




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度个人旅游地产投资合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1投资方信息1.1.1投资方名称1.1.2投资方法定代表人1.1.3投资方联系方式1.2投资方代表信息1.2.1投资方代表姓名1.2.2投资方代表职务1.2.3投资方代表联系方式2.地产项目基本情况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目性质2.4项目规模2.5项目开发商3.投资金额及付款方式3.1投资金额3.2付款方式3.3付款时间4.投资权益及分配4.1投资权益4.2分配比例4.3分配方式5.投资期限及退出机制5.1投资期限5.2退出机制5.3退出方式6.违约责任6.1投资方违约责任6.2开发商违约责任6.3违约赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同终止程序9.合同附件9.1附件一:地产项目详细资料9.2附件二:投资协议9.3附件三:其他相关文件10.合同签署10.1签署日期10.2签署地点10.3签署人11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更通知12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除通知13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达方式14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同份数14.4合同效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1投资方信息1.1.1投资方名称:旅游地产投资公司1.1.2投资方法定代表人:1.2投资方代表信息1.2.1投资方代表姓名:1.2.2投资方代表职务:项目经理2.地产项目基本情况2.1项目名称:旅游度假村2.2项目地址:省市区路号2.3项目性质:旅游地产综合开发项目2.4项目规模:占地面积1000亩,建筑面积50万平方米2.5项目开发商:房地产开发3.投资金额及付款方式3.1投资金额:人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)3.2付款方式:分期付款,具体付款计划如下:3.2.1首付款:合同签订后10个工作日内支付人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)3.2.2第二期付款:项目开工后6个月内支付人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)3.2.3第三期付款:项目主体结构封顶后6个月内支付人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)3.2.4第四期付款:项目竣工验收合格后6个月内支付人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)4.投资权益及分配4.1投资权益:投资方享有项目投资收益及相应的股权权益4.2分配比例:投资方所占股权比例为20%4.3分配方式:按年度进行利润分配,具体分配比例由双方另行协商确定5.投资期限及退出机制5.1投资期限:自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止5.2退出机制:投资方可以在投资期限届满后,按照合同约定进行退出5.3退出方式:包括但不限于股权转让、项目回购、资产出售等6.违约责任6.1投资方违约责任:如投资方未按约定支付款项,应向开发商支付违约金,违约金为应付款项的10%6.3违约赔偿:双方因违约造成的损失,应按照实际损失进行赔偿7.争议解决7.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁7.2争议解决机构:省市仲裁委员会7.3争议解决程序:按照《中华人民共和国仲裁法》及省市仲裁委员会的仲裁规则进行8.合同生效及终止8.1合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。8.2.1投资期限届满且投资方未提出续约要求;8.2.2项目建设完成并验收合格;8.2.3双方协商一致决定终止合同;8.2.4因不可抗力导致合同无法履行;8.2.5合同约定的其他终止条件。8.3合同终止程序:合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,达成一致后,签订终止协议,并按照协议规定办理相关手续。9.合同附件9.1附件一:地产项目详细资料9.1.1项目立项批准文件9.1.2项目用地批准文件9.1.3项目设计文件9.1.4项目施工合同9.1.5项目融资协议9.2附件二:投资协议9.2.1投资方与开发商之间的投资协议9.2.2投资方与其他投资者之间的投资协议(如有)9.3附件三:其他相关文件9.3.1政策法规文件9.3.2评估报告9.3.3相关合同副本10.合同签署10.1签署日期:二零二五年一月一日10.2签署地点:省市10.3签署人:10.3.1投资方代表:10.3.2开发商代表:11.合同变更11.1变更条件:合同内容如需变更,必须经双方协商一致。11.2变更程序:变更内容应以书面形式提出,并经双方代表签字盖章后生效。11.3变更通知:任何一方对合同变更有异议,应在收到变更通知之日起5个工作日内书面通知对方。12.合同解除12.1解除条件:合同解除条件应符合法律规定的情形。