2025年度交通枢纽广告招牌安装与导视系统合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度交通枢纽广告招牌安装与导视系统合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度交通枢纽广告招牌安装与导视系统合同甲方（广告招牌安装与导视系统供应商）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（交通枢纽管理方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方具备广告招牌安装与导视系统的设计与施工能力，乙方需要在其交通枢纽内进行广告招牌安装与导视系统建设，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：2025年度交通枢纽广告招牌安装与导视系统建设1.2项目地点：____________________1.3项目内容：包括但不限于广告招牌设计、制作、安装及导视系统规划、设计、安装等。1.4项目工期：自合同签订之日起____个工作日内完成。二、合同金额2.1合同总价为人民币____元整（大写：____元整）。合同签订后____个工作日内，支付合同总价____%；项目施工完毕并验收合格后____个工作日内，支付合同总价____%；项目竣工并交付使用后____个工作日内，支付合同总价____%。三、设计、施工要求3.1甲方应根据乙方提供的交通枢纽图纸和场地条件，进行广告招牌和导视系统的设计。3.2设计应符合国家相关标准和规范，确保安全、美观、实用。3.3甲方应使用优质材料，确保施工质量。3.4施工过程中，甲方应遵守施工现场管理规定，确保施工安全。四、验收与交付4.1乙方应在项目施工完毕后进行验收。4.2验收合格后，甲方应在____个工作日内将项目交付乙方使用。4.3若验收不合格，甲方应在____个工作日内整改完毕。五、违约责任5.1甲方未能按合同约定完成项目，每延迟一日，应向乙方支付合同总价____%的违约金。5.2乙方未能按合同约定支付款项，每延迟一日，应向甲方支付合同总价____%的违约金。5.3若一方违约给对方造成损失的，还应承担相应的赔偿责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，参与本项目广告招牌安装与导视系统建设的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计方、施工方、监理方、材料供应商、中介方等。二、第三方介入形式设计委托：甲方委托第三方进行广告招牌和导视系统的设计；施工分包：甲方将部分施工任务分包给第三方；监理委托：甲方委托第三方对施工过程进行监督管理；材料供应：甲方委托第三方提供项目所需的材料；中介服务：第三方提供中介服务，协助甲乙双方达成合同。三、第三方责任3.1第三方在履行职责过程中，应遵守国家相关法律法规、行业标准及本合同的约定，对自身行为负责。3.2第三方的责任限额如下：设计方：因设计原因导致项目质量问题，设计方应承担相应的赔偿责任；施工方：因施工原因导致项目质量问题，施工方应承担相应的赔偿责任；监理方：因监理不力导致项目质量问题，监理方应承担相应的赔偿责任；材料供应商：因材料质量问题导致项目质量问题，材料供应商应承担相应的赔偿责任；中介方：因中介服务不当导致合同无法履行，中介方应承担相应的赔偿责任。四、第三方权利4.1第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬和服务费用。4.2第三方有权要求甲方提供必要的工作条件和支持，包括但不限于场地、设备、人员等。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方之间的关系：第三方应与甲方签订书面合同，明确双方的权利义务；甲方应按照合同约定支付第三方报酬和服务费用；第三方应按照合同约定，履行相关职责，确保项目质量。5.2第三方与乙方之间的关系：第三方应服从乙方对项目的监督管理；第三方应按照乙方要求，完成相关施工任务；第三方应与乙方保持良好沟通，及时解决项目实施过程中出现的问题。5.3第三方与其他各方之间的关系：第三方应与其他各方保持良好合作关系，共同推进项目实施；第三方应遵守施工现场管理规定，确保施工安全；第三方应尊重其他各方的合法权益，不得损害他人利益。六、第三方介入后的合同变更6.1本合同签订后，如需引入第三方，甲乙双方应协商一致，并在合同中明确第三方的职责、权利和义务。6.2引入第三方后，原合同条款中涉及第三方的部分，应根据实际情况进行调整。七、第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。8.2本合同补充条款与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目立项批准文件要求：文件须为有效且最新的立项批准文件，明确项目名称、地点、规模等基本信息。2.交通枢纽图纸要求：图纸须为正式的工程图纸，包含详细的平面图、立面图、剖面图等，以便设计方进行设计和施工。3.设计合同要求：设计合同应明确设计方的设计范围、设计质量要求、设计费用及支付方式等。4.施工合同要求：施工合同应明确施工方施工范围、施工质量标准、施工工期、施工费用及支付方式等。5.监理合同要求：监理合同应明确监理方的监理范围、监理质量标准、监理费用及支付方式等。6.材料采购合同要求：材料采购合同应明确材料供应商供应材料的质量、规格、数量、价格及交付时间等。7.工程验收报告要求：验收报告应详细记录工程验收结果，包括工程质量、工期、费用等。8.付款凭证要求：付款凭证应包括银行汇款单、转账凭证等，作为付款证明。9.违约金支付凭证要求：违约金支付凭证应包括银行汇款单、转账凭证等，作为违约金支付证明。10.争议解决文件要求：争议解决文件应包括和解协议、调解协议、仲裁裁决书或法院判决书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：设计方：未按合同约定时间完成设计，或设计质量不符合要求。施工方：未按合同约定时间完成施工，或施工质量不符合要求。监理方：未按合同约定履行监理职责，或监理报告失实。材料供应商：提供的材料质量不符合要求，或未按约定时间交付材料。2.责任认定标准：设计方：若因设计原因导致项目质量问题，设计方应承担相应的赔偿责任。施工方：若因施工原因导致项目质量问题，施工方应承担相应的赔偿责任。监理方：若因监理不力导致项目质量问题，监理方应承担相应的赔偿责任。材料供应商：若因材料质量问题导致项目质量问题，材料供应商应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例：设计方违约：设计方未能在合同约定的时间内完成设计，每延迟一日，应