




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四堰口生态堡坎建设与养护服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1堰口生态堡坎建设内容2.2堰口生态堡坎养护服务内容2.3建设与养护服务期限3.工程质量及标准3.1建设工程质量要求3.2养护服务质量要求3.3质量检测及验收标准4.工程进度及计划4.1建设工程进度安排4.2养护服务进度安排4.3进度调整及延误责任5.合同价款及支付方式5.1合同价款总额5.2支付方式及时间5.3预付款、进度款及结算款6.风险承担及保险6.1风险分担原则6.2保险种类及责任范围6.3保险费用及承担方式7.违约责任及处理7.1违约情形及定义7.2违约责任承担7.3违约处理及赔偿8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决途径8.3争议解决期限9.合同解除及终止条件9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止后的处理10.合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限10.3合同续签及终止11.合同附件及补充协议11.1合同附件清单11.2补充协议及附件的效力12.合同变更及补充12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同补充协议13.合同解除及终止后的处理13.1财务结算13.2资产移交13.3责任追究14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:堰口生态堡坎建设与养护服务项目业主单位(2)乙方:堰口生态堡坎建设与养护服务承包单位1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1堰口生态堡坎建设内容(1)建设地点:堰口生态堡坎项目所在地(2)建设规模:堡坎长度1000米,高度5米(3)建设内容:包括基础工程、主体结构工程、防水工程、排水工程等2.2堰口生态堡坎养护服务内容(1)养护服务对象:已完成建设的堰口生态堡坎(2)养护服务内容:日常巡查、维护保养、应急处理等(3)养护服务期限:自合同签订之日起五年2.3建设与养护服务期限(1)建设工程期限:自合同签订之日起一年(2)养护服务期限:自建设工程验收合格之日起五年3.工程质量及标准3.1建设工程质量要求(1)符合国家及行业相关质量标准(2)满足设计图纸及施工规范要求(3)确保工程安全、可靠、耐用3.2养护服务质量要求(1)定期巡查,发现问题及时处理(2)保证养护设施完好,功能正常(3)确保堰口生态堡坎处于良好状态3.3质量检测及验收标准(1)建设工程质量检测:按照国家及行业相关标准进行(2)养护服务质量检测:由甲方委托第三方检测机构进行(3)验收标准:符合设计要求,满足合同约定4.工程进度及计划4.1建设工程进度安排(1)基础工程:合同签订后三个月内完成(2)主体结构工程:合同签订后六个月内完成(3)防水工程、排水工程:合同签订后九个月内完成4.2养护服务进度安排(1)日常巡查:每月至少一次(2)维护保养:每季度至少一次(3)应急处理:接到通知后24小时内到达现场4.3进度调整及延误责任(1)因不可抗力导致进度延误,双方协商解决(2)因乙方原因导致进度延误,乙方承担相应责任(3)因甲方原因导致进度延误,甲方承担相应责任5.合同价款及支付方式5.1合同价款总额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)5.2支付方式及时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同价款的20%(2)进度款:根据工程进度分期支付,每次支付比例为合同价款的10%(3)结算款:工程验收合格后30个工作日内支付,金额为合同价款的70%5.3预付款、进度款及结算款(1)预付款:人民币贰拾万元整(¥200000.00)(2)进度款:人民币拾万元整(¥100000.00)(3)结算款:人民币柒拾万元整(¥700000.00)6.风险承担及保险6.1风险分担原则(1)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任(2)因乙方原因导致合同无法履行,乙方承担相应责任(3)因甲方原因导致合同无法履行,甲方承担相应责任6.2保险种类及责任范围(1)建筑工程一切险:乙方承担(2)第三者责任险:乙方承担(3)意外伤害险:乙方为施工人员购买6.3保险费用及承担方式(1)保险费用:由乙方承担(2)保险费用支付时间:合同签订后5个工作日内支付(3)保险费用支付方式:银行转账7.违约责任及处理7.1违约情形及定义(1)乙方未按合同约定完成工程或养护服务(2)乙方未按合同约定支付款项(3)甲方未按合同约定支付款项(4)双方协商一致解除合同7.2违约责任承担(1)乙方未按合同约定完成工程或养护服务,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等(2)乙方未按合同约定支付款项,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等(3)甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等(4)双方协商一致解除合同,按照合同约定处理违约责任7.3违约处理及赔偿(1)违约处理:按照合同约定及法律规定进行处理(2)赔偿:违约方应按照合同约定及法律规定向守约方支付赔偿金(3)争议解决:双方协商解决,协商不成可依法向人民法院提起诉讼8.