版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度社区绿化工程设计与施工一体化合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.设计与施工内容3.1设计内容3.2施工内容4.项目实施进度4.1设计阶段4.2施工阶段4.3验收阶段5.设计费用5.1设计费总额5.2设计费支付方式5.3设计费支付时间6.施工费用6.1施工费总额6.2施工费支付方式6.3施工费支付时间7.质量保证7.1设计质量保证7.2施工质量保证8.工期保证8.1设计工期保证8.2施工工期保证9.材料供应9.1材料采购要求9.2材料供应责任9.3材料验收标准10.安全文明施工10.1安全生产责任10.2文明施工要求10.3施工现场管理11.环境保护11.1环境保护要求11.2环境污染治理12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.其他约定14.1违约责任14.2不可抗力14.3合同生效与终止14.4合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方法定代表人:1.1.2乙方名称:绿化有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人身份证号码:056781.2.2乙方法定代表人身份证号码:987654321.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系电话:138001380001.3.2乙方联系电话:139001390002.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称:二零二四年度社区绿化工程2.2项目地点2.2.1项目地址:市区街道社区2.3项目规模2.3.1绿化面积:10000平方米2.3.2设计绿化植物种类:30种2.4项目总投资2.4.1项目总投资额:500万元3.设计与施工内容3.1设计内容3.1.1设计范围:包括但不限于绿化平面设计、植物配置、景观设计等3.1.2设计深度:满足施工图设计要求3.2施工内容3.2.1施工范围:包括但不限于绿化种植、景观设施施工、园林小品安装等3.2.2施工质量:符合国家相关质量标准4.项目实施进度4.1设计阶段4.1.1设计完成时间:自合同签订之日起60天内4.2施工阶段4.2.1施工开始时间:设计完成后30天内4.2.2施工完成时间:自施工开始之日起180天内4.3验收阶段4.3.1验收时间:施工完成后的第10个工作日5.设计费用5.1设计费总额:50万元5.2设计费支付方式5.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付设计费的30%5.2.2中期款:设计完成后支付设计费的40%5.2.3尾款:验收合格后支付设计费的30%5.3设计费支付时间5.3.1首付款支付时间:合同签订后5个工作日内5.3.2中期款支付时间:设计完成后30天内5.3.3尾款支付时间:验收合格后30天内6.施工费用6.1施工费总额:450万元6.2施工费支付方式6.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付施工费的30%6.2.2进度款:每月支付施工费的20%6.2.3尾款:验收合格后支付施工费的50%6.3施工费支付时间6.3.1首付款支付时间:合同签订后5个工作日内6.3.2进度款支付时间:每月支付6.3.3尾款支付时间:验收合格后30天内7.质量保证7.1设计质量保证7.1.1设计文件应符合国家相关标准和规范7.1.2设计文件应满足项目功能需求7.2施工质量保证7.2.1施工过程中应严格执行国家相关标准和规范7.2.2施工完成后应达到合同约定的质量标准8.工期保证8.1设计工期保证8.1.1设计单位应确保在合同约定的时间内完成设计工作,不得延误。8.1.2如因设计单位原因导致设计延误,每延误一日,设计单位应向甲方支付相当于设计费1%的违约金。8.2施工工期保证8.2.1施工单位应确保在合同约定的时间内完成施工工作,不得延误。8.2.2如因施工单位原因导致施工延误,每延误一日,施工单位应向甲方支付相当于施工费1%的违约金。9.材料供应9.1材料采购要求9.1.1所用材料应符合国家相关标准和规范,并满足设计要求。9.1.2甲方有权对材料进行抽样检验,不合格材料应予更换。9.2材料供应责任9.2.1乙方负责材料的采购、运输和保管。9.2.2乙方应保证材料的质量和数量符合合同约定。9.3材料验收标准9.3.1材料验收应在甲方监督下进行。9.3.2验收合格的材料方可用于施工。10.安全文明施工10.1安全生产责任10.1.1施工单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。10.1.2施工单位应制定安全生产管理制度,并严格执行。10.2文明施工要求10.2.1施工现场应保持整洁,不得乱堆乱放。10.2.2施工单位应采取措施减少施工对周边环境的影响。10.3施工现场管理10.3.1施工单位应设立专门的管理机构,负责现场施工管理。10.3.2施工单位应定期向甲方汇报施工进度和质量情况。11.环境保护11.1环境保护要求11.1.1施工单位应采取措施保护施工现场的环境,防止污染。11.1.2施工单位应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。11.2环境污染治理11.2.1如发生环境污染事故,施工单位应立即采取措施予以治理。11.2.2治理费用由施工单位承担。12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.1.1任何一方提出变更合同,应书面通知对方。12.1.2变更内容应经双方协商一致,并签订书面协议。12.2合同解除条件12.2.1如一方严重违约,另一方有权解除合同。12.2.2合同解除后,双方应按照合同约定处理善后事宜。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后30日内提出解决请求。13.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。14.其他约定14.1违约责任14.1.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。14.2不可抗力14.2.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。14.2.2不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并采取一切可能措施减轻损失。14.3合同生效与终止14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2合同履行完毕或双方协商一致解除后,合同终止。14.4合同附件14.4.1本合同附件包括但不限于:设计文件、施工图纸、材料清单等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,为甲乙双方提供专业服务、咨询、监督或监理等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业。