二零二四年通信基站环保评估及治理劳务分包合同模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年通信基站环保评估及治理劳务分包合同模板本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语定义1.2相关法律法规1.3专用术语解释2.合同双方2.1发包方信息2.2承包方信息2.3法定代表人或授权代表3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容3.4项目规模3.5项目周期4.工作范围4.1环保评估工作4.2治理措施4.3质量要求4.4工程量清单5.技术标准和规范5.1国家标准5.2行业规范5.3企业标准6.合同价格和支付6.1合同总价6.2计价方式6.3支付方式6.4预付款6.5进度款6.6结算方式6.7违约责任7.项目进度管理7.1进度计划7.2进度监控7.3进度调整7.4工期延误责任8.质量管理8.1质量控制措施8.2质量验收标准8.3质量保证期8.4质量责任9.安全生产9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3安全事故处理9.4安全责任追究10.环境保护10.1环境保护措施10.2环境监测10.3环境保护责任11.合同变更和终止11.1变更程序11.2变更内容11.3终止条件11.4终止程序12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约金13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、解除和终止14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同终止条件14.4合同解除和终止程序第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1合同术语定义1.1.1本合同中“发包方”指委托实施通信基站环保评估及治理项目的单位。1.1.2本合同中“承包方”指承担通信基站环保评估及治理项目的单位。1.1.3本合同中“项目”指发包方委托承包方进行环保评估及治理的通信基站项目。1.1.4本合同中“合同总价”指根据本合同约定的内容计算出的总费用。1.1.5本合同中“进度款”指根据项目进度支付给承包方的款项。1.1.6本合同中“质量保证期”指承包方对工程质量的保证期限。1.2相关法律法规1.2.1本合同履行过程中，双方应遵守国家有关环保、通信、建筑等相关法律法规。1.2.2双方应依法纳税，并承担相应的法律责任。1.3专用术语解释1.3.1“环保评估”指对通信基站项目进行环境影响评估，包括环境现状调查、环境影响预测和评价等。1.3.2“治理措施”指为减少或消除通信基站项目对环境的不利影响而采取的具体措施。2.合同双方2.1发包方信息2.1.1发包方名称：____________________2.1.2法定代表人：____________________2.1.3联系方式：____________________2.2承包方信息2.2.1承包方名称：____________________2.2.2法定代表人：____________________2.2.3联系方式：____________________2.3法定代表人或授权代表2.3.1发包方法定代表人或授权代表：____________________2.3.2承包方法定代表人或授权代表：____________________3.项目概况3.1项目名称：____________________3.2项目地点：____________________3.3项目内容：____________________3.4项目规模：____________________3.5项目周期：自合同签订之日起____个月4.工作范围4.1环保评估工作4.1.1对通信基站项目进行环境影响评估，包括但不限于环境影响现状调查、环境影响预测和评价等。4.1.2提供环保评估报告，内容包括但不限于环境影响评价、治理措施建议等。4.2治理措施4.2.1根据环保评估报告，制定并实施相应的治理措施。4.2.2确保治理措施符合国家环保标准和法规要求。4.3质量要求4.3.1环保评估报告应准确、完整、客观。4.3.2治理措施应有效、经济、可行。4.4工程量清单4.4.1列出项目所需的各项工程量，包括但不限于人力、物力、财力等。5.技术标准和规范5.1国家标准5.1.1项目执行的国家标准：____________________5.2行业规范5.2.1项目执行的行业规范：____________________5.3企业标准5.3.1项目执行的企业标准：____________________6.合同价格和支付6.1合同总价：人民币____元整（大写：____元整）6.2计价方式：按工程量清单计算6.3支付方式：分阶段支付6.3.1预付款：合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%6.3.2进度款：根据项目进度支付，每个阶段支付合同总价的____%6.3.3结算款：项目完工验收合格后支付合同总价的____%6.4预付款6.4.1预付款金额：人民币____元整（大写：____元整）6.5进度款6.5.1进度款支付时间：每个阶段完成后____个工作日内支付6.6结算方式6.6.1结算时间：项目完工验收合格后____个工作日内完成结算6.7违约责任6.7.1发包方违约责任：因发包方原因导致项目无法按期完成，承包方有权要求发包方支付违约金。6.7.2承包方违约责任：因承包方原因导致项目无法按期完成或质量不符合要求，承包方应承担相应的违约责任。8.