争议解决方式8.1争议解决原则(1)遵循公平、公正、诚信的原则(2)优先通过友好协商解决争议(3)协商不成,提交约定的仲裁机构仲裁8.2争议解决途径(1)协商:双方在争议发生后30日内进行友好协商(2)仲裁:协商不成,任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁(3)诉讼:协商和仲裁均不成功,双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.3争议解决期限(1)协商期限:自争议发生后30日内(2)仲裁期限:自仲裁申请之日起60日内(3)诉讼期限:自起诉之日起6个月内9.合同解除及终止条件9.1合同解除条件(1)一方违约,另一方给予书面通知,违约方在接到通知后30日内未采取补救措施(2)发生不可抗力,致使合同无法履行(3)双方协商一致,决定解除合同9.2合同终止条件(1)合同约定的建设与养护服务期限届满(2)合同解除(3)法律、法规规定的其他合同终止情形9.3合同解除及终止后的处理(1)合同解除后,双方应立即停止合同约定的行为(2)解除合同后,乙方应立即完成剩余的工程或养护服务(3)合同终止后,双方应进行财务结算,并办理资产移交手续10.合同生效及期限10.1合同生效条件(1)双方法定代表人或授权代表签字盖章(2)合同经甲方审批通过(3)合同签订后5个工作日内支付预付款10.2合同期限(1)建设工程期限:自合同生效之日起一年(2)养护服务期限:自建设工程验收合格之日起五年10.3合同续签及终止(1)合同期满前,双方可协商续签合同(2)续签合同期限不得超过原合同期限(3)续签合同需满足原合同约定的条件11.合同附件及补充协议11.1合同附件清单(1)设计图纸(2)施工方案(3)质量保证书(4)安全文明施工措施(5)其他相关文件11.2补充协议及附件的效力(1)补充协议作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力(2)附件作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力12.合同变更及补充12.1合同变更条件(1)因不可抗力导致合同内容需要变更(2)双方协商一致,认为有必要变更合同内容12.2合同变更程序(1)提出变更申请(2)双方协商确定变更内容(3)签订变更协议12.3合同补充协议(1)补充协议作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力(2)补充协议应明确变更内容,并经双方签字盖章13.合同解除及终止后的处理13.1财务结算(1)合同解除或终止后,双方应进行财务结算(2)财务结算应包括已付款项、未付款项、违约金等(3)财务结算应在合同解除或终止之日起30日内完成13.2资产移交(1)合同解除或终止后,乙方应将工程或养护服务范围内的资产移交给甲方(2)资产移交应包括设备、材料、工具等(3)资产移交应在合同解除或终止之日起30日内完成14.其他约定事项14.1法律适用(1)本合同适用中华人民共和国法律(2)合同的解释、履行、变更、解除、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律14.2合同份数(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份14.3合同附件(1)本合同附件包括但不限于:设计图纸、施工方案、质量保证书、安全文明施工措施等14.4合同签署日期(1)本合同自双方签字盖章之日起生效(2)甲方签字盖章日期:____年____月____日(3)乙方签字盖章日期:____年____月____日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义(1)第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或由一方指定,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、检测、评估或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围(1)第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、质量检测、安全评估、财务审计等。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方应就第三方介入事项进行协商,并签订相应的合作协议。(2)第三方介入前,甲乙双方应向对方提供第三方的资质证明、服务内容、收费标准等信息。(3)第三方介入后,甲乙双方应确保第三方按照合同约定履行职责。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同履行障碍或损失,应承担相应的责任。(2)第三方责任不包括因不可抗力、甲方或乙方原因导致的损失。16.2第三方责任限额(1)第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,原则上不超过合同价款的10%。(2)第三方责任限额的调整需经甲乙双方协商一致,并书面通知对方。17.第三方责权利17.1第三方权利(1)第三方有权根据合作协议的要求,独立开展相关工作。(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。(3)第三方有权根据实际情况调整工作计划,但需提前通知甲乙双方。17.2第三方义务(1)第三方应按照合作协议的要求,按时、按质、按量完成工作任务。(2)第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。(3)第三方应遵守国家法律法规和行业规范。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系(1)第三方与甲方之间不存在隶属关系,甲方对第三方的工作成果不承担责任。(2)甲方有权对第三方的工作成果进行监督和检查。18.2第三方与乙方的关系(1)第三方与乙方之间不存在隶属关系,乙方对第三方的工作成果不承担责任。(2)乙方有权对第三方的工作成果进行监督和检查。18.3第三方与合同履行(1)第三方的工作成果应满足合同约定的要求。