二零二四年水电安装工程进度监理服务合同3篇_第1页
二零二四年水电安装工程进度监理服务合同3篇_第2页
二零二四年水电安装工程进度监理服务合同3篇_第3页
二零二四年水电安装工程进度监理服务合同3篇_第4页
二零二四年水电安装工程进度监理服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩68页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年水电安装工程进度监理服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1工程概况2.2监理服务内容2.3合同签订目的3.合同期限3.1合同起始日期3.2合同终止日期3.3合同延期申请及审批4.工程进度计划4.1工程进度节点4.2进度调整及审批5.监理服务内容5.1进度监控5.2质量控制5.3安全管理5.4合同管理5.5其他相关服务6.监理服务费用及支付方式6.1监理服务费用6.2支付方式6.3付款时间及进度7.监理报告及沟通7.1监理报告内容7.2报告提交时间7.3沟通方式及频率8.违约责任及处理8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同生效及备案11.1合同生效条件11.2合同备案12.其他约定事项12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3合同附件13.合同签署及生效日期13.1合同签署日期13.2合同生效日期14.合同附件14.1附件一:工程进度计划14.2附件二:监理服务费用明细14.3附件三:监理报告示例14.4附件四:争议解决程序14.5附件五:其他相关附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:水电安装工程有限责任公司(2)乙方:监理咨询有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:联系电话2)乙方联系人:赵六联系电话二条合同背景及目的2.1工程概况本工程为水电安装工程,位于地区,工程总投资万元,建设周期为个月。2.2监理服务内容乙方负责对甲方的水电安装工程进行全过程监理,包括但不限于进度、质量、安全、合同等方面的监控和管理。2.3合同签订目的本合同的签订旨在明确双方的权利和义务,确保工程顺利进行,保障工程质量和安全,提高工程投资效益。第三条合同期限3.1合同起始日期本合同自双方签字盖章之日起生效,合同起始日期为2024年3月1日。3.2合同终止日期本合同期限为12个月,自合同生效之日起计算。3.3合同延期申请及审批如需延长合同期限,甲方应在合同到期前一个月向乙方提出书面延期申请,经双方协商一致并签订补充协议后,合同期限可予以延期。第四条工程进度计划4.1工程进度节点本工程进度节点如下:(1)基础工程完成:2024年6月30日(2)主体工程完成:2024年12月31日(3)竣工验收:2025年3月31日4.2进度调整及审批如因不可抗力或其他原因导致工程进度调整,甲方应提前向乙方提出书面申请,经双方协商一致并报上级主管部门批准后,方可调整进度计划。第五条监理服务内容5.1进度监控乙方应定期对工程进度进行跟踪、检查和评估,确保工程按计划进行。5.2质量控制乙方应对工程材料、施工工艺、工程质量进行监督检查,确保工程质量符合国家标准和设计要求。5.3安全管理乙方应监督施工现场的安全防护措施,确保施工安全。5.4合同管理乙方应协助甲方处理合同履行过程中的相关事宜,包括合同变更、索赔等。5.5其他相关服务乙方应提供其他相关服务,如工程验收、资料整理等。第六条监理服务费用及支付方式6.1监理服务费用本合同监理服务费用为万元,分阶段支付。6.2支付方式(1)合同签订后,甲方支付监理服务费用的30%;(2)工程进度达到基础工程完成节点,甲方支付监理服务费用的40%;(3)工程进度达到主体工程完成节点,甲方支付监理服务费用的20%;(4)工程竣工验收合格,甲方支付监理服务费用的10%。6.3付款时间及进度(1)合同签订后30日内支付监理服务费用的30%;(2)工程进度达到基础工程完成节点后30日内支付监理服务费用的40%;(3)工程进度达到主体工程完成节点后30日内支付监理服务费用的20%;(4)工程竣工验收合格后30日内支付监理服务费用的10%。第八条违约责任及处理8.1违约情形(1)乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、进度、安全等方面存在问题;(2)甲方未按合同约定支付监理服务费用;(3)双方未按合同约定履行保密义务;(4)因不可抗力导致合同无法履行。8.2违约责任(1)乙方违约的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失;(2)甲方违约的,应按合同约定支付违约金,并承担相应的违约责任。8.3违约处理(1)双方应友好协商解决违约问题;(2)协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决程序(1)双方应通过协商解决争议;(2)协商不成的,可请求相关行业协会进行调解;(3)调解不成的,可提交仲裁委员会仲裁;(4)仲裁不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地,即地区。第十条合同解除及终止10.1合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止条件(1)合同期限届满;(2)合同解除;(3)双方达成终止合同协议。