，应向施工单位支付工程款总额的_____%作为违约金。示例：若甲方逾期支付工程款，应支付工程款总额的0.5%作为违约金。.13违约行为五：施工单位未按时完成工程责任认定标准：施工单位每逾期一日，应向甲方支付工程款总额的_____%作为违约金。示例：若施工单位逾期完成工程，应支付工程款总额的0.5%作为违约金。.14违约行为六：工程验收不合格责任认定标准：工程验收不合格，施工单位应承担重新施工或修复的费用，并支付甲方相应的违约金。示例：若工程验收不合格，施工单位应承担重新施工或修复的费用，并支付甲方相当于工程款总额的5%的违约金。甲方（借款人）：_____________________________乙方（担保人）