12.2解除程序:一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明解除理由。12.3解除通知:解除通知应在解除条件成就后5个工作日内送达对方。13.通知与送达13.1通知方式:通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。13.2送达地址:本合同签署后的送达地址为双方在合同中指定的地址。13.3送达方式:送达方式以实际收到通知为准,如有争议,以邮戳日期或电子邮件发送时间为准。14.其他约定14.1保密条款:双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数:本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。14.4合同效力:本合同自双方代表签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同约定事项而介入的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其法定代表人、直接关联人或合同双方的雇员。15.2第三方介入方式15.2.1.1中介服务:提供信息匹配、交易撮合等中介服务。15.2.1.2技术支持:提供项目规划、设计、施工等方面的技术支持。15.2.1.3融资服务:提供项目融资、资金管理等服务。15.2.1.4法律服务:提供法律咨询、合同审查等服务。15.3第三方责任15.3.1第三方在履行职责过程中,应遵守法律法规,恪守职业道德,维护甲乙双方的合法权益。15.3.2第三方对因其疏忽、故意或违反法律法规的行为所造成的损失,应承担相应的法律责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.4.2第三方责任限额不得超过合同总金额的一定比例,具体比例由双方协商确定。15.4.3第三方责任限额的计算方式及责任承担范围应在第三方介入协议中详细列明。15.5第三方介入协议15.5.1甲乙双方与第三方之间的合作,应签订独立的第三方介入协议,明确双方的权利义务。15.5.2.1第三方介入事项及具体职责;15.5.2.2第三方介入期限及工作进度;15.5.2.3第三方报酬及支付方式;15.5.2.4第三方责任及赔偿方式;15.5.2.5双方保密义务;15.5.2.6违约责任;15.5.2.7争议解决方式。15.6第三方与其他各方的关系15.6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的合同关系,第三方不承担甲乙双方在合同中的直接义务。15.6.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的意见,不得损害甲乙双方的合法权益。15.6.3第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方之外的第三方进行合作,应事先取得甲乙双方的同意。15.7第三方变更15.7.1如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并与新的第三方签订新的第三方介入协议。15.7.2新的第三方介入协议应包含原第三方介入协议中的所有内容,并明确原第三方的权利义务转移给新第三方。15.8第三方介入的终止15.8.1第三方介入的终止应按照第三方介入协议的约定进行。15.8.2如第三方介入协议未约定终止条件,则终止需经甲乙双方协商一致,并书面通知第三方。15.9第三方介入的监督15.9.1甲乙双方有权对第三方的介入活动进行监督,以确保第三方履行职责。15.9.2第三方应积极配合甲乙双方的监督工作,提供必要的资料和说明。15.10第三方介入的记录15.10.1第三方介入的记录应包括第三方介入协议、工作进度报告、费用结算单等。15.10.2甲乙双方应妥善保存第三方介入的记录,以备日后查证。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:地产项目详细资料要求:提供项目的立项批准文件、用地批准文件、设计文件、施工合同、融资协议等,确保所有文件真实有效,并加盖项目开发商公章。说明:此附件用于证明项目合法性、设计合理性和融资安排,为投资决策提供依据。2.附件二:投资协议要求:投资协议应详细列明投资方与开发商之间的投资比例、收益分配、风险承担等内容,并经双方签字盖章。说明:此协议是投资方与开发商之间关于投资合作的正式文件,具有法律效力。3.附件三:其他相关文件要求:包括但不限于政策法规文件、评估报告、相关合同副本等,用于补充说明项目背景和合作条件。说明:此附件为合同的补充文件,用于提供更多项目信息和合作依据。4.附件四:第三方介入协议要求:第三方介入协议应详细列明第三方的职责、权利、义务、报酬、责任限制等内容,并经甲乙双方及第三方签字盖章。说明:此协议用于明确第三方在合作中的角色和责任,保障各方权益。5.附件五:项目进度报告要求:定期提交项目进度报告,包括项目进展情况、资金使用情况、存在问题及解决方案等。说明:此报告用于监控项目进度,确保项目按计划推进。6.附件六:财务报表要求:定期提交项目财务报表,包括收入、支出、利润等财务数据。说明:此报表用于监控项目财务状况,确保项目资金合理使用。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:投资方未按约定支付款项。责任认定标准:投资方应支付违约金,违约金为应付款项的10%,并赔偿因违约造成的实际损失。示例:若投资方应于某日支付100万元,但逾期10天支付,则需支付违约金10万元,并赔偿由此造成的损失。2.违约行为:开发商未按约定完成项目建设。示例:若开发商应于某日完成项目主体结构封顶,但逾期1个月完成,则需支付违约金5万元,并赔偿由此造成的损失。