10.3合同解除及终止程序(1)合同解除或终止前,双方应友好协商,明确解除或终止的具体事宜;(2)合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜。第十一条合同生效及备案11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同备案本合同自生效之日起,由甲方向相关主管部门备案。第十二条其他约定事项12.1保密条款双方对本合同内容及其履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。12.2不可抗力条款(1)不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、战争、政府行为等;(2)发生不可抗力事件,双方应相互理解,积极采取措施减轻损失;(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方均不承担违约责任。第十三条合同附件13.1附件一:工程进度计划13.2附件二:监理服务费用明细13.3附件三:监理报告示例13.4附件四:争议解决程序13.5附件五:其他相关附件第十四条合同签署及生效日期14.1合同签署日期本合同于2024年3月1日由双方代表签字盖章。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义(1)工程咨询公司、设计单位、施工单位等工程参与方;(2)中介机构、监理公司等提供专业服务的第三方;(3)法律、审计、评估等提供专业意见的第三方;(4)其他经甲乙双方认可的第三方。1.2第三方介入的目的在于协助甲乙双方更好地履行合同,提高工程质量和效率,降低风险。2.第三方责任限额2.1第三方在介入过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失,应承担相应的责任。2.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。3.第三方介入程序3.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的目的、范围、期限、费用等事项达成一致。3.2第三方介入后,应遵守本合同及双方约定的相关规定,履行相应的职责。4.第三方责任划分4.1第三方在介入过程中,其责任与甲乙双方的责任划分如下:(1)第三方提供专业服务的,其服务内容应符合合同约定,并对服务结果承担责任;(3)第三方在工程实施过程中,应服从甲乙双方的统一指挥和管理。5.第三方介入协议(1)第三方介入的目的、范围和期限;(2)第三方应承担的职责和责任;(3)第三方的工作成果和质量要求;(4)第三方介入的费用及支付方式;(5)违约责任及争议解决方式。6.第三方介入费用的承担6.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定或协商结果承担。6.2如第三方介入费用未在合同中约定,甲乙双方应根据实际情况协商确定。7.第三方介入期间的合同履行7.1第三方介入期间,甲乙双方应继续履行本合同约定的各项义务。7.2第三方介入不影响甲乙双方其他合同关系的履行。8.第三方介入终止(1)合同约定的终止条件成就;(2)第三方无法履行合同约定的职责;(3)甲乙双方协商一致。9.第三方介入终止后的处理(1)第三方的工作成果验收;(2)第三方介入费用的结算;(3)第三方介入期间产生的问题处理。10.第三方责任追究10.1第三方在介入过程中,如有违约行为,甲乙双方有权追究其责任。10.2追究责任的方式包括但不限于:(1)要求第三方承担违约责任;(2)要求第三方赔偿损失;(3)解除与第三方的介入协议。11.第三方介入的保密义务11.1第三方在介入过程中,应对甲乙双方提供的信息和资料负有保密义务。11.2违反保密义务的,第三方应承担相应的法律责任。12.第三方介入的法律适用12.1第三方介入协议及本合同适用中华人民共和国法律。12.2因第三方介入协议及本合同产生的争议,应提交合同签订地人民法院解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程进度计划详细要求:包含工程各个阶段的开始和结束时间、关键节点、预期工期等。附件说明:本附件为合同附件,用于指导工程进度和监理工作的开展。2.附件二:监理服务费用明细详细要求:列出监理服务的具体内容、服务费用、付款时间及进度等。附件说明:本附件为合同附件,用于明确监理服务的费用及支付方式。3.附件三:监理报告示例详细要求:提供监理报告的格式、内容要求及报告提交时间等。附件说明:本附件为合同附件,用于指导监理报告的编制和提交。4.附件四:争议解决程序详细要求:明确争议解决的方式、程序、期限及地点等。附件说明:本附件为合同附件,用于指导争议解决的具体流程。5.附件五:其他相关附件详细要求:包括但不限于合同签订地法律法规、行业标准、甲方项目资料等。附件说明:本附件为合同附件,用于补充合同未尽事宜或提供相关依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为及责任认定标准违约行为:乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、进度、安全等方面存在问题。责任认定标准:乙方应根据违约程度承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。2.