2025年度工程停工赔偿及质量保证合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度工程停工赔偿及质量保证合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：一、工程停工原因及责任划分（1）________________________；（2）________________________；（3）________________________。（1）________________________；（2）________________________；（3）________________________。二、工程停工赔偿（1）因工程停工给乙方造成的直接经济损失，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等，具体赔偿金额为人民币______元；（2）因工程停工给乙方造成的间接经济损失，包括但不限于误工费、违约金等，具体赔偿金额为人民币______元。（1）因工程停工给甲方造成的直接经济损失，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等，具体赔偿金额为人民币______元；（2）因工程停工给甲方造成的间接经济损失，包括但不限于误工费、违约金等，具体赔偿金额为人民币______元。三、工程复工及工期调整3.1甲方应在工程停工原因消除后______日内向乙方发出复工通知，乙方应在接到复工通知后______日内完成复工准备工作。3.2工程复工后，双方应按照原合同约定的时间节点完成工程，如有特殊情况需延长工期，双方应协商一致，并在合同中予以明确。四、工程质量保证4.1乙方在工程停工期间应保证工程质量，确保工程在复工后按期、按质完成。4.2乙方应在工程复工后______日内向甲方提供工程质量保证书，保证工程质量符合国家相关标准和规范要求。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。六、其他6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________代表人（签字）：________________________代表人（签字）：________________________签订日期：________________________签订地点：________________________第二部分：附件1.工程停工原因证明材料；2.工程停工期间乙方已发生的经济损失证明材料；3.工程停工期间甲方已发生的经济损失证明材料；4.工程复工通知及复工准备工作相关材料；5.工程质量保证书及工程质量验收报告；6.双方协商一致的延长工期协议（如有）；7.双方认为需要作为合同附件的其他材料。第三部分：合同解除及终止（1）一方违反本合同约定，经对方书面催告后______日内仍未纠正的；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行的；（3）双方协商一致解除本合同的。（1）甲方应赔偿乙方因合同解除造成的经济损失；（2）乙方应赔偿甲方因合同解除造成的经济损失；（3）双方应相互返还已支付的费用；（4）双方应相互返还因合同履行所取得的财产；（5）双方应相互承担因合同解除所发生的费用。（1）甲方应赔偿乙方因合同终止造成的经济损失；（2）乙方应赔偿甲方因合同终止造成的经济损失；（3）双方应相互返还已支付的费用；（4）双方应相互返还因合同履行所取得的财产；（5）双方应相互承担因合同终止所发生的费用。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所称的第三方，是指除甲方和乙方以外的，为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。二、第三方介入的范围（1）工程停工原因的鉴定；（2）工程停工期间的经济损失评估；（3）工程质量检测与评估；（4）工程复工条件的审核；（5）合同履行过程中的争议调解。三、第三方选择与授权3.1甲方和乙方应共同协商确定第三方，并书面授权第三方参与本合同的履行。3.2第三方接受授权后，应向甲方和乙方提供其资质证明、服务范围、收费标准等相关信息。四、第三方的责任与权利4.1第三方的责任：（1）第三方应按照本合同约定和授权范围，独立、客观、公正地履行职责；（2）第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业规范；（3）第三方对在履行职责过程中知悉的甲方和乙方的商业秘密负有保密义务；（4）第三方因自身原因导致工作失误，造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助；（2）第三方有权根据本合同约定和授权范围，对工程停工原因、经济损失、工程质量等进行调查、检测和评估；（3）第三方有权根据调查、检测和评估结果，提出建议和意见。五、第三方责任限额5.1第三方的责任限额为本合同约定赔偿金额的_____%。5.2若第三方责任限额不足以覆盖实际损失，甲方和乙方有权要求第三方承担超出责任限额的部分。六、第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系，第三方仅代表甲方或乙方履行本合同约定的职责。6.2第三方在履行职责过程中，不得损害甲方或乙方的合法权益，不得超越授权范围行事。6.3第三方在履行职责过程中，如需与甲方或乙方以外的其他方进行沟通或协商，应事先取得甲方或乙方的书面同意。七、第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲方和乙方按照本合同约定比例分担。（1）第三方提供服务的报酬；（2）第三方进行调查、检测、评估等所需支出的费用；（3）第三方在履行职责过程中产生的其他合理费用。八、第三方介入的争议解决8.1第三方在履行职责过程中，如与甲方或乙方发生争议，应通过协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同中关于第三方介入的条款，为补充性条款，不影响本合同其他条款的效力。9.2本合同中关于第三方介入的约定，如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。9.3本合同中关于第三方介入的条款，经双方协商一致，可进行修改或补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程停工原因证明材料要求：提供与工程停工原因相关的书面证明文件，如政府文件、自然灾害证明、设备故障报告等。说明：用于证明工程停工的原因，为赔偿金额的确定提供依据。2.工程停工期间乙方已发生的经济损失证明材料要求：提供乙方因工程停工造成的经济损失的详细清单，包括材料费、人工费、设备租赁费等。说明：用于计算乙方因工程停工遭受的经济损失，作为赔偿金额的依据。3.工程停工期间甲方已发生的经济损失证明材料要求：提供甲方因工程停工造成的经济损失的详细清单，包括材料费、人工费、设备租赁费等。说明：用于计算甲方因工程停工遭受的经济损失，作为赔偿金额的依据。4.工程复工通知及复工准备工作相关材料要求：提供甲方发出的复工通知，以及乙方为复工所做的准备工作证明。说明：用于证明工程已具备复工条件，以及双方为复工所做的努力。5.工程质量保证书及工程质量验收报告要求：提供乙方出具的质量保证书，以及工程完工后的质量验收报告。说明：用于证明工程质量符合国家相关标准和规范要求。6.双方协商一致的延长工期协议（如有）要求：提供双方协商一致达成的延长工期协议，明确延长工期的具体时间和原因。说明：用于证明双方已就工期延长达成一致，并明确相应的责任和义务。7.双方认为需要作为合同附件的其他材料要求：根据实际情况，提供其他可能对合同履行有重要影响的材料。说明：用于补充合同内容，确保合同条款的完整性和准确性。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付工程款项。责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，并承担乙方因此造成的损失。示例：甲方未在合同约定的付款期限内支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延期付款造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成工程。责任认定：乙方应承担因未按期完成工程而造成的损失，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。示例：乙方未在合同约定的