![二零二四年度古建筑修复泥水班组劳务分包合同3篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/35/1B/wKhkGWelIk-AJSY8AACl-mH5YUc257.jpg)
![二零二四年度古建筑修复泥水班组劳务分包合同3篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/35/1B/wKhkGWelIk-AJSY8AACl-mH5YUc2572.jpg)
![二零二四年度古建筑修复泥水班组劳务分包合同3篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/35/1B/wKhkGWelIk-AJSY8AACl-mH5YUc2573.jpg)
![二零二四年度古建筑修复泥水班组劳务分包合同3篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/35/1B/wKhkGWelIk-AJSY8AACl-mH5YUc2574.jpg)
![二零二四年度古建筑修复泥水班组劳务分包合同3篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view6/M00/35/1B/wKhkGWelIk-AJSY8AACl-mH5YUc2575.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度古建筑修复泥水班组劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程工期及进度安排3.1工程总工期3.2分阶段工期3.3进度计划4.劳务分包内容及要求4.1分包劳务内容4.2分包劳务人员资质要求4.3分包劳务人员技能要求5.劳务分包费用及支付方式5.1分包费用总额5.2分包费用构成5.3分包费用支付方式5.4分包费用结算6.质量要求及验收标准6.1质量要求6.2验收标准6.3质量保证措施7.安全生产及文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求7.3应急预案8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式9.合同生效、变更、解除及终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同终止条件10.保密条款11.合同解除及终止后的处理11.1分包方责任11.2总包方责任12.合同附件及补充协议13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:X泥水班组1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方地址:省市区路号1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:古建筑修复有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方地址:省市区路号2.合同标的及工程概况2.1工程名称:二零二四年度古建筑修复工程2.2工程地点:省市区古建筑群2.3工程规模:修复面积1000平方米,包括墙体、屋面、木结构等2.4工程内容:包括墙体抹灰、屋面防水、木结构修复、油漆等3.工程工期及进度安排3.1工程总工期:90日历天3.2分阶段工期:3.2.1第一阶段:墙体抹灰,工期30日历天3.2.2第二阶段:屋面防水,工期20日历天3.2.3第三阶段:木结构修复,工期20日历天3.2.4第四阶段:油漆,工期20日历天3.3进度计划:详见附件《工程进度计划表》4.劳务分包内容及要求4.1分包劳务内容:4.1.1墙体抹灰4.1.2屋面防水4.1.3木结构修复4.1.4油漆4.2分包劳务人员资质要求:4.2.1持有相关工种证书4.2.2有古建筑修复相关经验4.3分包劳务人员技能要求:4.3.1熟练掌握古建筑修复技能4.3.2能独立完成工作任务5.劳务分包费用及支付方式5.1分包费用总额:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)5.2分包费用构成:5.2.1人工费用5.2.2材料费用5.2.3施工机械使用费用5.2.4管理费用5.3分包费用支付方式:5.3.1预付款:合同签订后10个工作日内支付总金额的30%5.3.2进度款:每完成一个阶段的工作,支付该阶段费用的30%5.3.3结算款:工程竣工验收合格后30个工作日内支付剩余40%的费用5.3.4验收合格后支付10%的质保金,质保期为一年6.质量要求及验收标准6.1质量要求:6.1.1符合国家及行业标准6.1.2修复后的古建筑应保持原有风貌6.2验收标准:6.2.1施工质量达到设计要求6.2.2工程质量符合国家标准6.2.3施工现场整洁,无污染7.