项目进度管理8.1进度计划8.1.1承包方应在合同签订后____个工作日内提交项目进度计划。8.1.2项目进度计划应包括各阶段工作内容、时间节点和预期成果。8.2进度监控8.2.1发包方有权对项目进度进行监督，承包方应配合并提供必要的资料。8.2.2承包方应定期向发包方报告项目进度情况。8.3进度调整8.3.1如遇不可抗力或其他特殊情况导致项目进度延误，双方应协商调整进度计划。8.3.2调整后的进度计划应经双方确认后执行。8.4工期延误责任8.4.1因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金。8.4.2因发包方原因导致工期延误，发包方应承担相应的责任，并延长承包方的工作期限。9.质量管理9.1质量控制措施9.1.1承包方应建立健全质量管理体系，确保项目质量符合国家及行业标准。9.1.2承包方应定期对施工过程进行质量检查，确保工程质量。9.2质量验收标准9.2.1项目质量验收应按照国家及行业标准进行。9.2.2发包方有权对项目质量进行验收，承包方应配合并提供必要的资料。9.3质量保证期9.3.1本合同项目质量保证期为自项目完工验收合格之日起____个月。9.3.2在质量保证期内，如因承包方原因出现质量问题，承包方应负责修复，直至符合质量要求。9.4质量责任9.4.1承包方对项目质量承担全面责任。9.4.2发包方有权要求承包方对质量问题进行整改，直至满足要求。10.安全生产10.1安全生产责任制10.1.1承包方应建立健全安全生产责任制，确保项目施工安全。10.1.2承包方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。10.2安全生产措施10.2.1承包方应采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。10.2.2承包方应配备必要的安全设施和设备。10.3安全事故处理10.3.1发生安全事故时，承包方应立即采取应急措施，并按规定报告发包方。10.3.2承包方应配合发包方进行调查和处理。10.4安全责任追究10.4.1因承包方原因导致安全事故，承包方应承担相应的法律责任。10.4.2发包方有权追究承包方的安全责任。11.环境保护11.1环境保护措施11.1.1承包方应采取有效措施，减少项目施工对环境的影响。11.1.2承包方应遵守国家环保法规，确保项目符合环保要求。11.2环境监测11.2.1承包方应定期对项目施工过程中的环境进行监测。11.2.2发包方有权要求承包方提供环境监测报告。11.3环境保护责任11.3.1承包方对项目施工过程中的环境保护工作负责。11.3.2发包方有权对承包方的环保工作进行监督。12.合同变更和终止12.1变更程序12.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。12.1.2变更协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。12.2变更内容12.2.1合同变更内容应包括但不限于项目内容、价格、期限等。12.2.2合同变更内容不得违反国家法律法规和本合同约定。12.3终止条件12.3.1发包方或承包方违反本合同约定，经另一方书面通知后____个工作日内仍未纠正，另一方有权终止合同。12.3.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可协商终止合同。12.4终止程序12.4.2合同终止后，双方应按照约定办理合同解除手续。13.违约责任13.1违约行为13.1.1双方应严格遵守本合同的约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。13.1.2违约行为包括但不限于延迟付款、未按期完成工作、质量不符合要求等。13.2违约责任承担13.2.1违约方应按照本合同约定承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。13.2.2双方协商不一致时，可依法向人民法院提起诉讼。13.3违约金13.3.1违约金的具体数额由双方协商确定，并在合同中约定。14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方发生争议时，应友好协商解决。14.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。14.2争议解决机构14.2.1仲裁委员会由双方共同选定。14.2.2法院为有管辖权的人民法院。14.3争议解决程序14.3.1争议解决机构根据双方约定和法定程序进行审理。14.3.2争议解决机构作出的裁决或判决为终局裁决或判决，双方应予以履行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”指除发包方和承包方以外的，参与本合同项目的其他单位或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、设计单位、施工单位等。15.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中，因项目需要，由发包方或承包方邀请或委托第三方参与项目实施、监督、评估等活动。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行本合同职责时，因自身原因造成项目损失或违约，应承担相应的法律责任。15.2.2第三方责任限额由双方在合同中约定，并在第三方合同中明确。15.2.3第三方责任限额包括但不限于经济损失、违约金、赔偿金等。15.3第三方责权利15.3.1第三方责任：第三方应按照本合同约定和法律法规要求，履行相应的职责，确保项目顺利进行。