(2)第三方的工作成果需经甲乙双方验收合格后方可交付使用。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1第三方介入费用(1)第三方介入费用由甲乙双方在合作协议中约定,并按照实际发生费用结算。(2)第三方介入费用不包括在合同价款内。19.2第三方介入的变更程序(1)如需变更第三方介入事项,甲乙双方应重新协商并签订变更协议。(2)变更协议的签订需遵循原合同约定的程序。19.3第三方介入的争议解决(1)第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。(2)协商不成,可提交约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。20.第三方介入的终止条件20.1第三方介入终止条件(1)合同履行完毕或合同解除、终止。(2)第三方完成协议约定的全部工作。(3)甲乙双方协商一致终止第三方介入。20.2第三方介入终止后的处理(2)甲乙双方应进行财务结算,并办理相关手续。(3)第三方应将工作成果移交给甲乙双方或指定的第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含工程各部分的详细设计图纸,应符合国家及行业标准。附件说明:设计图纸是工程建设的依据,需清晰、完整、准确。2.施工方案详细要求:包括施工工艺、施工顺序、施工方法、安全措施等。附件说明:施工方案是指导施工的重要文件,需确保施工安全和质量。3.质量保证书详细要求:证明施工质量符合设计要求和国家及行业标准。附件说明:质量保证书是工程验收的重要依据,需保证工程质量。4.安全文明施工措施详细要求:包括施工现场的安全防护、环境保护、文明施工等措施。附件说明:安全文明施工措施是确保施工安全和环境的重要保障。5.财务审计报告详细要求:由第三方审计机构出具,对合同执行过程中的财务状况进行审计。附件说明:财务审计报告是确保合同履行过程中的财务透明度的重要文件。6.工程验收报告详细要求:由第三方验收机构出具,对工程完成情况进行验收。附件说明:工程验收报告是工程竣工的重要依据,需确保工程质量。7.质量检测报告详细要求:由第三方检测机构出具,对工程材料、施工质量进行检测。附件说明:质量检测报告是确保工程质量的重要依据。8.安全评估报告详细要求:由第三方安全评估机构出具,对施工现场进行安全评估。附件说明:安全评估报告是确保施工安全的重要依据。9.工程进度报告详细要求:包括工程进度、存在问题、解决方案等。附件说明:工程进度报告是确保工程按期完成的重要依据。10.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、期限、地点等。附件说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为一:乙方未按合同约定完成工程或养护服务。责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:乙方未在约定工期内完成主体结构工程,甲方可要求乙方支付违约金。违约行为二:乙方未按合同约定支付款项。责任认定:乙方应承担违约责任,支付逾期利息,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:乙方未按约定时间支付进度款,甲方有权要求乙方支付逾期利息。违约行为三:甲方未按合同约定支付款项。责任认定:甲方应承担违约责任,支付逾期利息,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例说明:甲方未按约定时间支付预付款,乙方有权要求甲方支付逾期利息。违约行为四:第三方未按合作协议履行职责。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明:第三方未按时完成质量检测工作,甲乙双方可要求第三方支付违约金。全文完。二零二四堰口生态堡坎建设与养护服务合同1本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与原则2.当事人信息2.1建设单位信息2.2承包单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程建设内容4.工程建设标准与要求4.1工程建设标准4.2工程质量要求4.3工程安全要求5.工程建设进度5.1工程建设期限5.2工程建设进度计划5.3进度调整与延误处理6.工程费用6.1工程造价6.2费用构成6.3费用支付方式7.工程变更与增减7.1工程变更的范围与程序7.2工程增减的处理方式8.工程验收8.1验收标准与程序8.2验收组织与人员8.3验收结果处理9.工程养护9.1养护范围与内容9.2养护期限9.3养护费用10.合同履行与监督10.1合同履行要求10.2合同履行监督11.合同解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件12.违约责任12.1违约行为的界定12.2违约责任的承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同解除程序第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,订立本合同。1.2合同订立的目的与原则本合同旨在明确双方在二零二四堰口生态堡坎建设与养护服务过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现生态堡坎的长期稳定与美观。2.当事人信息2.1建设单位信息建设单位名称:市区局联系人:联系电话:138xxxx5678通讯地址:市区路号2.2承包单位信息承包单位名称:建设集团有限公司联系人:联系电话:139xxxx5678通讯地址:市区路号3.工程概况3.1工程名称二零二四堰口生态堡坎建设与养护服务工程3.2工程地点市区堰口镇3.3工程规模建设长度:1000米建设宽度:3米建设高度:2米3.4工程建设内容生态堡坎主体结构建设生态堡坎绿化及景观设计生态堡坎养护服务4.