安全生产及文明施工7.1安全生产责任:7.1.1分包方负责施工现场的安全生产,确保施工人员安全7.1.2分包方需遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规7.2文明施工要求:7.2.1施工现场应保持整洁,施工垃圾及时清理7.2.2不得扰民,尽量减少施工对周围环境的影响7.3应急预案:7.3.1分包方应制定应急预案,应对突发事件7.3.2应急预案应包括火灾、自然灾害等突发事件的处理措施8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.1.1若分包方未按合同约定完成工程,每逾期一天,应向总包方支付合同总价款的0.5%作为违约金。8.1.2若总包方未按合同约定支付分包费用,每逾期一天,应向分包方支付应付款项的0.5%作为违约金。8.1.3若任何一方违反合同保密条款,应对因此造成的损失承担全部责任。8.2争议解决方式8.2.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。8.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同生效、变更、解除及终止9.1合同生效条件9.1.1双方签署合同文本并加盖公章。9.1.2双方完成合同约定的前期准备工作。9.2合同变更程序9.2.1变更内容应以书面形式提出,经双方协商一致后签字盖章。9.2.2变更内容作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。9.3合同解除条件9.3.1发生不可抗力事件,致使合同无法履行。9.3.2一方严重违约,经另一方书面通知后仍未纠正。9.4合同终止条件9.4.1工程竣工验收合格,且双方完成结算。9.4.2双方协商一致,决定终止合同。10.保密条款10.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务。10.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露本合同内容及项目信息。11.合同解除及终止后的处理11.1合同解除后,双方应立即停止履行合同约定的义务。11.2双方应按照合同约定进行工程验收,并对已完成工程进行结算。11.3合同终止后,双方应按照合同约定进行财务结算。12.合同附件及补充协议12.1本合同附件包括但不限于工程进度计划表、工程量清单、质量标准等。12.2任何补充协议均应以书面形式签订,与本合同具有同等法律效力。13.合同签署13.1签署日期:____年____月____日13.2签署地点:____省____市____区____路____号13.3签署人员:分包方代表:,总包方代表:14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1本合同允许在特定情况下引入第三方,包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、法律顾问等,以协助合同履行和解决争议。16.第三方定义及职责16.1第三方定义16.1.1监理方:指具备相关资质,受总包方委托对分包方施工过程进行监督和管理的机构。16.1.2检测机构:指具备相关资质,受总包方委托对工程质量进行检测的机构。16.1.3评估机构:指具备相关资质,受总包方委托对工程成本、进度等进行评估的机构。16.1.4法律顾问:指受总包方或分包方委托,提供法律咨询和服务的律师或律师事务所。16.2第三方职责16.2.1监理方职责:对分包方施工过程进行监督,确保工程质量、安全和进度符合合同要求。对分包方提出的变更申请进行审核。对工程验收提出书面报告。16.2.2检测机构职责:对工程材料、施工质量进行检测,出具检测报告。对工程质量问题提出整改意见。16.2.3评估机构职责:对工程成本进行评估,提出成本控制建议。对工程进度进行评估,提出进度控制建议。16.2.4法律顾问职责:提供法律咨询,协助解决合同执行中的法律问题。代表一方或双方进行法律诉讼或仲裁。17.第三方责任限额17.1第三方的责任应限于其专业领域,且不得超过其接受委托时明确的责任限额。17.2第三方责任限额应在合同中明确,包括但不限于:17.2.1检测机构:对检测结果的准确性负责,但责任限额不超过检测费用的一倍。17.2.2监理方:对工程质量、安全和进度负责,但责任限额不超过监理服务费的一倍。17.2.3评估机构:对评估结果的准确性负责,但责任限额不超过评估费用的一倍。17.2.4法律顾问:对法律咨询和服务的准确性负责,但责任限额不超过法律顾问服务费的一倍。18.第三方介入程序18.1第三方介入需经总包方和分包方书面同意。18.2第三方介入后,总包方和分包方应与第三方签订相应委托协议,明确各方权利和义务。19.第三方费用承担19.1第三方费用由委托方承担,具体费用在委托协议中约定。19.2第三方费用应从总包方支付给分包方的款项中扣除。20.第三方介入争议解决20.1若第三方在履行职责过程中产生争议,应通过协商解决。20.2协商不成,争议双方可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。21.第三方变更及退出21.1第三方变更需经总包方和分包方书面同意,并签订新的委托协议。21.2第三方退出合同需提前30日通知总包方和分包方,并完成现有工作的交接。22.第三方介入的其他事项22.1第三方介入不影响总包方和分包方在合同中的权利和义务。22.2第三方介入的任何行为不得损害总包方和分包方的合法权益。