3.违约行为:第三方未按约定履行职责。责任认定标准:第三方应支付违约金,违约金为合同约定的责任限额,并赔偿因违约造成的实际损失。示例:若第三方应于某日完成技术服务,但逾期2个月完成,则需支付违约金10万元,并赔偿由此造成的损失。4.违约行为:任何一方泄露合同内容或项目信息。责任认定标准:泄露方应承担相应的法律责任,并赔偿因泄露造成的损失。示例:若某方泄露项目商业秘密,导致项目损失100万元,则泄露方需赔偿100万元。5.违约行为:任何一方违反合同约定,造成对方损失。责任认定标准:违约方应赔偿因违约造成的实际损失。示例:若一方未履行保密义务,导致对方商业秘密泄露,造成对方损失50万元,则违约方需赔偿50万元。全文完。二零二五年度个人旅游地产投资合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方(旅游地产投资者):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(旅游地产开发商):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景鉴于我国旅游地产市场近年来发展迅速,甲方有意投资旅游地产项目,以获取投资回报。乙方作为旅游地产开发商,具有丰富的开发经验和资源优势,愿意与甲方合作开发旅游地产项目。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在旅游地产投资过程中的权利、义务及责任,确保项目顺利实施,实现甲乙双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.旅游地产:指以旅游、休闲、度假等为主要功能,集居住、娱乐、购物、餐饮、养生等为一体的综合性地产项目。2.投资回报:指甲方在投资旅游地产项目后,通过项目运营所获得的收益。3.项目开发:指乙方根据甲方投资需求,进行旅游地产项目的规划、设计、建设、销售及运营等全过程。3.2关键词解释1.投资额:指甲方在旅游地产项目中的投资金额。2.项目面积:指旅游地产项目的总占地面积。3.项目期限:指旅游地产项目的开发周期。4.运营管理:指乙方对旅游地产项目进行日常运营、维护、销售及服务等管理工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,确保项目质量、进度及投资回报。2.甲方有权对项目进行监督,并提出合理化建议。3.甲方应按照合同约定,按时足额支付投资款。4.甲方应配合乙方进行项目开发、销售及运营等工作。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时足额支付投资款。2.乙方应按照合同约定,确保项目质量、进度及投资回报。3.乙方应负责项目开发、销售及运营等全过程,确保项目顺利实施。4.乙方应配合甲方进行项目监督,并及时反馈项目进展情况。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为____年。5.2合同履行地点旅游地产项目所在地:____________________5.3合同履行方式1.甲方按照合同约定,分阶段支付投资款。2.乙方按照合同约定,分阶段完成项目开发、销售及运营等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同期限届满;2.双方协商一致解除合同;3.发生不可抗力,导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方;2.发生不可抗力导致合同无法履行,应及时通知对方,并采取必要措施减少损失。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定,妥善处理债权债务关系;2.合同终止后,乙方应将项目剩余收益返还甲方。七、费用与支付7.1费用构成1.投资额:甲方按照合同约定,分阶段支付的投资总额。2.开发费用:包括土地购置费、规划设计费、基础设施建设费、配套设施建设费等。3.运营费用:包括市场营销费、物业管理费、人力资源费、日常维护费等。4.利息:甲方投资款的利息,按中国人民银行同期贷款利率计算。5.税费:项目开发及运营过程中产生的税费。7.2支付方式1.甲方支付投资款采用银行转账方式,具体账户信息由乙方提供。2.乙方收到投资款后,应及时出具收款凭证。7.3支付时间1.甲方应按照合同约定的时间节点支付投资款。2.乙方收到投资款后,应及时通知甲方。7.4支付条款1.甲方支付投资款前,应确保资金来源合法。2.乙方在收到投资款后,应及时进行项目开发工作。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付投资款,应向乙方支付违约金,违约金为未支付投资款的_____%。2.甲方擅自变更投资用途,应向乙方支付违约金,违约金为投资总额的_____%。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成项目开发,应向甲方支付违约金,违约金为投资总额的_____%。2.乙方擅自变更项目设计或降低项目品质,应向甲方支付违约金,违约金为投资总额的_____%。8.3赔偿金额和方式1.甲方或乙方违约,应按照合同约定支付违约金。2.违约金支付后,双方仍有权要求对方承担因违约造成的实际损失。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容及双方在项目开发、运营过程中所获得的技术、商业等信息。2.双方在合作过程中所了解的对方商业机密。9.2保密期限本合同及保密内容的保密期限为合同生效之日起____年。9.3保密履行方式1.双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。