工程建设标准与要求4.1工程建设标准符合《生态堡坎工程技术规范》GB/T的要求。4.2工程质量要求工程质量达到国家一级标准。4.3工程安全要求严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。5.工程建设进度5.1工程建设期限本工程自合同签订之日起,工期为12个月。5.2工程建设进度计划施工准备阶段:1个月建设阶段:9个月验收阶段:2个月5.3进度调整与延误处理因不可抗力或建设单位原因导致工期延误,经双方协商一致,可调整工期。6.工程费用6.1工程造价本工程总造价为人民币壹仟万元整(¥10000000.00)。6.2费用构成工程直接费用工程间接费用税金6.3费用支付方式按月进度支付,每月支付总工程款的10%,工程竣工后支付剩余款项。7.工程变更与增减7.1工程变更的范围与程序因设计变更、政策调整、不可抗力等原因需变更工程内容,由建设单位提出变更申请,经双方协商一致后,签订变更协议。7.2工程增减的处理方式工程增减部分按实际发生费用计算,经双方确认后,纳入工程总造价。8.工程验收8.1验收标准与程序验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013及国家相关行业标准执行。验收程序:分阶段验收,包括施工过程中的隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收等。8.2验收组织与人员验收组织:由建设单位、承包单位、设计单位、监理单位共同组成验收小组。验收人员:验收小组成员应具备相关专业知识和技能,由各方指派。8.3验收结果处理验收合格:工程达到验收标准,双方签署验收合格证书。验收不合格:对不合格项进行整改,整改后重新验收。9.工程养护9.1养护范围与内容养护范围:包括生态堡坎主体结构、绿化植被、排水设施等。养护内容:日常巡查、病虫害防治、绿化修剪、排水系统清理等。9.2养护期限养护期限:自工程竣工验收合格之日起,为期五年。9.3养护费用养护费用:包含在合同总造价内,由承包单位负责。10.合同履行与监督10.1合同履行要求双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保工程质量和进度。10.2合同履行监督建设单位有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。11.合同解除与终止11.1合同解除的条件双方协商一致解除合同。因不可抗力导致合同无法履行。一方严重违约,经另一方书面通知后,30日内未采取补救措施。11.2合同终止的条件工程建设完成,双方签署合同终止证明。合同约定的解除条件成就。12.违约责任12.1违约行为的界定违约行为包括但不限于:未按时完成工程、工程质量不合格、违反合同约定等。12.2违约责任的承担违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。13.争议解决13.1争议解决方式争议解决方式为协商;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决程序双方应友好协商解决争议;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件双方签字盖章,合同自签字盖章之日起生效。14.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致,签订书面变更协议。14.3合同解除程序合同解除需提前30日书面通知对方,并签订书面解除协议。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、保险、融资等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于工程咨询、施工监理、质量检测、风险评估、工程保险、融资服务等。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方,并签订相关合作协议。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书和良好信誉,能够独立承担法律责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失,对甲乙双方承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并在本合同中予以明确。17.3责任限额的调整如第三方责任限额需要调整,甲乙双方应重新协商并在合同中予以修改。18.第三方权利与义务18.1第三方权利第三方有权根据合作协议和本合同约定,独立开展相关工作。第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.2第三方义务第三方应严格按照合作协议和本合同约定履行职责。第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。19.第三方与其他各方的划分19.1与甲方的划分第三方应向甲方提供工作进展报告,甲方有权对第三方工作进行监督。第三方在履行职责过程中,如需甲方配合,甲方应予以支持。19.2与乙方的划分第三方应向乙方提供工作进展报告,乙方有权对第三方工作进行监督。第三方在履行职责过程中,如需乙方配合,乙方应予以支持。19.3与其他各方的划分第三方在履行职责过程中,如需其他相关方配合,应取得相关方的同意。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更程序如因第三方介入导致合同内容需变更,甲乙双方应协商一致,签订书面变更协议。20.2合同变更生效合同变更协议经甲乙双方签字盖章后生效,与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过协商解决。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。