15.3.2第三方权利：第三方有权要求发包方和承包方提供必要的工作条件、资料和信息，并在合同约定的范围内行使权利。15.3.3第三方义务：第三方应遵守国家法律法规、行业标准，尊重发包方和承包方的合法权益，保守商业秘密。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与发包方、承包方之间的关系由各自合同约定。15.4.2第三方与发包方、承包方之间的争议，应通过各自合同约定的争议解决方式解决。15.4.3第三方在项目实施过程中，应接受发包方和承包方的监督和管理。16.第三方介入的额外条款及说明16.1发包方责任16.1.1发包方负责邀请或委托第三方介入项目，并确保第三方具备相应的资质和能力。16.1.2发包方应与第三方签订书面合同，明确双方的权利、义务和责任。16.1.3发包方应监督第三方履行合同义务，确保项目顺利进行。16.2承包方责任16.2.1承包方应配合第三方介入项目，并提供必要的工作条件、资料和信息。16.2.2承包方应接受第三方的监督和管理，确保项目质量、安全和进度。16.2.3承包方应与第三方协调解决项目实施过程中出现的问题。16.3第三方责任16.3.1第三方应按照本合同约定和法律法规要求，履行相应的职责。16.3.2第三方应定期向发包方和承包方报告项目实施情况。16.3.3第三方应配合发包方和承包方解决项目实施过程中出现的问题。17.第三方介入的合同签订17.1.1第三方的名称、地址、法定代表人或授权代表。17.1.2第三方的资质、能力、技术水平和信誉。17.1.3第三方的权利、义务和责任。17.1.4第三方的责任限额。17.1.5合同的有效期限和终止条件。17.2.1第三方的名称、地址、法定代表人或授权代表。17.2.2第三方的资质、能力、技术水平和信誉。17.2.3第三方的权利、义务和责任。17.2.4第三方的责任限额。17.2.5合同的有效期限和终止条件。18.第三方介入的争议解决18.1.1友好协商：双方应通过友好协商解决争议。18.1.2仲裁：协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁。18.1.3诉讼：仲裁不成或未选择仲裁时，可依法向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合同详细要求和说明：合同正本一式两份，双方各执一份。合同应包含项目名称、地点、内容、规模、周期、价格、支付方式、进度、质量、安全、环保、违约责任、争议解决等条款。2.项目进度计划详细要求和说明：进度计划应包括各阶段工作内容、时间节点和预期成果，并由双方签字确认。3.环保评估报告详细要求和说明：报告应包括环境影响现状调查、环境影响预测和评价、治理措施建议等内容，并由环保专家签字确认。4.工程量清单详细要求和说明：清单应详细列出项目所需的各项工程量，包括人力、物力、财力等，并由双方签字确认。5.质量验收报告详细要求和说明：报告应包括项目质量验收结果、验收标准和验收人员信息，并由验收人员签字确认。6.安全生产措施详细要求和说明：措施应包括安全生产责任制、安全措施、事故处理程序等内容，并由安全生产管理人员签字确认。7.环境保护措施详细要求和说明：措施应包括环境保护措施、环境监测、环境保护责任等内容，并由环保管理人员签字确认。8.第三方合同详细要求和说明：合同应包括第三方名称、资质、能力、权利、义务、责任限额等内容，并由双方签字确认。9.付款凭证详细要求和说明：凭证应包括付款时间、金额、收款人信息等内容，并由双方签字确认。10.争议解决文件详细要求和说明：文件应包括争议解决方式、仲裁或诉讼结果等内容，并由双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1未按合同约定的时间完成工作；1.2工作质量不符合合同约定；1.3未按合同约定支付款项；1.4未按合同约定采取安全或环保措施；1.5违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准违约责任认定标准如下：2.1发包方违约：违约金：按合同总价的____%计算；赔偿损失：按实际损失计算；其他违约责任：根据具体情况认定。2.2承包方违约：违约金：按合同总价的____%计算；赔偿损失：按实际损失计算；其他违约责任：根据具体情况认定。2.3第三方违约：违约金：按第三方合同约定的金额计算；赔偿损失：按实际损失计算；其他违约责任：根据具体情况认定。3.违约责任示例示例一：承包方未按合同约定的时间完成工作，导致工期延误，发包方有权要求承包方支付违约金，并赔偿因工期延误造成的损失。示例二：第三方在项目实施过程中未采取必要的安全措施，导致安全事故发生，第三方应承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。二零二四年通信基站环保评估及治理劳务分包合同模板1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的及范围2.1通信基站环保评估项目概述2.2通信基站治理项目概述3.合同工期及进度安排3.1环保评估工期3.2治理工期4.工程质量标准及验收4.1环保评估质量标准4.2治理质量标准4.3验收标准及程序5.工程费用及支付方式5.1工程费用构成5.2费用支付方式及时间5.3逾期付款违约责任6.材料设备供应6.1材料设备采购要求6.2材料设备供应责任6.3材料设备验收及保管7.安全生产及环境保护7.1安全生产要求7.2环境保护要求7.3事故处理及责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任及争议解决9.1违约情形及责任9.2争议解决方式10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议13.