2025年度工程款支付与施工合同履行监管协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度工程款支付与施工合同履行监管协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（建设单位）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______一、工程款支付1.甲方应按照本合同的约定，按时、足额地向乙方支付工程款。2.乙方应按照本合同的约定，按时、足额地向甲方支付工程款。3.甲方在施工过程中，因材料、设备、人工等费用发生变更，应及时向乙方提出书面申请，经乙方审核同意后，调整工程款支付金额。4.乙方在收到甲方提供的发票及相关证明材料后，应在_______个工作日内支付相应的工程款。5.甲方在施工过程中，如因乙方原因导致工程停工、延误，乙方应按照本合同的约定，向甲方支付停工、延误期间的工程款。二、施工合同履行监管1.甲方应严格按照本合同的约定，按时、按质完成施工任务。2.乙方应加强对甲方施工过程的监管，确保施工质量、安全和进度。3.甲方在施工过程中，如发现工程质量、安全问题，应及时向乙方报告，并采取有效措施予以整改。4.乙方在收到甲方报告后，应在_______个工作日内对工程质量、安全问题进行核实，并要求甲方整改。5.乙方对甲方的施工进度进行监督，如发现施工进度滞后，乙方有权要求甲方采取措施加快施工进度。6.甲方在施工过程中，如因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，应及时向乙方报告，并经乙方同意后，可适当延长工期。三、违约责任1.甲方未按时、足额支付工程款的，应向乙方支付_______的违约金。2.乙方未按时、足额支付工程款的，应向甲方支付_______的违约金。3.甲方未按合同约定完成施工任务的，应向乙方支付_______的违约金。4.乙方未按合同约定对施工过程进行监管的，应向甲方支付_______的违约金。5.任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。四、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（施工单位）签字（或盖章）：_______日期：_______乙方（建设单位）签字（或盖章）：_______日期：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、造价咨询机构、法律顾问等。二、第三方介入的目的1.监理单位：负责对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。2.检测机构：负责对施工材料、设备、工程质量进行检测，确保符合国家标准和设计要求。3.造价咨询机构：负责对工程款支付进行审核，确保支付金额的准确性。4.法律顾问：提供法律咨询，协助解决合同履行过程中出现的法律问题。三、第三方介入的程序1.第三方介入前，甲乙双方应达成一致意见，并书面通知对方。2.第三方介入后，应按照本合同及相关法律法规的规定，履行其职责。3.第三方介入期间，甲乙双方应积极配合，提供必要的资料和协助。四、第三方的责任1.第三方应独立、客观、公正地履行其职责，不得偏袒任何一方。2.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.第三方在履行职责过程中，如因不可抗力等原因导致无法履行职责，应及时通知甲乙双方，并采取必要措施减轻损失。五、第三方的责任限额1.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，或根据相关法律法规的规定确定。2.第三方的责任限额包括但不限于：因第三方原因导致的工程质量问题、安全事故、工期延误等造成的损失。3.如第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方应根据实际情况，协商确定补充赔偿方案。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：第三方接受甲方的委托，对施工过程进行监督管理，甲方应向第三方提供必要的资料和协助。2.第三方与乙方的关系：第三方接受乙方的委托，对工程款支付进行审核，乙方应向第三方提供必要的资料和协助。3.第三方与甲乙双方的关系：第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方，甲乙双方应相互配合，共同维护合同的履行。七、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。2.第三方介入的费用包括但不限于：第三方人员的工资、差旅费、检测费、咨询费等。3.第三方介入的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。八、第三方介入的终止1.第三方介入期间，如甲乙双方协商一致，可终止第三方的介入。3.第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同的约定，继续履行合同义务。九、其他1.本合同中关于第三方介入的条款，如与法律法规相冲突，以法律法规为准。2.本合同中关于第三方介入的条款，如与甲乙双方另行达成的协议相冲突，以甲乙双方另行达成的协议为准。3.本合同中关于第三方介入的条款，如与本合同其他条款相冲突，以本合同中关于第三方介入的条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程合同文本：包含本合同所有条款的正式文本。2.施工图纸及技术规范：详细说明工程的设计要求、施工技术规范等。3.工程量清单：详细列出工程项目的各项工程量，包括材料、人工、机械等。4.工程款支付计划：明确各阶段工程款的支付时间、金额及支付方式。5.施工进度计划：详细列出工程项目的施工进度安排，包括各个阶段的时间节点。6.质量检验报告：由第三方检测机构出具的工程质量检验报告。7.安全生产检查记录：记录施工现场的安全生产检查情况。8.材料设备清单：详细列出施工所使用的材料、设备的名称、规格、数量等。9.人员配置表：详细列出施工现场的施工人员、管理人员等的人员配置。10.施工日志：记录施工现场的施工情况，包括天气、施工进度、存在的问题等。11.工程变更通知单：记录工程在施工过程中发生的变更情况。12.付款凭证：包括发票、收据等证明已支付工程款的凭证。13.施工合同履行监管协议：本合同的附加协议，详细规定第三方介入的相关事宜。14.争议解决协议：双方就争议解决方式达成的协议。15.其他附件：根据工程实际情况，可能需要的其他相关文件。附件详细要求和说明：1.所有附件应真实、完整，与合同内容相符。2.附件应由甲乙双方共同确认，并加盖公章。3.附件作为合同的一部分，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约行为：未按时、足额支付工程款；未按合同约定完成施工任务；工程质量不符合合同要求；工程安全不符合国家标准；工期延误。（2）乙方违约行为：未按时、足额支付工程款；未按合同约定进行工程款支付审核；未按合同约定进行施工过程监管；未按合同约定提供必要的资料和协助；未按合同约定解决争议。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任认定：甲方未按时、足额支付工程款的，应向乙方支付_______的违约金；甲方未按合同约定完成施工任务的，应向乙方支付_______的违约金；甲方工程质量不符合合同要求的，应承担相应的赔偿责任；甲方工程安全不符合国家标准的，应承担相应的赔偿责任；甲方工期延误的，应承担相应的赔偿责任。（2）乙方违约责任认定：乙方未按时、足额支付工程款的，应向甲方支付_______的违约金；乙方未按合同约定进行工程款支付审核的，应承担相应的赔偿责任；乙方未按合同约定进行施工过程监管的，应承