舞台建设施工合同协议书

舞台建设施工合同协议书合同编号：__________甲方（发包方）：公司名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：公司名称：法定代表人：地址：联系方式：一、合同协议书本合同由甲方（发包方）和乙方（承包方）于[合同签订日期]签订，旨在明确双方在舞台建设施工项目中的权利和义务。双方经友好协商，达成以下协议：1.甲方将位于[工程地点]的舞台建设工程发包给乙方。2.乙方同意按照本合同的约定，承担舞台建设工程的施工任务。3.本合同的组成文件包括本合同协议书、工程概况、合同工期、质量标准、合同价款、双方责任与义务、工程变更、竣工验收、工程保修、违约责任、争议解决、不可抗力、保险、合同的生效与终止以及附则等。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：舞台主体结构的搭建，包括舞台框架、台面等。舞台灯光系统的安装，包括灯具的布置、线路的铺设等。舞台音响系统的安装，包括音箱的布置、音响设备的调试等。舞台背景的设计与制作，包括背景幕布的制作、背景装饰的安装等。4.工程规模：舞台占地面积为[具体面积]平方米。舞台高度为[具体高度]米。灯光系统包括[具体灯具数量及型号]。音响系统包括[具体音响设备数量及型号]。三、合同工期1.开工日期：本工程定于[开工日期]正式开工。2.竣工日期：本工程预计于[竣工日期]竣工。3.工期总日历天数：本工程的工期总日历天数为[具体天数]天。如因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应及时向甲方提出书面申请，经甲方同意后，工期相应顺延。四、质量标准1.工程质量标准：本工程的质量标准应符合国家及行业相关标准，以及双方在合同中约定的质量标准。工程质量应达到合格标准，保证舞台的结构安全、灯光音响效果良好、背景美观大方。2.质量验收标准：舞台结构验收标准：舞台结构应稳固，无明显变形、裂缝等缺陷。台面应平整，符合设计要求。灯光系统验收标准：灯光系统应能正常点亮，灯具的亮度、颜色、角度等应符合设计要求。线路铺设应整齐、规范，无漏电、短路等安全隐患。音响系统验收标准：音响系统应能正常发声，音质清晰，无杂音、失真等现象。音箱的布置应合理，音响设备的调试应符合演出要求。舞台背景验收标准：舞台背景应美观大方，符合设计要求。背景幕布应平整，无褶皱、破损等缺陷。背景装饰应安装牢固，无脱落、松动等现象。五、合同价款1.合同总价：本工程的合同总价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。2.计价方式：本工程的计价方式为固定总价，即乙方在完成本工程的全部施工任务后，甲方应按照合同总价向乙方支付工程款。如因甲方原因导致工程变更，增加的费用应按照双方约定的计价方式另行计算。3.付款方式：预付款：本合同签订后，甲方应在[具体日期]内向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方在完成工程进度的[具体百分比]后，应向甲方提交进度款申请报告。甲方在收到申请报告后的[具体日期]内，应向乙方支付合同总价的[进度款比例]作为进度款，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。竣工款：本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算报告。甲方在收到竣工结算报告后的[具体日期]内，应完成结算审核工作，并向乙方支付至结算总价的[竣工款比例]，扣除预付款和已支付的进度款后，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。质量保证金：结算总价的[质量保证金比例]作为质量保证金，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]），在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方应在[具体日期]内无息退还乙方。六、双方责任与义务1.发包方责任与义务提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，保证乙方能够顺利进行施工。按照合同约定及时支付工程款，如逾期支付，应按照合同约定承担违约责任。协助乙方与其他施工单位进行协调，保证工程顺利进行。组织工程竣工验收，如发觉工程质量问题，应及时通知乙方进行整改。在施工过程中，如发觉乙方存在违规操作或质量问题，有权要求乙方停工整改。2.承包方责任与义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工任务，如逾期竣工或工程质量不符合要求，应按照合同约定承担违约责任。