2025建设工程施工合同示范文本格林所谭卿朝律师

合同编号：地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；2.承包商具有相关资质和经验，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本施工合同，明确双方的权利和义务。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围内的建设工程项目主要包括：（具体工程内容列表）1.2承包商应按照业主的要求和国家相关法律法规、标准规范，完成本合同范围内的施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的施工总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2业主应在合同签订后个工作日内，向承包商支付合同总价款的%；剩余款项在工程验收合格后支付。2.3支付方式为：（银行转账/现金支付/支票支付，具体方式双方协商确定）。第三条施工期限3.1承包商应在本合同约定的施工期限内，完成所有施工任务。施工期限自合同签订之日起计算，至工程验收合格之日止。3.2承包商如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量与验收4.1承包商应保证工程质量，确保工程符合国家相关法律法规、标准规范和业主的要求。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在施工过程中进行，最终验收在工程完工后进行。4.3业主应在验收合格后个工作日内，向承包商支付剩余合同款项。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。5.2承包商如未按约定完成施工任务，应支付业主违约金，违约金为合同总价款的%。5.3业主如未按约定支付合同款项，应支付承包商逾期付款违约金，违约金为应付款项的%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（业主）：乙方（承包商）：签订日期：年月日注意事项：1.合同双方应确保填写的内容真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。2.双方在签订合应仔细阅读合同条款，确保了解合同内容，明确双方权利和义务。3.合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务，如发生变更或解除合同，应协商一致并签订书面协议。4.合同履行过程中，如需追加投资或调整工程内容，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。5.双方应妥善保管合同副本，如有遗失，应及时通知对方，并共同确认合同副本。6.合同争议解决过程中，双方应保持合作态度，积极履行调解、仲裁或诉讼程序，确保争议得到公平、公正的解决。解决办法：1.双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在履行合同过程中，如一方违约，对方有权要求违约方承担违约责任，并有权要求违约金或损害赔偿。3.合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的事宜，包括支付合同款项、处理工程遗留问题等。4.如合同一方涉及法律诉讼，对方应在得知诉讼情况后及时提供必要的法律支持和协助。法律名词及名词解释：1.甲方（业主）：指本合同的一方，拥有建设工程项目的所有权和决策权。2.乙方（承包商）：指本合同的另一方，承担建设工程项目的施工任务。3.合同签订：指甲乙双方依法达成协议，签订书面合同的行为。4.合同履行：指甲乙双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。5.违约：指合同一方未履行或未完全履行合同约定的义务。6.违约责任：指违约方因未履行或未完全履行合同义务而应承担的法律责任。7.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定和国家相关法律法规、标准规范的要求。8.争议解决：指通过调解、仲裁或诉讼等途径，解决合同双方在履行过程中发生的争议。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑工程、市政基础设施工程、园林绿化工程等。2.适用于承包商承担建设工程项目的施工任务。3.适用于双方对工程质量、进度、安全等方面有明确要求的情况。补充条款：1.工程变更条款：如合同履行过程中，如需变更工程内容、规模、进度等，应签订书面变更协议。2.工程追加投资条款：如合同履行过程中，如需追加投资，应签订书面追加投资协议。3.工期顺延条款：如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方可签订书面顺延协议。4.质量保修条款：如承包商对完成的工程提供一定期限的质量保修，双方可签订书面保修协议。5.争议解决方式条款：如双方在履行合