违约行为及责任认定示例示例一:乙方未在规定时间内提交监理报告,导致甲方无法及时了解工程进展情况。责任认定:乙方应承担延迟提交报告的责任,并赔偿甲方因此造成的损失。示例二:乙方在监理过程中发现工程质量问题,但未及时向甲方报告,导致问题扩大。责任认定:乙方应承担未及时报告的责任,并赔偿甲方因此造成的损失。示例三:乙方在监理过程中违反安全生产规定,导致安全事故发生。责任认定:乙方应承担安全生产责任,并赔偿甲方及第三方因此造成的损失。3.违约责任承担方式赔偿:乙方应赔偿甲方因违约行为造成的直接损失和间接损失。违约金:乙方应根据合同约定支付违约金。解除合同:甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。全文完。二零二四年水电安装工程进度监理服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.服务内容3.1监理范围3.2监理任务3.3监理方式4.服务期限4.1合同生效日期4.2合同终止日期5.服务费用5.1服务费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.工程进度要求6.1工程进度计划6.2进度控制措施6.3进度调整机制7.质量控制7.1质量标准7.2质量检查方法7.3质量整改要求8.风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险控制措施9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更与解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1其他条款14.2附件与补充协议14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:水电安装有限公司(2)乙方:水电工程监理有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称水电安装工程2.2工程地点省市区街道2.3工程规模本工程总装机容量为万千瓦,包括大坝、发电厂房、输电线路等设施。2.4工程内容本工程主要包括大坝建设、发电厂房建设、输电线路建设、配套设施建设等。3.服务内容3.1监理范围(1)施工图纸会审及技术交底;(2)施工组织设计及专项施工方案审查;(3)施工进度、质量、安全、环境保护等方面的监督检查;(4)工程质量验收及隐蔽工程验收;(5)合同履约及争议协调。3.2监理任务(1)对施工单位的施工质量、进度、安全、环境保护等进行监督检查;(2)对设计单位的设计文件进行审查;(3)对施工单位提供的材料、设备进行检验;(4)对施工过程中的重大问题进行协调处理;(5)对合同履约情况进行监督。3.3监理方式(1)现场巡视;(2)资料审查;(3)工程验收;(4)会议协调;(5)信息化管理。4.服务期限4.1合同生效日期自双方签字盖章之日起生效。4.2合同终止日期本合同服务期限为个月,自合同生效之日起计算。5.服务费用5.1服务费用总额本合同服务费用总额为人民币万元。5.2费用支付方式(1)甲方按月支付乙方当月服务费用;(2)每月支付时间为每月的一个工作日。5.3费用支付时间(1)甲方应在每月支付日将当月服务费用支付至乙方指定账户;(2)乙方在收到款项后出具收款凭证。6.工程进度要求6.1工程进度计划(1)工程开工日期:2024年3月1日;(2)主体工程完工日期:2025年3月1日;(3)工程竣工验收日期:2025年6月1日。6.2进度控制措施(1)制定详细的进度计划,明确各阶段目标;(2)加强施工现场管理,确保施工进度;(3)对延误的工程及时采取措施,确保整体进度不受影响。6.3进度调整机制(1)如遇不可抗力等原因导致工程进度延误,经双方协商一致,可调整进度计划;(2)进度调整需书面通知对方,并经双方签字确认。8.质量控制8.1质量标准(1)严格按照国家及行业相关标准执行;(2)确保工程质量达到优良等级;(3)对关键工序和关键部位进行重点控制。8.2质量检查方法(1)现场检查:定期对施工现场进行检查,发现问题及时反馈;(2)资料审查:对施工单位提交的施工记录、检验报告等进行审查;(3)抽样检验:对关键材料和设备进行抽样检验。8.3质量整改要求(1)对不合格的工程进行整改,确保达到质量标准;(2)整改过程中需提交整改报告,经甲方和乙方共同确认;(3)整改完成后,乙方需进行复查,确保整改到位。9.风险管理9.1风险识别(1)对施工过程中可能出现的风险进行识别;(2)对风险因素进行分类,明确风险等级。9.2风险评估(1)对已识别的风险进行评估,确定风险发生的可能性和影响程度;(2)制定风险应对措施。9.3风险控制措施(1)对高风险因素制定专项应急预案;(2)对风险进行监控,确保风险控制措施得到有效执行;(3)定期进行风险评估,根据实际情况调整风险控制措施。10.保密条款10.1保密内容(1)本合同涉及的工程信息、技术资料等;(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。10.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。10.3违约责任(1)如一方违反保密义务,另一方有权要求赔偿损失;(2)违约方应承担相应的法律责任。11.违约责任11.1违约情形(1)未按合同约定履行监理职责;(2)未按合同约定支付服务费用;(3)泄露对方商业秘密。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;(2)违约责任的具体承担方式由双方协商确定。