2025年度数据中心基础设施建设施工合作协议范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心基础设施建设施工合作协议范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方：_______（公司名称）乙方：_______（公司名称）鉴于甲方拟在_______（具体地点）建设数据中心，乙方愿意为甲方提供数据中心基础设施建设施工服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：_______（数据中心名称）2.项目地点：_______（具体地址）3.项目规模：_______（具体规模，如：建筑面积_______平方米，服务器数量_______台）4.项目内容：_______（具体建设内容，如：土建工程、电气工程、网络工程、消防工程等）二、施工范围及工期1.施工范围：根据甲方提供的施工图纸、设计文件及相关资料，乙方负责完成本项目范围内的全部施工任务。2.工期：_______（具体工期，如：自合同签订之日起_______天内完成）三、施工质量及验收1.施工质量：乙方严格按照国家相关施工规范、标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合设计要求。2.验收：施工完成后，乙方应按照甲方要求进行自检，合格后通知甲方进行验收。验收合格后，甲方应在_______（具体日期）内出具验收报告。四、工程款支付1.工程款支付方式：_______（具体支付方式，如：分阶段支付、竣工支付等）2.工程款支付比例：_______（具体比例，如：开工前支付_______%，中期支付_______%，竣工支付_______%）3.逾期付款责任：如甲方逾期付款，应向乙方支付_______%的违约金。五、违约责任1.乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.乙方未按合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求。3.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付_______%的违约金。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定在本合同中，“第三方”指除甲方和乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于但不限于设计单位、监理单位、供应商、咨询机构、金融机构等。第三方在本合同中的作用、责任和权利根据具体情况在相关条款中予以明确。二、第三方介入情形a.甲方或乙方根据项目需要，委托第三方提供设计、监理、咨询等服务。b.甲方或乙方在项目实施过程中，需要第三方提供材料、设备等物资供应。c.甲方或乙方根据项目进展，需要第三方进行技术指导、人员培训等。2.甲方或乙方与第三方之间的合同关系独立于本合同，本合同不对第三方与甲方或乙方之间的合同关系承担责任。三、第三方的责任与权利1.第三方的责任：a.第三方应按照合同约定，履行其设计、监理、咨询等职责。b.第三方在提供材料、设备等物资时，应保证其质量、安全、合规。c.第三方在提供技术指导、人员培训等过程中，应确保服务质量，满足甲方或乙方的需求。d.第三方应按照法律法规、行业规范和甲方或乙方的合理要求，妥善处理项目实施过程中的各类问题。2.第三方的权利：a.第三方有权按照合同约定收取费用。b.第三方有权在项目实施过程中，提出合理化建议和意见。c.第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息、资料和条件，以履行其合同义务。四、第三方的责任限额a.第三方责任限额由甲方和乙方在委托合同中约定。b.如第三方责任限额未在委托合同中约定，则第三方责任限额为乙方在本合同项下应承担的违约责任限额。c.如第三方责任限额低于乙方在本合同项下应承担的违约责任限额，则第三方责任限额按实际损失赔偿。a.第三方故意或重大过失导致甲方或乙方损失的。b.第三方违反法律法规、行业规范导致甲方或乙方损失的。c.第三方违反合同约定导致甲方或乙方损失的。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方、乙方和第三方之间的责任划分如下：a.甲方和乙方对本合同项下的义务和责任承担连带责任。b.第三方在本合同项下的责任限于其与甲方或乙方签订的委托合同或采购合同中的约定。a.甲方、乙方和第三方之间的权利义务关系独立于本合同。b.甲方、乙方和第三方之间的争议解决方式应按照各自签订的合同约定。c.本合同不对第三方与甲方或乙方之间的权利义务关系承担责任。六、变更与终止1.甲方、乙方和第三方在本合同项下的权利和义务，如需变更或终止，应书面通知对方，并经双方同意。2.第三方在本合同项下的权利和义务变更或终止，不影响甲方和乙方在本合同项下的权利和义务。3.如因第三方原因导致本合同无法履行，甲方、乙方有权解除本合同，并追究第三方的相应责任。七、争议解决1.甲方、乙方和第三方之间的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，甲方、乙方和第三方可另行协商签订补充协议。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______第三方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______第三方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告要求：详细阐述项目建设的可行性，包括技术、经济、社会和环境等方面的分析。说明：本附件为项目决策依据，甲方需在合同签订前提供。2.附件二：项目设计文件要求：包含施工图纸、设计说明书、工程量清单等，确保设计符合国家标准和甲方要求。说明：本附件为施工依据，乙方需在合同签订前提供。3.附件三：施工组织设计要求：详细描述施工方案、进度计划、质量控制措施、安全措施等。说明：本附件为施工指导文件，乙方需在合同签订前提供。4.附件四：施工图预算要求：根据施工图纸和工程量清单，编制详细的工程预算。说明：本附件为工程款支付依据，乙方需在合同签订前提供。5.附件五：材料设备清单要求：列出项目所需材料、设备的名称、规格、数量、产地等信息。说明：本附件为材料设备采购依据，乙方需在合同签订前提供。6.附件六：施工合同要求：明确甲乙双方的权利义务、工程款支付方式、违约责任等。说明：本附件为本合同，双方需在合同签订前共同签署。7.附件七：第三方委托合同要求：明确第三方在项目中的职责、权利和义务。说明：本附件为第三方参与项目依据，甲方或乙方需在合同签订前与第三方签订。8.附件八：验收报告要求：详细记录项目验收过程、结果和存在问题。说明：本附件为项目验收依据，甲方需在验收合格后提供。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成施工任务。b.乙方未按合同约定保证工程质量。c.甲方未按合同约定支付工程款。d.第三方未按合同约定履行其职责。2.责任认定标准：a.乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿工期延误损失、支付违约金等。b.乙方未按合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求，并承担由此产生的费用。c.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担逾期付款的利息。d.第三方未按合同约定履行其职责，甲方或乙方有权要求第三方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例：a.乙方未按合同约定完成施工任务，导致项目延期一个月。甲方有权要求乙方支付违约金_______万元。b.乙方在施工过程中，发现工程质量问题，经甲方验收，不符合设计要求。乙方需承担整改费用_______万元。c.甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方停工一个月。甲方需支付违约金_______万元，并承担停工