2025年度数据中心环氧地坪防静电施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心环氧地坪防静电施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度数据中心环氧地坪防静电施工合同甲方（建设单位）：_____________________________乙方（施工单位）：_____________________________合同签订日期：____年__月__日合同签订地点：_____________________________鉴于甲方需要对其数据中心进行环氧地坪防静电施工，乙方愿意承接该施工项目，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度数据中心环氧地坪防静电施工2.工程地点：_____________________________3.工程规模：_____________________________4.施工内容：包括但不限于地坪清理、基层处理、底漆施工、中涂施工、面漆施工、防静电施工等。5.施工期限：自合同签订之日起____个工作日内完成。二、施工要求及标准1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。2.乙方应使用符合甲方要求的材料，材料供应商须提供相关质量证明文件。3.施工过程中应确保现场安全，遵守施工现场的安全规定和操作规程。4.乙方应按照甲方要求进行施工，确保施工进度符合合同约定。三、施工进度及验收1.乙方应按照合同约定的施工进度进行施工，并及时向甲方报告施工进度。2.施工完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知之日起____个工作日内完成验收。3.验收合格后，甲方应在验收合格证明上签字确认。4.如验收不合格，乙方应在接到通知之日起____个工作日内进行整改，直至合格。四、工程款支付1.工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例和节点如下：首付款：合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%；进度款：每完成合同约定的工作量后，甲方应在____个工作日内支付已完成工作量对应的款项；验收合格后支付尾款：验收合格后____个工作日内支付合同总额的____%；保证金：合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%作为保证金，工程完工且验收合格后无息退还。2.甲方支付工程款时，乙方应提供相应的发票和结算报告。五、违约责任1.乙方未按合同约定的时间完成施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总额的____%作为违约金。2.乙方未按合同约定使用材料或施工不规范，导致工程质量不合格，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付应付款项的____%作为违约金。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_____________________________仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。七、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：_____________________________乙方（施工单位）：_____________________________甲方代表（签字）：_____________________________乙方代表（签字）：_____________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，为履行本合同而介入合同关系的第三方机构或个人，包括但不限于监理方、设计方、咨询方、材料供应商、设备供应商等。二、第三方责任1.监理方责任：监理方应按照国家相关标准和规范，对施工过程进行全程监督，确保施工质量符合合同要求。监理方有权对施工过程中发现的问题提出整改意见，并要求乙方及时整改。监理方应提供监理报告，对施工质量进行评估，并提交甲方。2.设计方责任：设计方应按照甲方要求，提供符合国家标准和规范的设计方案。设计方应在施工过程中提供必要的咨询服务，并对设计方案进行解释说明。设计方应对设计方案的实施质量负责。3.咨询方责任：咨询方应就施工过程中的技术问题提供专业咨询，确保施工质量。咨询方应定期向甲方汇报咨询成果，并提出改进建议。4.材料供应商责任：材料供应商应提供符合合同约定质量标准的材料，并提供相关质量证明文件。材料供应商应对提供的材料质量负责，如因材料质量问题导致施工不合格，供应商应承担相应责任。5.设备供应商责任：设备供应商应提供符合合同约定质量标准的设备，并提供操作手册和维护保养指南。设备供应商应对提供的设备质量负责，如因设备质量问题导致施工延误或损坏，供应商应承担相应责任。三、第三方权利1.监理方有权对施工过程进行监督，并提出整改意见。2.设计方有权对设计方案进行解释说明，并对设计方案的实施质量负责。3.咨询方有权就施工过程中的技术问题提供专业咨询。4.材料供应商有权要求乙方按照合同约定使用材料。5.设备供应商有权要求乙方按照操作手册进行设备操作和维护保养。四、第三方责任限额1.监理方、设计方、咨询方的责任限额由双方在合同中约定，但不得超过合同总额的____%。2.材料供应商的责任限额由双方在合同中约定，但不得超过材料采购总额的____%。3.设备供应商的责任限额由双方在合同中约定，但不得超过设备采购总额的____%。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方应与甲乙双方明确各自的权利、义务和责任，避免责任不清。2.第三方在履行职责过程中，应遵守国家相关法律法规和合同约定。3.第三方在履行职责过程中，如与甲乙双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，提交_____________________________仲裁委员会仲裁。六、第三方介入的程序1.甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前通知对方，并共同确定第三方。2.第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各方的权利、义务和责任。3.第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。七、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在补充协议中明确。2.第三方介入的费用应计入工程总费用。八、本部分修正条款与本合同其他条款不一致的，以本部分修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计文件：要求：施工图纸及设计文件应完整、清晰，符合国家相关标准和规范。说明：包括但不限于地坪设计图纸、防静电设计图纸、施工图等。2.材料清单及质量证明文件：要求：材料清单应详细列出施工所需材料名称、规格、数量等，质量证明文件应包括材料合格证、检测报告等。说明：用于证明材料符合合同约定质量标准。3.施工进度计划表：要求：施工进度计划表应明确施工各阶段的时间节点和预期完成时间。说明：用于监督施工进度，确保工程按时完成。4.施工日志：要求：施工日志应详细记录施工过程中的各项活动，包括施工进度、材料使用、天气情况等。说明：用于追溯施工过程，确保施工质量。5.验收报告：要求：验收报告应详细记录验收过程、验收结果和验收人员意见。说明：用于证明工程质量符合合同要求。6.工程款支付凭证：要求：工程款支付凭证应包括发票、结算报告等。说明：用于证明工程款已按合同约定支付。7.违约通知函：要求：违约通知函应明确违约事实、违约责任和整改要求。说明：用于通知对方违约情况，要求对方整改。8.争议解决文件：要求：争议解决文件应包括仲裁裁决书、调解协议等。说明：用于解决合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按时完成施工：责任认定：乙方每逾期一天，应向甲方支付合同总额的____%作为违约金。示例：若合同约定施工期限为60天，乙方实际完成时间为75天，则乙方应支付违约金。2.乙方使用不合格材料：责任认定：乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若因乙方使用不合格材料导致工程损坏，乙方应负责修复或赔偿损失。3.甲方未按时支付工程款：责任认定：甲方每逾期一天，应向乙方支付应付款项的____%作为违约金。示例：若合同约定首付款为合同总额的10%，甲方逾期支付，则甲方应支付违约金。4.第三方未履行职责：责任认定：