11.3违约赔偿(1)违约赔偿金额由双方根据实际情况协商确定;(2)违约赔偿金额最高不超过合同总金额的%。12.争议解决12.1争议解决方式(1)友好协商;(2)仲裁。12.2争议解决机构(1)双方协商确定;(2)若协商不成,提交仲裁委员会仲裁。12.3争议解决程序(1)提交争议解决申请;(2)仲裁委员会组织仲裁;(3)仲裁委员会作出裁决。13.合同变更与解除13.1合同变更条件(1)经双方协商一致;(2)符合法律法规和合同约定的变更条件。13.2合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同;(2)发生不可抗力,导致合同无法履行。13.3合同变更与解除程序(1)书面提出变更或解除合同申请;(2)经双方协商一致,签署变更或解除合同协议。14.其他约定14.1其他条款(1)本合同未尽事宜,双方可另行协商补充;(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附件与补充协议(1)本合同附件包括但不限于工程概况、服务内容、进度计划等;(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件清单(1)工程概况;(2)服务内容;(3)进度计划;(4)质量标准;(5)风险管理;(6)保密条款;(7)争议解决;(8)其他约定。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义及介入目的1.1第三方定义本合同中所指的第三方,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测机构、评估机构等,系指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关事务的独立第三方。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险、提供专业意见等。2.第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。2.2甲乙双方应向第三方提供必要的资料和条件,以支持其履行职责。2.3第三方介入后,应按照甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行职责。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。3.2第三方的责任限额应包括但不限于第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失。3.3第三方的责任限额不包括因不可抗力、甲乙双方未履行合同义务或因甲乙双方共同原因造成的损失。4.第三方责权利划分4.1第三方的权利(1)根据合同约定和甲乙双方的要求,独立开展相关工作;(2)要求甲乙双方提供必要的资料和条件;(3)对甲乙双方的行为提出建议和意见。4.2第三方的义务(1)遵守国家法律法规和行业标准;(2)按照合同约定和甲乙双方的要求,履行职责;(3)对甲乙双方的行为进行监督,确保合同履行。4.3第三方的责任(1)因故意或重大过失造成的损失,由第三方承担;(2)因第三方原因导致合同无法履行或履行不到位,第三方应承担相应的责任。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的关系(1)第三方应服从甲方的管理和监督;(2)甲方有权对第三方的工作进行评估和反馈;(3)第三方应按照甲方的指示开展工作。5.2第三方与乙方的关系(1)第三方应服从乙方的管理和监督;(2)乙方有权对第三方的工作进行评估和反馈;(3)第三方应按照乙方的指示开展工作。5.3第三方与甲乙双方的关系(1)第三方应同时服从甲乙双方的管理和监督;(2)甲乙双方应共同对第三方的工作进行评估和反馈;(3)第三方应按照甲乙双方的要求开展工作。6.第三方介入协议6.1第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订,明确各方的权利、义务和责任。6.2第三方介入协议应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。7.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。8.2第三方介入的费用支付方式、时间和方式由甲乙双方与第三方协商确定。9.第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密,应予以保密。9.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。10.2协商不成的,提交争议解决机构解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程概况附件附件名称:水电安装工程概况详细要求:包括工程名称、地点、规模、内容、设计图纸等。说明:本附件为合同履行过程中的基础资料,用于指导合同执行。2.服务内容附件附件名称:水电安装工程监理服务内容详细要求:详细列出监理服务的具体范围、任务、方式和标准。说明:本附件为监理服务执行的具体指南,确保监理工作有序进行。3.服务期限附件附件名称:水电安装工程监理服务期限详细要求:明确合同生效日期、终止日期及服务期限的具体划分。说明:本附件为服务期限的明确界定,确保双方权益。4.服务费用附件附件名称:水电安装工程监理服务费用详细要求:详细列出服务费用总额、支付方式、支付时间和支付条件。