2025年度沥青路面施工合同纠纷解决协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度沥青路面施工合同纠纷解决协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（业主方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方于2025年度承担了乙方沥青路面施工项目，为确保双方在施工过程中及施工完成后能够妥善解决可能出现的合同纠纷，经双方友好协商，达成如下协议：一、纠纷解决原则1.双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，积极协商解决合同纠纷。2.双方应遵守国家法律法规及行业规范，维护合同双方的合法权益。二、纠纷解决方式1.双方在施工过程中及施工完成后发生的合同纠纷，应通过友好协商解决。（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼；（2）向仲裁委员会申请仲裁；（3）提交调解委员会进行调解。三、争议解决机构（1）有管辖权的人民法院；（2）仲裁委员会；（3）调解委员会。（1）优先选择有管辖权的人民法院；（2）若双方均同意，可选择仲裁委员会；（3）若双方均同意，可选择调解委员会。四、争议解决费用1.双方在争议解决过程中产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费等，由败诉方承担。2.若双方均同意，争议解决费用可由双方按比例分担。五、争议解决期限1.双方应在发生合同纠纷后30日内，向对方发出书面通知，要求解决争议。2.若双方在接到书面通知后30日内未能达成一致意见，则可按本协议第三条的规定，选择争议解决方式。六、其他1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。甲方（施工方）签字（或盖章）：____________________日期：____________________乙方（业主方）签字（或盖章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，第三方是指除甲方（施工方）和乙方（业主方）之外的任何个人、企业、组织或其他实体，包括但不限于鉴定机构、调解机构、仲裁机构、法律服务机构、技术评估机构等。二、第三方介入的情形1.在双方协商不成时，可共同选择第三方介入纠纷解决。2.在争议解决过程中，双方认为有必要引入第三方提供专业意见或协助解决争议时。三、第三方介入的方式1.双方共同选定第三方，并委托第三方进行鉴定、评估、调解或仲裁。2.第三方可接受双方的委托，对纠纷进行独立调查、分析、提出解决方案。四、第三方责任限额1.第三方的责任限额应根据第三方介入的具体方式及双方协商确定。2.第三方的责任限额应在协议中明确约定，并作为第三方服务费用的一部分。3.若第三方因故意或重大过失导致纠纷解决结果有误，造成一方损失，应承担相应的赔偿责任，但不超过其责任限额。五、第三方责权利1.第三方的权利：（1）根据协议约定，独立进行鉴定、评估、调解或仲裁；（2）获取与纠纷相关的必要信息和资料；（3）要求甲方、乙方或其他相关方提供必要的协助。2.第三方的义务：（1）遵守国家法律法规及行业规范；（2）保守与纠纷相关的商业秘密；（3）按照协议约定，及时、公正、独立地履行职责；（4）在纠纷解决过程中，不得接受任何可能影响其公正性的利益。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方介入纠纷解决后，与甲方、乙方及其他相关方的关系如下：（1）第三方与甲方、乙方均为独立主体，彼此之间不存在隶属关系；（2）第三方在纠纷解决过程中，仅对双方负责，不得将纠纷信息公开或透露给第三方以外的其他人员或机构；（3）第三方在履行职责过程中，如需与其他相关方沟通，应事先取得甲方、乙方的同意。2.甲方、乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和协助，不得故意阻碍第三方履行职责。七、第三方介入的流程1.双方在协商不成时，共同选定第三方介入纠纷解决。2.第三方接受委托后，向甲方、乙方发出书面通知，明确其职责和介入时间。3.第三方根据协议约定，开展鉴定、评估、调解或仲裁工作。4.第三方完成工作后，向甲方、乙方提交书面报告，报告内容包括但不限于：（1）纠纷事实；（2）解决方案；（3）第三方认为必要的其他事项。5.甲方、乙方在收到第三方报告后，应在规定时间内提出书面意见或修改建议。6.双方根据第三方报告和意见，进一步协商或采取其他措施解决争议。八、本部分修正内容为2025年度沥青路面施工合同纠纷解决协议的补充条款，与第一部分共同构成完整的协议。九、本部分修正内容自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（施工方）签字（或盖章）：____________________日期：____________________乙方（业主方）签字（或盖章）：____________________日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合同书：详细记载双方权利义务、项目范围、工期、质量标准、付款方式等内容的正式合同文件。2.施工图纸：包括施工平面图、立面图、剖面图等，用于指导施工过程。3.施工方案：包括施工工艺、施工组织设计、安全措施、环境保护措施等。4.施工进度计划：详细列明施工各个阶段的起止时间、主要工作内容、所需资源等。5.质量检验报告：记录施工过程中各阶段的检验结果，证明工程质量符合合同要求。6.付款凭证：包括发票、收据、银行转账记录等，证明款项已支付。7.争议解决记录：包括双方协商、第三方介入、仲裁或诉讼等争议解决过程中的相关文件。8.争议解决结果：包括仲裁裁决、法院判决、调解协议等，明确双方权利义务。9.施工过程中的照片、视频等资料：用于证明施工过程、质量、进度等情况。10.其他双方认为必要的附件。附件要求：1.附件内容应真实、完整、准确，与合同内容相符。2.附件应按照合同约定的顺序排列，并注明附件名称。3.附件应由双方签字（或盖章）确认，作为合同的有效组成部分。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方（施工方）违约：未按合同约定的时间完成施工；施工质量不符合合同要求；未按合同约定支付工程款；未履行合同约定的其他义务。（2）乙方（业主方）违约：未按合同约定的时间支付工程款；未按合同约定提供施工场地、材料等；未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：（1）甲方（施工方）违约：未能按合同约定时间完成施工的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金；施工质量不符合合同要求的，甲方应无条件返工，直至符合合同要求，并赔偿乙方因此遭受的损失；未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向乙方支付应付款项的1%作为违约金。（2）乙方（业主方）违约：未能按合同约定时间支付工程款的，每逾期一天，应向