严格按照国家及行业相关标准进行施工，保证施工过程中的安全，如发生安全，应承担相应的责任。遵守施工现场的管理规定，保持施工现场的整洁和卫生，如因施工造成环境污染，应负责清理和恢复。按照合同约定的要求采购工程材料和设备，保证材料和设备的质量符合要求，如因材料和设备质量问题导致工程质量问题，应承担相应的责任。在工程竣工后，向甲方提交竣工资料和竣工结算报告，配合甲方进行工程竣工验收和结算审核工作。七、工程变更1.变更的提出甲方有权根据实际需要提出工程变更要求，乙方应积极配合。乙方在施工过程中如发觉设计图纸存在问题或有更好的施工方案，可向甲方提出工程变更建议。2.变更的审批工程变更应由甲方组织相关人员进行审批，审批通过后方可实施。对于涉及工程质量、安全、造价等重大变更，应按照国家及地方相关规定进行审批。3.变更的实施工程变更经审批通过后，乙方应按照变更后的要求进行施工。因工程变更导致费用增加或减少的，应按照合同约定的计价方式进行调整。八、竣工验收1.验收条件工程已按照合同约定的内容全部完成。工程质量符合国家及行业相关标准，以及双方在合同中约定的质量标准。竣工资料齐全，包括工程设计文件、施工图纸、施工记录、材料检验报告、竣工验收报告等。2.验收程序乙方在工程竣工后，应向甲方提交竣工验收申请报告。甲方在收到申请报告后的[具体日期]内，应组织相关人员进行初步验收。如初步验收发觉问题，乙方应及时进行整改，整改完成后再次申请验收。初步验收合格后，甲方应组织相关部门进行正式验收。正式验收合格后，双方应签署竣工验收报告。3.验收标准按照本合同第四条约定的质量验收标准进行验收。工程应满足设计要求和使用功能，灯光、音响等设备应运行正常。九、工程保修1.保修期限本工程的保修期限为[具体保修期限]，自竣工验收合格之日起计算。2.保修责任在保修期限内，如发觉工程质量问题，乙方应负责免费维修。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。保修期满后，如工程无质量问题，甲方应向乙方出具保修期满证明。十、违约责任1.发包方违约责任如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。如甲方未按照合同约定提供施工条件，导致工期延误，应承担相应的工期延误责任。如甲方擅自变更工程设计，导致工程费用增加或工程质量问题，应承担相应的责任。2.承包方违约责任如乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总价的[违约金比例]向甲方支付违约金。如逾期超过[具体天数]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。如乙方工程质量不符合合同约定的标准，应负责无偿修理或返工，并承担由此给甲方造成的损失。如工程质量经返工仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。如乙方违反施工现场的管理规定，造成环境污染或安全，应承担相应的责任，并按照有关规定进行处罚。十一、争议解决1.争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决的地点本合同的争议解决地点为工程所在地的人民法院。十二、不可抗力1.不可抗力的定义本合同中所称的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、行为等。2.不可抗力的通知如发生不可抗力事件，受影响的一方应在事件发生后的[具体日期]内，向对方发出书面通知，并提供相关证明文件。3.不可抗力的后果如因不可抗力事件导致工程无法正常进行，双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否解除合同或部分免除履行合同的责任。如工程需要延期，双方应协商确定延期的时间。十三、保险1.工程保险乙方应为工程施工购买工程一切险和第三者责任险，保险费用由乙方承担。工程保险的保险期限应自工程开工之日起至工程竣工之日止。2.人员保险乙方应为施工人员购买意外伤害保险，保险费用由乙方承担。人员保险的保险期限应自施工人员进入施工现场之日起至离开施工现场之日止。十四、合同的生效与终止1.合同的生效本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同的终止本合同在双方履行完各自的义务后终止。如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方应协商解除合同。十五、附则1.合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有