说明:本附件为服务费用的具体约定,确保双方权益。5.工程进度要求附件附件名称:水电安装工程进度要求详细要求:明确工程进度计划、控制措施和调整机制。说明:本附件为工程进度管理的具体规范,确保工程按期完成。6.质量控制附件附件名称:水电安装工程质量控制详细要求:明确质量标准、检查方法和整改要求。说明:本附件为工程质量管理的具体规范,确保工程质量。7.风险管理附件附件名称:水电安装工程风险管理详细要求:明确风险识别、评估和控制措施。说明:本附件为风险管理的具体规范,降低风险发生。8.保密条款附件附件名称:水电安装工程保密条款详细要求:明确保密内容、保密期限和违约责任。说明:本附件为保密管理的具体规范,保护双方商业秘密。9.争议解决附件附件名称:水电安装工程争议解决详细要求:明确争议解决方式、机构和程序。说明:本附件为争议解决的具体规范,确保双方权益。10.合同变更与解除附件附件名称:水电安装工程合同变更与解除详细要求:明确变更和解除的条件、程序和责任。说明:本附件为合同变更和解除的具体规范,确保双方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:a)未按合同约定支付服务费用;b)未按合同约定提供资料和条件;c)未经乙方同意擅自变更合同内容。乙方违约行为:a)未按合同约定履行监理职责;b)未按合同约定提交监理报告;c)未经甲方同意擅自变更合同内容。第三方违约行为:a)未按合同约定履行职责;b)泄露商业秘密;c)未按时提交相关报告。2.责任认定标准违约行为发生后,由双方协商确定责任认定标准。若协商不成,提交争议解决机构进行认定。3.违约责任认定示例甲方未按合同约定支付服务费用,经协商,甲方应支付违约金,金额为未付款项的%。全文完。二零二四年水电安装工程进度监理服务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的与范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4监理服务内容3.合同工期与进度计划3.1合同工期3.2进度计划节点3.3进度调整程序4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3支付时间节点5.监理职责与义务5.1监理人员职责5.2工程质量控制5.3工程进度控制5.4工程安全控制6.技术规范与标准6.1国家及行业标准6.2设计文件要求6.3施工规范要求7.工程变更及索赔7.1变更程序7.2索赔处理程序7.3变更费用计算8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除或终止后的处理9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决地点10.合同生效与备案10.1合同生效条件10.2合同备案要求11.合同附件11.1设计图纸11.2施工组织设计11.3合同附件清单12.其他约定事项12.1保密条款12.2不可抗力12.3合同未尽事宜13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3解除或终止后的处理14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方(委托方):[甲方全称]1.1.2乙方(监理方):[乙方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.2.2乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]1.3.2乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]2.合同标的与范围2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程具体地址]2.3工程规模[工程规模描述,如:建筑面积、投资额等]2.4监理服务内容2.4.1对水电安装工程的设计文件进行审查2.4.2对水电安装工程的施工过程进行监督2.4.3对水电安装工程的工程质量进行检验2.4.4对水电安装工程的进度进行监控2.4.5对水电安装工程的安全进行巡查2.4.6对水电安装工程的变更进行审核3.合同工期与进度计划3.1合同工期[合同工期起止日期]3.2进度计划节点[各进度计划节点及对应时间]3.3进度调整程序3.3.1进度调整需提前[天数]通知对方3.3.2进度调整需经双方协商一致后书面确认4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额[监理费用总额]4.2费用支付方式4.2.1乙方根据工作进度向甲方提交费用申请4.2.2甲方收到申请后[天数]内支付4.3支付时间节点[各支付时间节点及对应金额]5.监理职责与义务5.1监理人员职责5.1.1严格按照国家相关法规、标准及设计要求进行监理5.1.2对监理过程中发现的问题及时通知甲方5.1.3对甲方提出的合理意见予以采纳5.2工程质量控制5.2.1对施工过程中的材料、设备进行检查5.2.2对施工过程中的工艺进行检查5.2.3对施工过程中的成品进行检查5.3工程进度控制5.3.1对施工进度进行监控5.3.2对施工进度延误的原因进行分析5.3.3对施工进度进行调整5.4工程安全控制5.4.1对施工现场进行巡查5.4.2对施工人员进行安全教育5.4.3对施工现场的安全隐患进行整改6.