2.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律变更等。3.社会异常事件:战争、罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时,双方应及时通知对方。2.双方应采取必要措施,减轻不可抗力造成的损失。3.不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:土地征收、政策调整等。3.社会异常事件:战争、罢工、暴乱等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.协商期限为自一方提出争议之日起____个工作日。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商未果,双方可申请调解、仲裁或诉讼解决争议。2.争议解决地点为:____________________。十二、合同的转让12.1转让规定1.本合同未经对方同意,不得转让。2.甲方在合同履行期间,不得将投资权益转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同尚未履行完毕。2.甲方未履行合同约定的付款义务。3.甲方存在违约行为。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对旅游地产项目的所有权和投资权益。2.乙方保留对旅游地产项目的开发、运营和管理权。13.2特殊权力保留1.乙方保留对旅游地产项目的土地使用权。2.双方在合同履行期间,不得擅自转让或处置旅游地产项目的相关权益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。2.未经双方书面同意,任何口头或书面协议均不构成对本合同的修改或补充。14.2修改和补充效力1.本合同的修改或补充,自双方签字盖章之日起生效。2.本合同的修改或补充,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同推进旅游地产项目的开发、运营和管理工作。2.双方应就项目开发、运营过程中的重要事项进行协商,达成一致意见。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式,保持沟通与协作。2.双方应指定专人负责日常沟通与协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同受中华人民共和国法律管辖。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间就旅游地产投资项目的完整协议,取代了先前所有口头或书面协议。16.3增减条款任何增加或减少合同条款的协议,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(旅游地产投资者):签字:____________________日期:____________________乙方(旅游地产开发商):签字:____________________日期:____________________附件:1.旅游地产项目投资协议书2.旅游地产项目开发合同3.旅游地产项目运营管理合同附件及其他说明解释一、附件列表:1.旅游地产项目投资协议书2.旅游地产项目开发合同3.旅游地产项目运营管理合同4.双方签字盖章的合同修改或补充文件5.甲方付款凭证6.乙方收款凭证7.项目开发进度报告8.项目运营管理报告9.争议解决相关文件10.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付投资款,认定违约。擅自变更投资用途,认定违约。未履行合同约定的付款义务,认定违约。2.乙方违约:未按合同约定完成项目开发,认定违约。擅自变更项目设计或降低项目品质,认定违约。未履行合同约定的开发、运营和管理义务,认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金:指因一方违约而向守约方支付的一定金额的金钱。3.法律适用:指在解决合同争议时,适用哪个国家的法律。4.独立性:指合同条款之间相互独立,不因其他条款的存在而改变其效力。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方资金周转困难,无法按时支付投资款。解决办法:甲方可申请延期支付,双方协商确定新的支付时间。2.问题:乙方开发进度滞后,未能按合同约定完成项目。解决办法:乙方应向甲方说明原因,并提出解决方案,如调整开发计划或支付违约金。3.问题:项目运营过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施进行整改,并向甲方报告整改情况。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成的,可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.第三方责任:第三方负责提供项目所需的资金支持。第三方负责项目的整体规划与设计。第三方负责项目的施工监督与质量控制。3.第三方权利:第三方有权获得项目投资回报。第三方有权参与项目决策。第三方有权监督项目的开发与运营。4.第三方义务:第三方应按照合同约定提供资金支持。第三方应确保项目规划与设计的合理性。第三方应确保项目施工的质量与进度。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付投资款。乙方有权决定项目的开发进度与运营策略。乙方有权在项目运营过程中调整收费标准。2.乙方的利益条款:乙方享有项目开发与运营的收益。