22.3本合同中未明确的事项,参照相关法律法规和行业标准执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划表详细要求:列明各阶段工程开始和结束日期,以及各阶段的主要工作内容和质量标准。说明:此表格用于跟踪工程进度,确保工程按计划进行。2.工程量清单详细要求:详细列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明:此清单用于计算工程费用,确保费用透明。3.质量标准及验收规范详细要求:明确工程各项质量标准和验收规范,包括材料、施工工艺、安全标准等。说明:此规范用于确保工程质量达到预期要求。4.施工安全措施及应急预案详细要求:列出施工过程中的安全措施和针对可能发生的安全事故的应急预案。说明:此文件用于确保施工过程中的安全。5.分包劳务人员名单及资质证明详细要求:提供分包劳务人员名单、身份证复印件、相关证书和技能证明。说明:此名单用于核实分包劳务人员资质,确保施工队伍素质。6.材料采购清单及供应商信息详细要求:列出所有工程所需的材料名称、规格、数量、供应商及联系方式。说明:此清单用于确保材料采购的透明性和质量。7.合同变更记录详细要求:记录所有合同变更的内容、原因、日期和双方签字。说明:此记录用于跟踪合同变更,确保双方权益。8.验收报告详细要求:详细记录工程验收的结果,包括质量、安全和进度等方面。说明:此报告用于证明工程已按合同要求完成。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成工程。1.2总包方未按合同约定支付分包费用。1.3分包方或总包方违反合同保密条款。1.4第三方在履行职责过程中出现重大失误。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。2.2责任认定标准根据违约行为的严重程度和影响范围确定。3.违约责任示例:3.1分包方未按合同约定完成工程,每逾期一天,应向总包方支付合同总价款的0.5%作为违约金。3.2总包方未按合同约定支付分包费用,每逾期一天,应向分包方支付应付款项的0.5%作为违约金。3.3分包方或总包方违反合同保密条款,应对因此造成的损失承担全部责任。3.4第三方在履行职责过程中出现重大失误,应根据第三方责任限额承担相应责任。全文完。二零二四年度古建筑修复泥水班组劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1工程量清单3.2工程质量要求3.3工程进度安排4.劳务分包价格4.1计价方式4.2工程量清单价格4.3付款方式及时间5.工程材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料供应时间及数量6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间及地点7.工程变更7.1变更原因及范围7.2变更程序7.3变更价格及时间8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理10.知识产权保护10.1知识产权归属10.2知识产权使用10.3知识产权侵权处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金及赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同附件14.4合同解除及终止条件14.5合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:古建筑修复项目业主单位地址:省市区路号乙方:古建筑修复泥水班组地址:省市区路号1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:联系电话:1385乙方联系人:赵六联系电话:139678902.项目概况2.1项目名称二零二四年度古建筑修复工程2.2项目地点省市区古建筑群2.3项目规模占地面积:5000平方米建筑面积:3000平方米2.4项目工期自合同签订之日起至2025年6月30日止3.劳务分包内容3.1工程量清单包括但不限于:墙面抹灰、地面找平、防水、瓷砖铺设等3.2工程质量要求符合国家相关质量标准,达到优良工程标准3.3工程进度安排分阶段进行,具体进度安排详见附件一4.劳务分包价格4.1计价方式按实际完成的工程量进行结算4.2工程量清单价格详见附件二《工程量清单及价格表》4.3付款方式及时间甲方在工程验收合格后,按照约定的付款比例和日期支付工程款5.工程材料供应5.1材料供应方式甲方负责提供主要材料,乙方负责提供辅助材料5.2材料质量要求所有材料必须符合国家相关质量标准5.3材料供应时间及数量详见附件三《材料供应计划表》6.工程验收6.1验收标准按照国家相关工程质量标准进行验收6.2验收程序甲方组织验收小组,对乙方完成的工程进行验收6.3验收时间及地点验收时间:工程完工后7个工作日内验收地点:古建筑修复工程现场8.安全生产8.1安全生产责任乙方负责施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全及施工安全。8.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,包括但不限于:现场安全防护、安全教育培训、安全检查等。