技术规范与标准6.1国家及行业标准[相关国家及行业标准名称]6.2设计文件要求[设计文件的具体要求]6.3施工规范要求[施工规范的具体要求]8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1乙方严重违反合同约定,甲方有权解除合同8.1.2甲方因不可抗力导致工程无法继续,经协商一致可解除合同8.2合同终止条件8.2.1合同约定的工期到期,工程验收合格8.2.2双方协商一致,决定终止合同8.3解除或终止后的处理8.3.1乙方应按照合同约定,完成已实施的监理工作8.3.2双方应结清合同款项,并处理相关遗留问题9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.1.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任9.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同争议9.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.3争议解决地点[合同签订地]10.合同生效与备案10.1合同生效条件10.1.1双方法定代表人或授权代表签字盖章10.1.2合同双方按照规定办理合同备案手续10.2合同备案要求[合同备案的具体要求,如:备案机构、备案材料等]11.合同附件11.1设计图纸[设计图纸的名称、编号、数量等]11.2施工组织设计[施工组织设计的名称、编号、数量等]11.3合同附件清单[合同附件清单,详细列出所有附件的名称、数量、页码等]12.其他约定事项12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容及工程信息负有保密义务12.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露12.2不可抗力12.2.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等12.2.2发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取必要措施减轻损失12.3合同未尽事宜[合同未尽事宜,双方可根据实际情况协商解决]13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1乙方严重违反合同约定,甲方有权解除合同13.1.2甲方因不可抗力导致工程无法继续,经协商一致可解除合同13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期到期,工程验收合格13.2.2双方协商一致,决定终止合同13.3解除或终止后的处理13.3.1乙方应按照合同约定,完成已实施的监理工作13.3.2双方应结清合同款项,并处理相关遗留问题14.合同签署与生效日期14.1合同签署[合同签署日期][甲方签署代表签名][乙方签署代表签名]14.2合同生效日期[合同生效日期,与签署日期相同或根据实际情况确定]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同或单方指定的,为合同履行提供专业服务、咨询或协助的个人或机构。1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工、代理人或代表。2.第三方介入的同意与选择2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。2.2第三方的选择由甲乙双方共同协商确定,或由一方推荐,另一方同意。3.第三方的责任与权利3.1第三方应根据合同约定,履行其专业服务、咨询或协助义务。3.2第三方享有合同约定的权利,包括但不限于:3.2.1获取必要的信息和资料3.2.2参与相关会议和活动3.2.3遵循甲乙双方的要求4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方对甲方提供的服务仅限于合同约定的范围内。4.1.2第三方对甲方不承担超出合同约定的责任。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方对乙方提供的服务仅限于合同约定的范围内。4.2.2第三方对乙方不承担超出合同约定的责任。4.3第三方与甲乙双方共同责任:4.3.1若第三方在履行合同过程中出现失误或违约,甲乙双方应共同承担相应的责任。5.第三方责任限额5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体包括:5.1.1第三方对甲方造成的直接经济损失的赔偿限额。5.1.2第三方对乙方造成的直接经济损失的赔偿限额。5.1.3第三方对甲乙双方共同经济损失的赔偿限额。5.2若第三方责任超过约定的赔偿限额,甲乙双方应承担超出部分的连带责任。6.第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方的职责、权利、义务及责任限额达成书面协议。6.2第三方介入后,甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其履行合同义务。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定,并在合同中明确。7.2第三方介入的费用包括但不限于:7.2.1第三方的服务费用7.2.2第三方的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论