2025年度城市绿地景观提升改造合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市绿地景观提升改造合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：鉴于：一、甲方为______市（县）______区（街道）______绿地管理单位，负责本区域内绿地的建设、管理和维护；二、乙方具备园林绿化工程设计、施工、养护等相关资质，具备完成本合同约定的绿地景观提升改造工程的能力；三、经双方友好协商，就甲方委托乙方实施______市（县）______区（街道）______绿地景观提升改造工程达成如下协议：第一条工程概况一、工程名称：______市（县）______区（街道）______绿地景观提升改造工程二、工程地点：______市（县）______区（街道）______绿地三、工程规模：______平方米（或公顷）四、工程内容：包括但不限于绿地植被调整、景观设施建设、铺装改造、夜景照明等五、工程总投资：人民币______元整（大写：______元整）第二条工程工期一、工程开工日期：______年______月______日二、工程竣工日期：______年______月______日三、总工期为______个月。第三条工程设计一、乙方负责本工程的施工图设计，并确保设计符合国家相关标准、规范和甲方要求。二、设计费用为人民币______元整（大写：______元整），由甲方支付。三、设计文件经甲方审核合格后，乙方应向甲方提供完整的施工图设计文件。第四条工程施工一、乙方按照甲方提供的设计文件，组织施工，确保工程质量、进度和安全生产。二、乙方应严格按照施工图纸、施工工艺及有关规范进行施工，确保工程质量。三、乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全，防止事故发生。四、乙方在施工过程中，应积极与甲方沟通，及时解决施工过程中遇到的问题。第五条工程验收一、工程完工后，乙方应按照国家有关验收标准和甲方要求，组织自检，并提交自检报告。二、甲方应在收到乙方提交的自检报告后______日内进行验收。三、验收合格后，甲方应向乙方支付工程款______元整（大写：______元整）。四、验收不合格的，乙方应在接到甲方书面通知后______日内进行整改，直至验收合格。第六条工程款支付一、工程开工前，甲方应向乙方支付合同总价的______%，即人民币______元整（大写：______元整）。三、工程竣工并验收合格后，甲方应在______日内向乙方支付剩余工程款______元整（大写：______元整）。第七条保修期一、乙方应对本工程实行质量保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。二、保修期限为______年，保修期内发生的质量问题，乙方应负责免费维修。三、保修期内，甲方应定期对工程进行检查，发现问题应及时通知乙方。第八条违约责任一、甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付______的违约金。二、乙方未按合同约定完成工程或未达到工程质量要求的，应向甲方支付______的违约金。第九条争议解决一、本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定一、本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。二、本合同自双方签字盖章之日起生效。三、本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份。甲方（盖章）：代表人（签字）：______年______月______日乙方（盖章）：代表人（签字）：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、检测机构等。二、第三方介入的情形1.监理单位：为确保工程质量，甲方可委托第三方监理单位对工程进行全程监理。2.设计单位：如需对原设计进行变更，甲方可委托第三方设计单位进行设计变更。3.施工单位：如乙方全部施工任务，甲方可委托第三方施工单位进行部分施工。4.材料供应商：乙方需采购的材料，如需第三方供应，甲方应予以确认。5.设备供应商：乙方需采购的设备，如需第三方供应，甲方应予以确认。6.咨询机构：甲方可委托第三方咨询机构对工程进行咨询和评估。7.检测机构：为确保工程质量，甲方可委托第三方检测机构对工程进行检测。三、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成工程质量问题的，应承担相应的责任，责任限额为人民币______元整（大写：______元整）。2.第三方在履行职责过程中，因不可抗力因素造成工程质量问题的，不承担责任。3.第三方在履行职责过程中，因甲方或乙方原因造成工程质量问题的，由责任方承担相应责任。四、第三方责权利1.权利：（1）第三方有权根据合同约定，独立履行其职责，不受甲方和乙方干预；（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和资料；（3）第三方有权对工程质量进行监督、检查和验收。2.义务：（1）第三方应按照合同约定，认真履行职责，确保工程质量；（2）第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准；（3）第三方应保守甲方和乙方的商业秘密。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与第三方之间的权利义务关系，由双方另行签订合同约定；2.乙方与第三方之间的权利义务关系，由双方另行签订合同约定；3.甲方、乙方与第三方之间的权利义务关系，应相互协调，共同确保工程质量和进度；4.甲方、乙方与第三方之间的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、第三方介入后的合同变更1.甲方或乙方需委托第三方介入本合同约定的工程，应提前______日书面通知对方；2.第三方介入后，合同中涉及第三方职责的条款，应相应进行调整；3.甲方、乙方与第三方应就介入后的合同条款达成一致意见，并签订补充协议。七、其他1.本合同中关于第三方介入的条款，适用于本合同履行过程中发生的所有第三方介入情形；2.本合同中关于第三方责任限额的条款，适用于所有第三方介入的情形；3.本合同中关于第三方责权利的条款，适用于所有第三方介入的情形。八、合同生效本合同及其附件、补充协议、补充条款等构成完整的合同文件，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：代表人（签字）：______年______月______日乙方（盖章）：代表人（签字）：______年______月______日第三方（盖章）：代表人（签字）：______年______月______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计文件：包括但不限于总体设计图、详细设计图、施工图、设计说明书等，需符合国家相关标准和规范。2.工程量清单：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价，以及工程量计算依据。3.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全生产措施等。4.施工合同：甲乙双方签订的施工合同，明确双方的权利和义务。5.付款凭证：包括工程进度款支付凭证、材料设备采购凭证等。6.工程验收报告：包括自检报告、甲方验收报告、第三方验收报告等。7.工程变更单：记录工程变更情况，包括变更原因、变更内容、变更费用等。8.材料设备检验报告：包括材料设备的质量检验报告、检测报告等。9.施工现场照片：记录施工现场的施工进度、施工质量等情况。10.施工日志：记录施工现场的施工情况、施工问题、整改措施等。11.人员配置表：包括施工人员、管理人员、监理人员等人员的名单、职责等。12.安全生产记录：包括安全事故报告、安全生产检查记录等。13.环境保护记录：包括施工现场环境保护措施、环境保护验收报告等。14.消防安全记录：包括消防安全检查记录、消防安全培训记录等。15.争议解决文件：包括争议解决协议、法院判决书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按合同约定支付工程款的；（2）乙方未按合同约定完成工程或未达到工程质量要求的；（3）第三方未按合同约定履行职责的；（4）任何一方未按合同约定提供相关资料和条件的；（5）任何一方违反合同约定，造成工程延误或损失的。2.责任认定标准：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付______的违约金；（2）乙方未按合同约定完成工程或未达到工程质量要求的，应向甲方支付______的违约金；（3）第三方未按合同约定履行职责的，应承担相应的责任，责任限额为人民币______元整；（4）任何一方未按合同约定提供相关资料和条件的，应承担相应的责任；（5）任何一方违反合同约定，造成工程延误或损失的，应承担相应的赔偿责任。3.示例说明：（1）甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付______的违约金；（2）乙方未按合同约定完成工程，导致工程延误______天，乙方应向甲方支付______的违约金；（3）第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量问题，第三方应承担相应的责任，责任限额为人民币___