合同签订及履行13.1签订程序13.2履行要求14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：1.1.2分包方住所：1.1.3分包方法定代表人：1.1.4分包方联系电话：1.1.5分包方开户银行及账号：1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：1.2.2总包方住所：1.2.3总包方法定代表人：1.2.4总包方联系电话：1.2.5总包方开户银行及账号：2.合同标的及范围2.1通信基站环保评估项目概述2.1.1项目名称：2.1.2项目地点：2.1.3项目内容：2.1.4项目时间：2.2通信基站治理项目概述2.2.1项目名称：2.2.2项目地点：2.2.3项目内容：2.2.4项目时间：3.合同工期及进度安排3.1环保评估工期3.1.1环保评估开始时间：3.1.2环保评估结束时间：3.2治理工期3.2.1治理开始时间：3.2.2治理结束时间：4.工程质量标准及验收4.1环保评估质量标准4.1.1国家及行业标准：4.1.2评估方法：4.1.3验收标准及程序：4.2治理质量标准4.2.1国家及行业标准：4.2.2治理方法：4.2.3验收标准及程序：5.工程费用及支付方式5.1工程费用构成5.1.1环保评估费用：5.1.2治理费用：5.2费用支付方式及时间5.2.1支付方式：5.2.2支付时间：5.3逾期付款违约责任5.3.1违约金比例：5.3.2违约金支付方式：6.材料设备供应6.1材料设备采购要求6.1.1材料设备清单：6.1.2材料设备质量要求：6.2材料设备供应责任6.2.1材料设备供应时间：6.2.2材料设备供应方式：6.3材料设备验收及保管6.3.1验收标准：6.3.2保管责任：7.安全生产及环境保护7.1安全生产要求7.1.1安全生产责任制：7.1.2安全生产措施：7.2环境保护要求7.2.1环境保护责任制：7.2.2环境保护措施：7.3事故处理及责任7.3.1事故报告：7.3.2事故处理：7.3.3责任追究：8.保密条款8.1保密内容8.1.1本合同内容及双方在履行合同过程中知悉的商业秘密、技术秘密、管理秘密等；8.1.2双方约定需要保密的其他信息。8.2保密期限8.2.1本合同签订之日起至合同终止后三年内；8.2.2在保密期限届满后，双方仍应继续履行保密义务。8.3违约责任8.3.1任何一方违反保密义务，泄露保密信息的，应承担相应的法律责任；8.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。9.违约责任及争议解决9.1违约情形及责任9.1.1任何一方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任；9.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同争议；9.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行；10.1.2一方严重违约，经对方催告后仍未履行；10.2合同终止条件10.2.1合同约定的期限届满；10.2.2双方协商一致解除合同。11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同；11.1.2合同经双方盖章或签字后生效；11.2合同期限11.2.1本合同自生效之日起至合同约定的项目完成之日止。12.合同附件及补充协议12.1合同附件（1）项目详细说明；（2）环保评估及治理方案；（3）工程量清单；（4）其他双方认为必要的文件。12.2补充协议12.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同签订及履行13.1签订程序13.1.1双方应按照本合同附件中的规定进行签订；13.1.2合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务。13.2履行要求13.2.1双方应严格按照合同约定的时间、质量、费用等要求履行合同；13.2.2如有变更，应提前通知对方，并经双方协商一致后书面确认。14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律；14.2合同份数14.2.1本合同一式两份，双方各执一份；14.3合同附件清单14.3.1本合同附件清单如下：（1）项目详细说明；（2）环保评估及治理方案；（3）工程量清单；（4）其他双方认为必要的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或双方协商一致，介入合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是协助甲乙双方更好地履行合同，提高工作效率，确保合同目标的实现。15.3第三方介入类型15.3.1第三方介入的类型包括但不限于：技术支持、咨询服务、项目管理、融资服务、保险服务等。16.第三方介入程序16.1第三方介入的提出16.1.1任何一方认为需要第三方介入时，应提前向对方提出书面申请，并说明介入的理由、目的和预期效果。16.2第三方介入的同意16.2.1对方应在收到申请后五个工作日内，书面回复是否同意第三方介入。16.3第三方介入的引入16.3.1经双方同意后，由一方负责引入第三方，并与其签订相应的合作协议。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额由双方在合作协议中约定，并在本合同中予以明确。18.第三方权利与义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权根据合作协议和本合同约定，要求甲乙双方提供必要的协助和支持。