2025年度工程停工赔偿争议处理办法合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度工程停工赔偿争议处理办法合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______一、工程停工赔偿范围1.因甲方原因导致的工程停工，甲方应承担相应的赔偿责任。2.因乙方原因导致的工程停工，乙方应承担相应的赔偿责任。3.因不可抗力导致的工程停工，双方互不承担赔偿责任。二、工程停工赔偿标准（1）停工期间，甲方应支付乙方停工损失费，按每日_______元计算。（2）停工期间，甲方应承担乙方因停工造成的设备闲置、人工窝工等损失，按实际发生损失计算。（1）停工期间，乙方应支付甲方停工损失费，按每日_______元计算。（2）停工期间，乙方应承担甲方因停工造成的设备闲置、人工窝工等损失，按实际发生损失计算。三、工程停工赔偿程序1.发生工程停工后，双方应立即停止施工，并共同分析停工原因。2.双方应在停工后_______日内，就赔偿事宜进行协商。3.如双方协商不成，可向当地建设行政主管部门申请调解。4.如调解不成，可依法向人民法院提起诉讼。四、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。4.本合同未尽事宜，以国家有关法律法规为准。甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______签订日期：_______附件：1.本工程合同2.本工程相关资料3.本工程停工赔偿争议处理办法合同第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的，因工程停工赔偿争议处理需要介入的第三方机构或个人，包括但不限于调解机构、仲裁机构、法律顾问、鉴定机构等。二、第三方介入的条件1.甲方和乙方在协商过程中，如对停工赔偿事宜存在分歧，可共同决定邀请第三方介入。2.甲方或乙方单方要求第三方介入，并经另一方同意。3.当事人协商一致，认为有必要邀请第三方介入以解决争议。三、第三方介入的职责1.调解机构：负责对甲方和乙方之间的争议进行调解，提出调解方案。2.仲裁机构：负责对甲方和乙方之间的争议进行仲裁，作出仲裁裁决。3.法律顾问：提供法律意见，协助甲方或乙方处理争议。4.鉴定机构：对工程停工损失进行鉴定，出具鉴定报告。四、第三方介入的程序1.甲方和乙方在决定邀请第三方介入后，应共同选择合适的第三方机构或个人。2.双方应与第三方签订相关协议，明确第三方介入的具体事宜。3.第三方介入后，应按照协议规定，及时开展相关工作。五、第三方的责任限额1.第三方在介入过程中，因故意或重大过失给甲方或乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方的责任限额由双方在协议中约定，最高不超过争议金额的_______%。3.如第三方责任限额不足以弥补损失，甲方和乙方可另行协商或向人民法院提起诉讼。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方仅作为争议解决的中介者，不参与甲乙双方的工程合同履行。2.第三方在介入过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密和隐私。3.第三方在介入过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。4.第三方在介入过程中，如发现甲乙双方存在违法行为，应及时向有关主管部门报告。七、第三方介入的费用承担1.第三方介入的费用由甲方和乙方按照协议约定分担。2.如协议未约定费用分担，则由双方协商确定。3.如协商不成，可由第三方根据实际情况提出收费方案，经甲方和乙方确认后执行。八、第三方介入的期限1.第三方介入的期限由双方在协议中约定，一般不超过_______个月。2.如第三方在规定期限内未能完成工作，经双方协商可适当延长。九、第三方介入的终止1.第三方介入过程中，如甲方和乙方达成一致意见，可终止第三方介入。2.第三方在介入过程中，如发现无法继续履行职责，可向甲乙双方提出终止介入。3.第三方介入终止后，甲乙双方应根据实际情况，继续协商解决争议。4.第三方介入终止后，甲乙双方应根据协议约定，承担相应的费用。十、本部分内容为合同附件，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.本工程合同详细要求和说明：提供完整的工程合同文本，包括但不限于工程范围、工期、质量要求、付款方式等。2.本工程相关资料详细要求和说明：包括工程图纸、技术规范、施工方案、材料清单、验收报告等，以证明工程实施过程中的各项数据和事实。3.本工程停工赔偿争议处理办法合同详细要求和说明：提供本合同文本，包括合同双方的基本信息、争议处理办法、赔偿标准等。4.第三方介入协议详细要求和说明：与第三方签订的协议，包括第三方的基本信息、职责、费用、期限等。5.第三方鉴定报告详细要求和说明：第三方介入后出具的鉴定报告，包括鉴定过程、鉴定结果、鉴定依据等。6.第三方调解/仲裁协议详细要求和说明：与第三方调解机构或仲裁机构签订的协议，包括争议解决方式、调解/仲裁规则等。7.第三方费用清单详细要求和说明：第三方介入过程中产生的费用清单，包括各项费用的计算依据和金额。8.第三方介入记录详细要求和说明：第三方介入过程中的记录，包括会议纪要、工作日志、通信记录等。9.违约行为通知书详细要求和说明：一方违约时，另一方发出的违约行为通知书，包括违约事实、违约责任等。10.违约赔偿协议详细要求和说明：双方就违约赔偿事宜达成的协议，包括赔偿金额、支付方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按合同约定的时间、质量完成工程。未经乙方同意擅自改变工程设计和施工方案。未按合同约定支付工程款。其他违反合同约定的行为。乙方违约行为：未按合同约定的时间提供施工条件。未按合同约定支付工程款。未经甲方同意擅自改变工程设计和施工方案。其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：甲方违约责任：甲方未按合同约定完成工程，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。乙方违约责任：乙方未按合同约定支付工程款，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约