8.3安全生产事故处理发生安全生产事故时,乙方应立即采取应急措施,并及时报告甲方及相关部门,配合事故调查和处理。9.环境保护9.1环境保护责任乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施减少对环境的影响。9.2环境保护措施乙方应采取包括但不限于:噪音控制、废水处理、固体废弃物管理等环境保护措施。9.3环境污染事故处理如发生环境污染事故,乙方应立即停止施工,采取补救措施,并及时向相关部门报告。10.知识产权保护10.1知识产权归属除合同另有约定外,乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有。10.2知识产权使用甲方获得在古建筑修复项目范围内使用乙方知识产权的权利。10.3知识产权侵权处理如发生知识产权侵权行为,乙方应立即采取措施停止侵权,并承担相应责任。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于:逾期完成工程、工程质量不符合要求、违反安全生产规定等。11.2违约责任承担乙方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金及赔偿违约金和赔偿的具体数额由双方协商确定,并在合同中明确。12.争议解决12.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。12.2争议解决机构协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序诉讼程序应按照我国《民事诉讼法》及相关法律规定进行。13.合同解除13.1合同解除条件包括但不限于:甲方违约、乙方严重违约、不可抗力等。13.2合同解除程序任何一方提出合同解除,应提前30日书面通知对方。13.3合同解除后的处理14.合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同生效时间合同生效时间为2024年1月1日。14.3合同附件本合同附件包括但不限于:《工程量清单及价格表》、《材料供应计划表》、《安全生产措施》等。14.4合同未尽事宜处理合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,按国家有关法律规定执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义本合同中所指的第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、造价咨询机构、保险机构、仲裁机构等,其具体范围由合同双方在合同中明确约定。15.2第三方介入范围第三方的介入范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、风险评估、争议解决等方面。16.第三方介入的程序16.1介入申请甲乙双方根据合同需要,可向第三方提出介入申请,第三方应在收到申请后的5个工作日内给予答复。16.2介入协议甲乙双方与第三方达成介入意向后,应签订《第三方介入协议》,明确各方的权利、义务及责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身过错导致的损失,甲方和乙方应承担的赔偿责任的上限。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定,并可根据实际情况进行调整。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方第三方作为甲方在古建筑修复项目中的合作伙伴,应积极配合甲方的工作,并按照甲方的要求提供专业服务。18.2第三方与乙方第三方作为乙方的监督者和评估者,应对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。18.3第三方与其他方第三方在介入过程中,应保持中立,不偏袒任何一方,同时应与其他方保持沟通,确保信息畅通。19.第三方权利19.1监督权第三方有权对乙方的施工过程进行监督,包括但不限于现场检查、抽检、验收等。19.2评估权第三方有权对乙方的施工质量、进度、成本等进行评估,并提出改进意见。19.3解除权如第三方发现乙方存在严重违约行为,可向甲方提出解除合同的建议。20.第三方义务20.1服务义务第三方应按照合同约定和《第三方介入协议》的约定,提供专业、高效的服务。20.2保密义务第三方在介入过程中,应遵守保密原则,不得泄露甲乙双方的商业秘密。20.3责任义务第三方在履行合同过程中,如因自身过错导致损失,应承担相应的赔偿责任。21.第三方介入后的合同变更21.1变更程序如因第三方介入导致合同需要变更,甲乙双方应按照合同约定的变更程序进行。21.2变更内容变更内容包括但不限于:合同条款、服务内容、费用等。21.3变更生效变更内容经甲乙双方及第三方协商一致后,自变更协议签订之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《工程量清单及价格表》详细要求:详细列出工程量清单,包括各项工程量、单价和总价,以及材料价格和人工费用等。说明:本附件作为合同附件,是计算工程款和验收工程量的依据。2.