18.1.2第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合作协议和本合同约定，履行相应的义务，确保合同目标的实现。18.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其行为符合合同要求。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分19.1.1第三方在合同履行过程中的责任，由第三方自行承担，与甲乙双方无关。19.1.2甲乙双方对第三方的行为不承担连带责任。19.2权利划分19.2.1第三方在合同履行过程中的权利，由第三方享有，甲乙双方不得干涉。19.2.2甲乙双方对第三方的权利不享有优先权。20.第三方介入的变更与解除20.1变更20.1.1第三方介入的变更，需经甲乙双方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。20.2解除（1）合同约定的第三方介入目的已实现；（2）第三方无法继续履行其义务；（3）甲乙双方协商一致解除第三方介入。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。21.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入的合同终止22.1终止条件22.1.1第三方介入的终止，应满足合同约定的终止条件或双方协商一致。22.2终止程序22.2.1第三方介入的终止，需由甲乙双方和第三方共同签署终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目详细说明要求：详细描述项目背景、目标、范围、工作内容、时间安排等。说明：此附件为合同的重要组成部分，用于明确双方对项目的理解。2.环保评估及治理方案要求：包括评估方法、治理措施、预期效果、费用预算等。说明：此附件为合同的核心内容，需确保评估和治理方案的科学性和可行性。3.工程量清单要求：详细列出各项工程项目的数量、规格、单价、总价等。说明：此附件用于计算工程费用，确保双方对工程量有共同的认识。4.材料设备清单要求：列出所需材料设备的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：此附件用于明确材料设备的采购和供应要求。5.安全生产及环境保护措施要求：包括安全生产责任制、环境保护措施、应急预案等。说明：此附件用于确保施工过程中的安全和环保。6.保密协议要求：明确双方在合同履行过程中应遵守的保密义务。说明：此附件用于保护双方的商业秘密和知识产权。7.第三方合作协议要求：详细约定第三方的权利、义务、责任等。说明：此附件用于明确第三方在合同履行中的角色和责任。8.合同变更协议要求：记录合同变更的内容、原因、时间等。说明：此附件用于确保合同变更的合法性和有效性。9.合同解除协议要求：明确合同解除的原因、程序、后果等。说明：此附件用于规范合同解除的过程。10.争议解决协议要求：约定争议解决的方式、程序、地点等。说明：此附件用于确保争议的及时解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按合同约定的时间、质量、费用等要求履行义务；未履行保密义务，泄露商业秘密；因自身原因导致安全事故或环境污染；未按合同约定支付费用；故意拖延工期或降低工程质量；未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准违约行为发生的事实；违约行为对合同履行的影响；违约行为的严重程度；违约方的主观故意或过失。3.违约责任认定示例甲方未按合同约定时间完成环保评估，导致乙方无法按时进行治理，甲方应支付违约金；乙方泄露了甲方提供的商业秘密，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任；第三方在施工过程中造成环境污染，第三方应承担相应的环境治理费用和赔偿责任；甲乙双方协商一致，甲方同意延期支付部分费用，双方签订变更协议。全文完。二零二四年通信基站环保评估及治理劳务分包合同模板2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同期限1.5合同总价1.6付款方式及期限2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目进度要求3.服务内容3.1环保评估3.1.1评估范围3.1.2评估方法3.1.3评估报告要求3.2治理工程3.2.1治理范围3.2.2治理方法3.2.3治理工程进度要求3.3质量保证3.3.1质量标准3.3.2质量验收3.3.3质量责任4.技术规范与标准4.1环保评估规范4.2治理工程规范4.3相关法律法规5.权利与义务5.1甲方权利与义务5.2乙方权利与义务5.3第三方权利与义务6.保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同变更后的处理11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1附件一：项目概况12.2附件二：服务内容明细12.3附件三：技术规范与标准12.4附件四：合同双方权利与义务12.5附件五：保密条款12.6附件六：争议解决12.7附件七：合同解除12.8附件八：合同变更12.9附件九：合同终止13.合同签署13.1合同签署方式13.2合同签署地点13.3合同签署日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：通信基站项目业主单位地址：省市区街道号乙方：环保科技有限公司地址：省市区街道号1.2合同签订日期2004年4月1日1.3合同生效日期合同双方签字盖章后生效1.4合同期限自合同生效之日起至2004年12月31日止1.5合同总价人民币壹佰万元整（￥100,000.00）1.6付款方式及期限乙方完成环保评估及治理工作后，甲方在收到乙方提交的验收报告及发票后30日内支付合同总价款的80%，剩余20%作为质保金，在质保期满后30日内支付。