乙方享有项目土地使用权及配套设施的所有权。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付投资款,应向乙方支付违约金。甲方不得擅自变更项目用途或设计。甲方不得要求乙方降低项目品质或缩短开发周期。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可要求乙方按照合同约定完成项目开发。甲方可监督乙方的项目开发与运营工作。甲方可参与项目决策。2.甲方的利益条款:甲方可获得项目投资回报。甲方可获得项目土地使用权及配套设施的使用权。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成项目开发,应向甲方支付违约金。乙方不得擅自变更项目设计或降低项目品质。乙方不得要求甲方支付超出合同约定的费用。全文完。二零二五年度个人旅游地产投资合同2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期限1.5合同标的1.6合同目的第二章投资标的物2.1地产项目基本信息2.2地产项目地理位置2.3地产项目面积2.4地产项目用途2.5地产项目配套设施2.6地产项目产权状况第三章投资金额及支付方式3.1投资金额3.2支付方式3.3付款时间节点3.4付款方式变更3.5付款违约责任第四章投资权益4.1投资者权益4.2投资回报4.3投资风险4.4投资收益分配4.5投资收益计算方法第五章投资管理5.1投资项目管理5.2投资决策5.3投资风险评估5.4投资管理费用5.5投资管理责任第六章违约责任6.1投资方违约责任6.2被投资方违约责任6.3第三方违约责任6.4违约赔偿方式6.5违约赔偿计算第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序7.4争议解决费用第八章合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理8.4合同解除后的责任第九章合同终止9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止后的处理9.4合同终止后的责任第十章不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力事件10.3不可抗力通知10.4不可抗力处理第十一章合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更内容11.4合同变更后的效力第十二章合同附件12.1附件一:地产项目详情12.2附件二:投资协议12.3附件三:付款计划表12.4附件四:其他相关文件第十三章合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理13.4合同终止后的责任第十四章其他14.1合同份数14.2合同签订地14.3合同语言14.4合同附件效力合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度个人旅游地产投资合同”。1.2合同双方甲方(投资者):(投资者全名)乙方(被投资方):(被投资方全名)1.3合同签订日期本合同于____年__月__日签订。1.4合同有效期限本合同自签订之日起至____年__月__日止。1.5合同标的本合同标的为甲方对乙方拥有的位于______的旅游地产项目进行投资。1.6合同目的甲方通过本合同投资乙方旅游地产项目,以期获得投资回报。第二章投资标的物2.1地产项目基本信息项目名称:(项目全名)项目地址:(项目具体地址)2.2地产项目地理位置项目位于:(项目地理位置描述)2.3地产项目面积项目总面积:(项目总面积)2.4地产项目用途项目用途为:(项目用途描述)2.5地产项目配套设施项目配套设施包括:(配套设施详细列表)2.6地产项目产权状况项目产权清晰,无任何权属纠纷。第三章投资金额及支付方式3.1投资金额甲方投资金额为:(投资金额)3.2支付方式(1)首付款:(首付款金额及支付时间)(2)后续付款:(后续付款金额及支付时间)3.3付款时间节点具体付款时间节点见附件三。3.4付款方式变更未经双方书面同意,付款方式不得变更。3.5付款违约责任如甲方未按时付款,应向乙方支付:(违约金比例或金额)第四章投资权益4.1投资者权益(1)项目投资回报;(2)项目经营管理决策参与权;(3)项目收益分配权;(4)项目转让权。4.2投资回报甲方投资回报为:(回报比例或金额)4.3投资风险甲方应充分了解投资风险,包括但不限于:(1)市场风险;(2)政策风险;(3)经营管理风险;(4)资金风险。4.4投资收益分配投资收益按:(分配比例或金额)进行分配。4.5投资收益计算方法投资收益计算方法见附件二。第五章投资管理5.1投资项目管理乙方负责项目的日常管理,甲方有权对项目进行监督。5.2投资决策项目重大决策需经双方协商一致。5.3投资风险评估乙方应定期对项目进行风险评估,并向甲方报告。5.4投资管理费用投资管理费用由:(费用承担方)承担。5.5投资管理责任乙方对项目经营管理承担全部责任。第六章违约责任6.1投资方违约责任(1)支付违约金;(2)赔偿乙方因此遭受的损失。6.2被投资方违约责任(1)支付违约金;(2)赔偿甲方因此遭受的损失。6.3第三方违约责任如第三方违约,双方应协商解决,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。6.4违约赔偿方式违约赔偿方式为:(赔偿方式描述)6.5违约赔偿计算违约赔偿计算方法见附件三。第七章争议解决7.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交:(仲裁机构名称)仲裁。7.2争议解决机构争议解决机构为:(仲裁机构名称)7.3争议解决程序争议解决程序按:(仲裁机构)规定执行。