21.2争议解决程序争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。22.第三方介入的合同解除22.1合同解除条件如第三方严重违约,甲乙双方有权解除合作协议,并追究其违约责任。22.2合同解除程序合同解除需提前30日书面通知第三方,并签订书面解除协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:本合同详细要求:合同文本应清晰、完整,包含所有合同条款,并由甲乙双方签字盖章。说明:本合同是双方权利义务的最终文件,是合同履行的基础。2.附件二:工程勘察报告详细要求:报告应详细描述工程地质条件,包括土壤、水文、地质构造等信息。说明:勘察报告是工程设计和施工的重要依据。3.附件三:工程设计图纸详细要求:图纸应准确、完整,符合相关设计规范和标准。说明:设计图纸是施工的指导文件。4.附件四:施工组织设计详细要求:设计应包括施工方案、进度计划、资源配置等内容。说明:施工组织设计是确保工程顺利进行的关键文件。5.附件五:施工进度计划详细要求:计划应明确各阶段的施工内容和时间节点。说明:施工进度计划是监控工程进度的依据。6.附件六:工程预算书详细要求:预算应详细列出工程各项费用,包括直接费用和间接费用。说明:工程预算书是工程费用控制的重要依据。7.附件七:质量保证计划详细要求:计划应包括质量管理体系、质量控制措施等内容。说明:质量保证计划是确保工程质量的关键文件。8.附件八:安全生产管理计划详细要求:计划应包括安全生产责任制、安全防护措施等内容。说明:安全生产管理计划是保障施工安全的重要文件。9.附件九:验收报告详细要求:报告应详细记录工程验收情况,包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:验收报告是工程竣工验收的依据。10.附件十:养护服务方案详细要求:方案应包括养护范围、养护内容、养护周期等内容。说明:养护服务方案是确保生态堡坎长期稳定的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,未按时完成的工程部分,每延误一天,承包方应向建设单位支付合同总价款的0.5%作为违约金。示例说明:如合同约定工期为12个月,实际工期延误1个月,承包方应支付违约金人民币50万元。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:如因承包方原因导致工程质量不合格,承包方应无条件返工,直至达到合同约定的质量标准,并承担由此产生的全部费用。示例说明:若验收时发现工程部分不合格,承包方需立即整改,并承担整改费用。3.违约行为:违反合同约定责任认定标准:如一方违反合同约定,另一方有权要求违约方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若甲方未按约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担由此造成的利息损失。4.违约行为:第三方违约责任认定标准:第三方违约的,由第三方承担相应的违约责任,甲乙双方有权追究第三方的违约责任。示例说明:若监理方未按约定履行监理职责,导致工程延误或质量问题,监理方应承担相应责任。全文完。二零二四堰口生态堡坎建设与养护服务合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1合同双方名称2.2法定代表人2.3联系方式3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程范围4.1堰口生态堡坎建设4.2养护服务内容5.技术要求5.1建设技术要求5.2养护技术要求6.质量标准6.1建设质量标准6.2养护质量标准7.合同价格及支付方式7.1合同总价7.2支付方式7.3付款进度8.合同履行8.1工程进度要求8.2养护服务要求8.3质量验收9.违约责任9.1建设方违约责任9.2养护方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3通知条款14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:付款计划14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本《二零二四堰口生态堡坎建设与养护服务合同》。1.1.2“建设方”指负责堰口生态堡坎建设的乙方。1.1.3“养护方”指负责堰口生态堡坎养护服务的甲方。1.1.4“工程”指本合同约定的堰口生态堡坎建设与养护服务项目。1.1.5“工期”指本合同约定的工程完成时间。1.1.6“质量标准”指国家或行业相关标准及本合同约定的标准。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义,除非上下文另有说明,否则应按照通常含义进行解释。2.双方基本信息2.1合同双方名称2.1.1甲方:堰口生态堡坎养护服务单位2.1.2乙方:堰口生态堡坎建设施工单位2.2法定代表人2.2.1甲方法定代表人:2.2.2乙方法定代表人:2.3联系方式3.项目概况3.1项目名称3.1.1堰口生态堡坎建设与养护服务项目3.2项目地点3.2.1某市某区堰口3.3项目规模3.3.1堰口生态堡坎长度:1000米3.3.2堰口生态堡坎宽度:5米3.3.3堰口生态堡坎高度:2米3.4项目工期3.4.1工期:自合同签订之日起6个月4.工程范围4.1堰口生态堡坎建设4.1.1堰口生态堡坎主体结构建设4.1.2堰口生态堡坎绿化工程4.2养护服务内容4.2.1堰口生态堡坎日常巡查4.2.2堰口生态堡坎维修保养4.2.3堰口生态堡坎绿化养护5.技术要求5.1建设技术要求5.1.1堰口生态堡坎主体结构采用钢筋混凝土结构,符合国家标准。5.1.2堰口生态堡坎绿化工程采用本地适生植物,确保绿化效果。5.2养护技术要求5.2.1堰口生态堡坎日常巡查频率为每周一次。5.2.2堰口生态堡坎维修保养需在发现问题时及时进行。