2.项目概况2.1项目名称通信基站环保评估及治理项目2.2项目地点省市区街道基站2.3项目规模基站占地面积：平方米基站建筑面积：平方米2.4项目内容2.4.1环保评估对基站的环境影响进行评估，包括但不限于噪声、电磁辐射、废水、废气等。2.4.2治理工程根据评估结果，对基站进行必要的环保治理，包括但不限于噪声治理、电磁辐射治理、废水处理、废气处理等。2.5项目进度要求2.5.1环保评估自合同生效之日起30日内完成2.5.2治理工程自环保评估完成后15日内开始，自合同生效之日起60日内完成3.服务内容3.1环保评估3.1.1评估范围包括但不限于基站周边200米范围内的噪声、电磁辐射、废水、废气等。3.1.2评估方法采用现场测量、数据收集、专家咨询等方法。3.1.3评估报告要求评估报告需包含评估依据、评估结果、治理建议等内容，并符合国家相关标准。3.2治理工程3.2.1治理范围根据评估结果确定。3.2.2治理方法采用符合国家环保标准的治理技术。3.2.3治理工程进度要求按项目进度要求完成。4.技术规范与标准4.1环保评估规范依据《环境噪声污染防治法》、《电磁辐射防护规定》等相关法律法规。4.2治理工程规范依据《环境污染治理设施运行管理办法》、《大气污染防治法》等相关法律法规。4.3相关法律法规合同执行过程中，双方应遵守国家相关法律法规。5.权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供环保评估及治理服务。5.1.2甲方应按照合同约定支付服务费用。5.2乙方权利与义务5.2.1乙方应按照合同约定完成环保评估及治理工作。5.2.2乙方应保证服务质量和工程进度。6.保密条款6.1双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务。6.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。6.3违约责任如一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定时间完成环保评估及治理工作。8.1.2乙方提供的服务不符合合同约定的质量标准。8.1.3乙方未按照合同约定支付相关费用。8.1.4甲方未按合同约定支付服务费用。8.2违约责任承担8.2.1乙方未按时完成工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。8.2.2乙方提供的服务不符合质量标准，应无条件返工，直至符合合同要求，并承担由此产生的全部费用。8.2.3乙方未按合同约定支付相关费用，应向甲方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。8.2.4甲方未按合同约定支付服务费用，应向乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。9.2争议解决机构协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序双方应按照法律规定和程序进行争议解决。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后仍不改正。10.1.2甲方因不可抗力原因无法履行合同。10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.合同变更11.1合同变更条件合同双方协商一致，可对合同内容进行变更。11.2合同变更程序11.2.1双方应书面通知对方变更内容。11.2.2变更后的合同内容经双方签字盖章后生效。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期限届满。12.1.2双方协商一致解除合同。12.2合同终止程序12.2.1双方应书面通知对方合同终止。13.合同附件13.1附件一：项目概况13.2附件二：服务内容明细13.3附件三：技术规范与标准13.4附件四：合同双方权利与义务13.5附件五：保密条款13.6附件六：争议解决13.7附件七：合同解除13.8附件八：合同变更13.9附件九：合同终止14.其他约定事项14.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义在本合同中，“第三方”指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方等。15.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行，提高服务质量，确保工程进度和质量，以及解决合同执行过程中可能出现的争议。16.第三方介入的引入16.1引入方式合同双方可协商一致引入第三方参与合同执行。16.2引入程序16.2.1双方应书面通知对方引入第三方的意向。16.2.2第三方应书面同意介入合同，并明确其职责。17.第三方的职责与权利17.1职责17.1.1第三方应根据合同约定，对合同执行情况进行监督和检查。17.1.2第三方应提供专业意见和建议，协助合同双方解决合同执行过程中的问题。17.1.3第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规定。17.2权利17.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权对合同执行情况进行调查和评估。18.第三方的责任限额18.1责任范围第三方的责任限于其