7.4争议解决费用争议解决费用由:(费用承担方)承担。第八章合同解除8.1合同解除条件(1)乙方未按时支付项目投资款;(2)项目违反国家法律法规;(3)项目存在重大安全隐患;(4)双方协商一致。8.2合同解除程序一方提出解除合同时,应提前(提前通知期限)书面通知对方。8.3合同解除后的处理(1)乙方应退还甲方已支付的投资款;(2)双方应承担各自违约责任;(3)解除合同前已产生的费用和收益按照合同约定处理。8.4合同解除后的责任合同解除后,双方应按照合同约定承担相应责任。第九章合同终止9.1合同终止条件(1)合同约定的有效期限届满;(2)合同解除;(3)项目投资完成或项目不再继续。9.2合同终止程序(1)确认合同终止;(2)处理合同终止后的遗留问题。9.3合同终止后的处理(1)乙方退还甲方已支付的投资款;(2)双方应承担各自违约责任;(3)终止合同前已产生的费用和收益按照合同约定处理。9.4合同终止后的责任合同终止后,双方应按照合同约定承担相应责任。第十章不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然原因或社会原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、政府行为等社会事件;(3)其他双方同意的不可抗力事件。10.3不可抗力通知发生不可抗力事件后,受影响方应立即通知对方。10.4不可抗力处理发生不可抗力事件,双方应协商处理,包括但不限于:(1)延期履行合同;(2)部分或全部免除合同责任;(3)终止合同。第十一章合同变更11.1合同变更条件(1)市场环境发生变化;(2)项目实际情况发生变化;(3)双方协商一致。11.2合同变更程序合同变更应经双方书面同意,并签订书面变更协议。11.3合同变更内容合同变更内容应包括但不限于:(1)变更后的合同条款;(2)变更后的合同履行期限;(3)变更后的合同标的。11.4合同变更后的效力合同变更后的效力等同于原合同。第十二章合同附件12.1附件一:地产项目详情12.2附件二:投资协议12.3附件三:付款计划表12.4附件四:其他相关文件第十三章合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同终止条件见第九章。13.3合同终止后的处理合同终止后的处理见第九章。13.4合同终止后的责任合同终止后的责任见第九章。第十四章其他14.1合同份数本合同一式____份,甲乙双方各执____份。14.2合同签订地本合同签订地为:(签订地)14.3合同语言本合同使用中文。14.4合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方(投资者):(投资者全名)乙方(被投资方):(被投资方全名)签字:日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权条款说明:本条款明确甲方在投资过程中的主导地位,包括但不限于项目决策、经营管理等。条款内容:1.1.1甲方对本合同项下的投资决策拥有最终决定权。1.1.2甲方有权对乙方进行监督,确保乙方按照合同约定履行义务。1.1.3甲方有权对项目进行经营管理,包括但不限于项目运营、收益分配等。1.2投资决策程序条款说明:本条款规定甲方在投资决策过程中的程序,确保决策的科学性和合理性。条款内容:1.2.1甲方在作出投资决策前,应充分了解项目情况,包括但不限于市场分析、风险评估等。1.2.2甲方在作出投资决策前,应征求乙方意见,并对乙方意见给予充分考虑。1.2.3甲方在作出投资决策前,应制定详细的投资计划,包括但不限于投资金额、投资期限等。1.3项目收益分配优先权条款说明:本条款规定甲方在项目收益分配中的优先权,保障甲方在投资回报方面的权益。条款内容:1.3.1在项目收益分配中,甲方享有优先权,即甲方在乙方之前获得收益分配。1.3.2甲方优先权收益分配比例由双方协商确定。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权条款说明:本条款明确乙方在投资过程中的主导地位,包括但不限于项目运营、经营管理等。条款内容:2.1.1乙方对本合同项下的项目运营管理拥有最终决定权。2.1.2乙方有权对甲方进行监督,确保甲方按照合同约定履行投资义务。2.1.3乙方有权对项目进行经营
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 广西南宁三中、柳铁一中等重点中学2025届高三二诊模拟考试化学试卷含解析
- 2025届广东省汕头市潮南实验学校高考冲刺押题(最后一卷)化学试卷含解析
- 江西省抚州市临川第一中学2024-2025学年八年级下学期第一次月考地理试卷(含答案)
- 幼儿园的消防知识教育
- 急救药品应用及管理
- 产科病房护理成果展示
- 护理科研培训心得
- 云南省普洱市孟连县第一中学2025届高三适应性调研考试化学试题含解析
- 幼儿预防交通安全活动
- 北京市东城五中2025届高考化学必刷试卷含解析
- 部编版五年级语文上册快乐读书吧测试题及答案
- 心肺复苏考试题及答案
- TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》
- 临床试验数据管理
- 2024年深圳技能大赛-鸿蒙移动应用开发(计算机程序设计员)职业技能竞赛初赛理论知识
- 统编版高中语文教材的“三种文化”内容及价值实现
- 杜仲叶培训课件
- 【太阳能干燥箱设计15000字(论文)】
- 12D401-3 爆炸危险环境电气线路和电气设备安装
- DL∕ T 1129-2009 直流换流站二次电气设备交接试验规程
- 2024江苏无锡市滨湖区招聘专职网格员禁毒社工28人笔试历年典型考题及考点剖析附答案带详解
评论
0/150
提交评论