6.质量标准6.1建设质量标准6.1.1堰口生态堡坎主体结构质量达到国家标准一级。6.1.2堰口生态堡坎绿化工程达到景观效果。6.2养护质量标准6.2.1堰口生态堡坎日常巡查无遗漏。6.2.2堰口生态堡坎维修保养确保工程安全。7.合同价格及支付方式7.1合同总价7.1.1合同总价为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。7.2支付方式7.2.1合同签订后,甲方支付合同总价30%作为预付款。7.2.2工程完工验收合格后,甲方支付合同总价50%。7.2.3养护服务期限届满后,甲方支付合同总价20%。7.3付款进度7.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付。7.3.2首次付款:工程完工验收合格后10个工作日内支付。7.3.3第二次付款:养护服务期限届满后10个工作日内支付。8.合同履行8.1工程进度要求8.1.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。8.1.2乙方应定期向甲方报告工程进度,包括但不限于每周一次的进度报告。8.2养护服务要求8.2.1甲方应按照合同约定的养护服务内容进行养护工作。8.2.2甲方应确保养护工作的质量,并及时处理巡查中发现的问题。8.3质量验收8.3.1工程完工后,双方应共同进行质量验收。8.3.2质量验收不合格的部分,乙方应在验收合格前进行整改。9.违约责任9.1建设方违约责任9.1.1乙方未按合同约定完成工程,每逾期一天,应向甲方支付合同总价1%的违约金。9.1.2乙方施工过程中出现质量问题,应负责修复,并承担由此产生的费用。9.2养护方违约责任9.2.1甲方未按合同约定进行养护工作,每逾期一天,应向乙方支付合同总价0.5%的违约金。9.2.2甲方未及时处理巡查中发现的问题,导致问题扩大的,应承担相应的责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构应为本合同签订地的仲裁委员会。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2任何一方严重违约,另一方有权解除合同。11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.2.2合同解除后,双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程完工并验收合格。12.2.2合同约定的养护服务期限届满。13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款13.2.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方。13.3通知条款13.3.1任何通知应以书面形式发送,自发送之日起生效。14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:付款计划14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方定义1.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方范围1.2.1第三方可能包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、设计单位、施工咨询机构等。2.第三方介入的适用范围2.1.1工程监理:确保工程质量和进度符合合同要求。2.1.2审计:对财务收支进行审查,确保资金使用合理。2.1.3评估:对工程成果进行评估,确保其符合预期目标。2.1.4设计变更:在工程实施过程中,根据实际情况提出设计变更建议。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额3.1.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额应在本合同中明确约定。4.第三方权利与义务4.1第三方权利4.1.1第三方有权根据合同约定,独立行使职责,提出建议或意见。4.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。4.2第三方义务4.2.1第三方应按照合同约定,履行其职责,确保服务质量和效率。4.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准。5.第三方与其他方的划分5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方对甲方负责,提供专业服务,协助甲方实现合同目标。5.1.2第三方应与甲方保持沟通,及时反馈信息。5.2第三方与乙方的划分5
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 铁路接触网设备机械强度检测考核试卷
- 资产评估考核试卷
- 稀土金属在航空领域的应用考核试卷
- 岗位能手竞聘汇报
- 急救车知识培训
- 新生儿NICU述职报告
- 广东省深圳市2024-2025学年高一下学期期中考试 数学 PDF版含解析【KS5U 高考】
- 心脏搭桥麻醉临床实践要点
- 麻醉科工作量分析与优化策略
- 房地产区域分化现象解析:2025年投资策略与市场布局优化
- petrel RE详细培训资料
- 等级医院评审汇报课件
- 火场侦察和督查的组织与实施
- 2021年中日青年交流中心有限公司二十一世纪饭店校园招聘笔试试题及答案解析
- 食用菌生产技术 大球盖菇栽培技术课件
- 花城版小学二年级音乐(下)全册教案
- 小班语言课《水果歌》PPT
- 人才培养方案编写质量标准
- 静脉输液-PPT课件
- (外研社)新编进出口英语函电答案-Unit-2-11-包含部分test-yourself
- JC25-92 天然花岗石建筑板材
评论
0/150
提交评论