附件二:《材料供应计划表》详细要求:列出所需材料的种类、规格、数量、供应商及预计供应时间。说明:本附件作为合同附件,是确保材料供应及时性的依据。3.附件三:《安全生产措施》详细要求:详细列出施工过程中的安全防护措施、安全教育培训计划、安全检查制度等。说明:本附件作为合同附件,是确保施工安全的重要依据。4.附件四:《第三方介入协议》详细要求:明确第三方介入的范围、权利、义务、责任限额等。说明:本附件作为合同附件,是第三方介入古建筑修复项目的依据。5.附件五:《验收报告》详细要求:记录工程验收的结果,包括质量、进度、成本等方面的评估。说明:本附件作为合同附件,是工程验收的依据。6.附件六:《变更协议》详细要求:记录合同变更的内容,包括变更原因、变更内容、变更日期等。说明:本附件作为合同附件,是合同变更的依据。7.附件七:《违约金及赔偿协议》详细要求:明确违约行为、违约金及赔偿的标准和计算方法。说明:本附件作为合同附件,是处理违约行为的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:逾期完成工程工程质量不符合要求违反安全生产规定违反环境保护规定擅自变更工程内容拖欠工程款2.责任认定标准:逾期完成工程:根据合同约定的工期和实际完成时间计算违约金。工程质量不符合要求:根据国家相关质量标准进行评估,若不符合要求,乙方应承担修复或重做费用。违反安全生产规定:根据安全生产法律法规和合同约定,乙方应承担相应的法律责任。违反环境保护规定:根据环境保护法律法规和合同约定,乙方应承担相应的法律责任。擅自变更工程内容:未经甲方同意擅自变更工程内容,乙方应承担由此产生的额外费用。拖欠工程款:乙方应按照合同约定的付款时间支付工程款,如拖欠,应承担违约金。3.违约示例说明:乙方逾期完成工程,超过合同约定工期10天,甲方有权要求乙方支付每天合同总价1%的违约金。乙方施工过程中发现工程质量问题,经检测不符合国家标准,乙方应负责修复,并承担修复费用。乙方在施工过程中发生安全事故,导致人员受伤,乙方应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度古建筑修复泥水班组劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容及要求3.1修复工程内容3.2工程质量标准3.3工程量清单3.4工程进度安排4.劳务分包方式4.1劳务分包范围4.2劳务分包形式4.3劳务分包内容4.4劳务分包期限5.劳务费用5.1劳务费用计算方法5.2劳务费用支付方式5.3劳务费用支付时间5.4劳务费用调整机制6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付时间6.3工程款支付条件6.4工程款结算方法7.风险承担7.1风险分类及承担7.2风险防范措施7.3风险处理机制8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收期限8.4验收争议处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止条件14.4合同终止日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:古建筑修复项目业主方乙方:古建筑修复泥水班组劳务分包方1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话及邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话及邮箱]2.项目概述2.1项目名称古建筑[具体名称]修复工程2.2项目地点[具体项目地点]2.3项目规模[项目总面积或工程量]2.4项目工期[项目开始日期]至[项目结束日期]3.工程内容及要求3.1修复工程内容包括但不限于墙体粉刷、地面铺设、瓦面修复、木结构加固等。3.2工程质量标准按照国家相关标准和[具体质量验收规范]执行。3.3工程量清单详见附件一:古建筑修复工程量清单。3.4工程进度安排详见附件二:古建筑修复工程进度计划表。4.劳务分包方式4.1劳务分包范围乙方负责古建筑修复工程中的泥水班组劳务工作。4.2劳务分包形式以固定总价方式分包。4.3劳务分包内容包括但不限于施工人员、材料、工具、设备等。4.4劳务分包期限自合同签订之日起至[项目结束日期]。5.劳务费用5.1劳务费用计算方法根据工程量清单和劳务市场价格,双方协商确定固定总价。5.2劳务费用支付方式分阶段支付,具体支付节点及比例如下:首付款:合同签订后[天数]内支付总额的[百分比];进度款:每完成[百分比]工程量后支付对应金额;结算款:工程验收合格后支付剩余金额;保修金:工程验收合格后支付总额的[百分比],保修期满后无息退还。5.3劳务费用支付时间按照上述支付方式,每个支付节点均在约定的支付时间内完成。5.4劳务费用调整机制如遇市场材料价格波动,双方协商调整劳务费用。6.工程款支付6.1工程款支付方式按照劳务费用支付方式执行。6.2工程款支付时间与劳务费用支付时间一致。6.3工程款支付条件工程量清单中的工作内容完成后,且符合质量要求。6.4工程款结算方法按照合同约定的支付方式和时间,进行工程款结算。8.工程验收8.1验收标准按照国家相关标准和[具体质量验收规范]执行,包括外观质量、结构安全、功能效果等方面。