2025建设工程承包合同范本2_第1页
2025建设工程承包合同范本2_第2页
2025建设工程承包合同范本2_第3页
2025建设工程承包合同范本2_第4页
2025建设工程承包合同范本2_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:甲方(发包方):乙方(承包方):鉴于甲方为实施项目,需要乙方提供相应的建设服务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行项目建设的相关事宜,达成如下协议:一、工程概述1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程规模:1.4工程内容:1.5工程预算:二、合同价格2.1双方确认,本工程合同总价为人民币(大写):元整(小写):元。2.2乙方报价应包含工程的所有材料、人工、设备、运输、安装、调试、培训、税费等一切费用。2.3合同价格不予调整。三、合同工期3.1双方确认,本工程的合同工期为日。3.2乙方应按合同约定的日期完成工程,如有延期,每延期一日,乙方应向甲方支付合同总价款千分之的违约金。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准完成本工程建设,并保证工程质量符合标准。4.2工程验收不合格的,乙方应负责无偿修复、返工,并承担由此产生的一切费用。五、付款方式及进度5.1本合同价款采用进度付款方式,具体付款进度如下:(1)合同签订后日内,甲方支付乙方合同总价款的%;(2)工程进度达到后,甲方支付乙方合同总价款的%;(3)工程验收合格并交付使用后,甲方支付乙方合同总价款的%。5.2乙方开具等额的正规发票,甲方按付款进度予以支付。六、违约责任6.1乙方未按合同约定的时间、质量完成工程的,应承担相应的违约金责任。6.2甲方未按合同约定的时间支付价款的,应承担相应的违约金责任。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。7.2如果协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式肆份,甲乙双方各执贰份。8.2本合同未尽事宜,可另行协商补充。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):签订日期:签订日期:注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应遵守法律法规。如国家法律、行政法规、地方性法规、部门规章等。若合同内容与法律法规相抵触,应以法律法规为准。解决办法是,甲乙双方应立即协商修改合同相关内容,确保其符合法律法规的要求。2.合同中的名词和术语应具有明确的含义。如“工程”、“合同总价款”、“违约金”等。若合同中出现模糊不清的名词和术语,应及时解释清楚,以免影响合同的履行。解决办法是,甲乙双方应在合同附件中列出名词解释,或在合同履行过程中补充解释。3.合同中的付款方式和进度应明确。如付款进度、付款比例等。若付款方式和进度不明确,可能导致合同履行过程中的纠纷。解决办法是,甲乙双方应在合同中详细列明付款方式和进度,包括付款时间、付款比例、付款条件等。4.合同中的违约责任应明确。如违约金的比例、计算方式等。若违约责任不明确,可能导致合同履行过程中的纠纷。解决办法是,甲乙双方应在合同中详细列明违约责任,包括违约行为、违约责任、违约金的比例和计算方式等。5.合同的争议解决方式应明确。如协商、调解、仲裁或诉讼等。若争议解决方式不明确,可能导致合同履行过程中的纠纷。解决办法是,甲乙双方应在合同中明确约定争议解决方式,包括协商、调解、仲裁或诉讼等。涉及到的法律名词及名词解释:1.合同:双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.发包方(甲方):委托他人完成工程建设或其他任务的当事人。3.承包方(乙方):接受发包方委托,完成工程建设或其他任务的当事人。4.工程:指按照合同约定,由乙方建设的项目。5.合同总价款:双方约定的完成工程所需支付的总金额。6.违约金:当事人违反合同约定,应支付给对方的赔偿金。7.工期:双方约定的完成工程建设的时间。8.质量标准:工程应达到的技术要求和安全标准。9.付款方式:双方约定的支付合同总价款的方式。10.争议解决:解决合同履行过程中产生的纠纷的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、装饰装修等。2.适用于工程项目的设计、施工、材料供应、设备安装等。3.适用于各类企事业单位、政府机关、社会团体等发包方和承包方之间的建设工程承包合同。补充条款:1.工程变更:如工程内容、规模、预算等发生变更时,双方应签订补充协议,明确变更内容、价格、工期等。2.不可抗力:因不可抗力导致工程无法正常进行时,双方应协商调整工期、费用等。3.保密条款:双方应对合同内容、商业秘密等予以保密,违反保密义务的,应承担违约责任。4.知识产权:工程成果的知识产权归属、使用、转让等事项,双方应签订补充协议予以明确。5.保险:乙方应按照合同约定购买工程保险,并将保险单据交甲方备案。6.环境保护:乙方应按照相关法律法规和合同约定,做好工程环境保护工作。7.工程验收:双方应按照约定进行工程验收,验收不合格的,乙方应负责修复、返工。8.工程保修:乙方应对工程质量承担保修责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论