8.2验收程序8.2.1乙方在工程完工后,向甲方提出验收申请。8.2.2甲方在收到验收申请后[天数]内组织验收。8.2.3验收过程中,双方应共同参加,对工程进行逐项检查。8.2.4验收合格后,双方应在验收记录上签字确认。8.3验收期限自工程完工之日起[天数]内完成验收。8.4验收争议处理若验收过程中出现争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向相关主管部门申请仲裁。9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定时间完成工程;乙方提供的材料或施工不符合质量标准;甲方未按合同约定支付工程款;双方未按合同约定履行其他义务。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿标准具体赔偿标准由双方在合同中约定,或参照相关法律法规执行。10.保密条款10.1保密内容包括但不限于项目信息、技术资料、商业秘密等。10.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后[年数]。10.3违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任。11.合同解除11.1合同解除条件一方严重违约;不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应提前[天数]书面通知对方。11.2.2双方应在接到解除通知后[天数]内办理合同解除手续。11.3合同解除后果合同解除后,双方应按照合同约定结算剩余款项,并履行相应的后续义务。12.合同终止12.1合同终止条件合同约定的工程完工;双方协商一致终止合同;合同因法定原因终止。12.2合同终止程序12.2.1提出终止合同的一方应提前[天数]书面通知对方。12.2.2双方应在接到终止通知后[天数]内办理合同终止手续。12.3合同终止后果合同终止后,双方应按照合同约定结算剩余款项,并履行相应的后续义务。13.争议解决13.1争议解决方式通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构无争议解决机构,争议解决方式为诉讼。13.3争议解决程序按照中华人民共和国相关法律法规和程序执行。14.合同生效及终止14.1合同生效条件双方在合同上签字盖章后生效。14.2合同生效日期[具体生效日期]14.3合同终止条件包括但不限于合同约定的工程完工、合同解除、合同终止等。14.4合同终止日期根据合同约定的终止条件确定。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、评估方、鉴定方、调解方、仲裁方、法院等。15.2第三方介入条件15.2.1双方协商一致,需引入第三方介入。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,且双方均认可其专业能力和公正性。15.3第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目监督、质量评估、争议调解、仲裁、诉讼等。15.4第三方介入程序15.4.1双方应共同商定第三方的选择标准和程序。15.4.2双方应签订与第三方之间的合作协议,明确各自的权责。15.4.3第三方介入后,甲乙双方应积极配合,确保第三方的工作顺利进行。16.甲乙双方在第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外条款16.1.1甲方应提供必要的资料和信息,支持第三方的工作。16.1.2甲方应配合第三方进行现场检查、评估和调解。16.1.3甲方应承担第三方合理的工作费用。16
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度新能源储能技术股权投资转让合同
- 长沙2024年湖南长沙职业技术学院教师招聘13人笔试历年参考题库附带答案详解
- 镇江江苏镇江市第一人民医院招聘高层次人才20人笔试历年参考题库附带答案详解
- 铜仁2025年贵州铜仁学院简化程序招聘博士配偶5人笔试历年参考题库附带答案详解
- 贵州2025年贵州师范学院招聘3人笔试历年参考题库附带答案详解
- 湖南2025年湖南女子学院高层次人才招聘22人笔试历年参考题库附带答案详解
- 昆明云南昆明石林县2025年第一期城镇公益性岗位招聘4人笔试历年参考题库附带答案详解
- 2025年中国发动机右悬置支架市场调查研究报告
- 延边2025年吉林长白县事业单位招聘84人笔试历年参考题库附带答案详解
- 2025年翻转式瓶杀菌机项目可行性研究报告
- NB-T10342-2019水电站调节保证设计导则
- 《麻风病防治知识》课件
- 经典诵读演讲稿6篇
- 乡村医生返聘协议书
- 2024机械买卖协议
- 当代世界经济与政治 第八版 课件 第四章 发展中国家的经济与政治
- 2024-2030年中国汽车安全气囊行业发展形势分析及投资规划分析报告
- DZ∕T 0289-2015 区域生态地球化学评价规范(正式版)
- 译林版六年级下册英语Unit-1《The-lion-and-the-mouse》教学课件
- 睡眠中心管理系统技术要求
- 少儿美术教育知识讲座
评论
0/150
提交评论