15.2第三方介入目的15.2.1提高项目质量和管理效率。15.2.2确保合同履行过程中的公正性和透明度。15.3第三方介入方式a)中介服务:为甲乙双方提供信息对接、谈判协调等服务。b)咨询服务:为甲乙双方提供专业咨询和建议。c)监督服务:对项目实施过程进行监督,确保合同履行。d)工程监理:对项目施工过程进行全过程监理。15.4第三方选定15.4.1第三方的选定由甲乙双方共同协商确定。15.4.2第三方应具备相应的资质和经验,能够独立承担相应的责任。15.5第三方责任15.5.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家相关法律法规和合同约定。15.5.2第三方对因其自身原因造成的损失承担相应的责任。15.6第三方责任限额15.6.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定。15.6.2第三方责任限额应合理,能够覆盖其可能承担的最大责任。16.第三方与其他各方的责任划分16.1第三方与甲方责任划分16.1.1第三方应按照合同约定,向甲方提供专业服务,确保服务质量。16.1.2甲方有权对第三方的服务进行监督和评估。16.2第三方与乙方责任划分16.2.1第三方应按照合同约定,对乙方施工过程进行监督,确保施工质量。16.2.2乙方应配合第三方的监督工作,并及时反馈相关信息。16.3第三方与其他第三方责任划分16.3.1如合同中涉及多个第三方,各方应明确各自的责任和权利。16.3.2各第三方之间应相互协作,共同确保项目顺利实施。17.第三方变更17.1第三方变更需经甲乙双方同意。17.1.1第三方变更包括第三方更换、职责调整等。17.1.2第三方变更应签订书面协议,明确变更内容。18.第三方介入费用18.1第三方介入费用由甲乙双方共同承担。18.1.1费用包括但不限于咨询服务费、监理费、中介服务费等。18.1.2费用支付方式和时间由甲乙双方在合同中约定。19.第三方介入期限19.1第三方介入期限由甲乙双方在合同中约定。19.1.1介入期限应与合同履行期限相匹配。20.第三方介入终止20.1第三方介入终止需经甲乙双方同意。20.1.1终止原因包括但不限于合同履行完毕、合同解除等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含绿化平面设计、植物配置、景观设计等,符合国家相关标准和规范。说明:设计文件应为电子版和纸质版,纸质版应加盖设计单位公章。2.施工图纸详细要求:包含施工图、材料清单、施工工艺说明等,满足施工图设计要求。说明:施工图纸应由设计单位出具,并经甲方审核批准。3.材料清单详细要求:列出项目所需的所有材料名称、规格、型号、数量等。说明:材料清单应与设计要求相符,并包含供应商信息。4.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量控制措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计应由施工单位编制,并经甲方审核批准。5.施工日志详细要求:记录每日施工情况,包括天气、施工内容、人员安排等。说明:施工日志应由施工单位填写,并保存至项目结束。6.施工验收记录详细要求:记录施工过程中的验收情况,包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明:施工验收记录应由施工单位填写,并经甲方确认。7.环境保护措施详细要求:包括施工现场环境保护措施、污染治理措施等。说明:环境保护措施应符合国家相关法律法规和标准。8.安全生产措施详细要求:包括施工现场安全生产措施、事故应急预案等。说明:安全生产措施应符合国家相关法律法规和标准。9.第三方服务协议详细要求:明确第三方介入的目的、职责、权利、义务等。说明:第三方服务协议应由甲乙双方与第三方共同签订。10.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、程序、费用等。说明:争议解决协议应由甲乙双方签订。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为设计单位未按时完成设计工作施工单位未按时完成施工工作乙方提供的材料不符合设计要求施工过程中发生安全事故第三方未按照协议提供专业服务2.责任认定标准设计单位未按时完成设计工作:每延误一日,支付甲方相当于设计费1%的违约金。施工单位未按时完成施工工作:每延误一日,支付甲方相当于施工费1%的违约金。乙方提供的材料不符合设计要求:乙方应承担更换材料及由此产生的额外费用。施工过程中发生安全事故:乙方应承担事故的全部责任,包括赔偿损失、罚款等。第三方未按照协议提供专业服务:第三方应承担违约责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。3.违约示例说明设计单位未按时完成设计工作:设计单位应在合同约定的时间内完成设计工作,如延误3天,则支付甲方15000元违约金。施工单位未按时完成施工工作:施工单位应在合同约定的时间内完成施工工作,如延误15天,则支付甲方45000元违约金。乙方提供的材料不符合设计要求:乙方提供的绿化苗木质量不合格,甲方有权要求乙方更换,并承担更换费用10000元。全文完。二零二四年度社区绿化工程设计与施工一体化合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:(如有,请在此处填写相关方名称、地址、联系人、联系电话)二、合同前言2.1背景为改善社区环境,提高居民生活质量,甲方决定对社区绿化进行设计与施工一体化工程。经双方友好协商,特签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在社区绿化工程设计与施工一体化过程中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行,实现甲乙双方共同利益。三、定义与解释3.1专业术语(此处列出合同中涉及的专业术语,并对其进行解释)四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行绿化工程设计及施工。2.甲方有权对乙方提交的设计方案进行审核,并提出修改意见。3.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成工程。4.甲方有权对工程质量进行监督,确保工程质量符合国家标准。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权按照合同约定进行绿化工程设计及施工。2.乙方应按照甲方要求,提交设计方案,并接受甲方的审核。3.乙方应确保工程质量符合国家标准,对工程质量承担责任。4.乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成工程。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效,合同履行期限为____年,自____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点5.3合同履行方式1.乙方负责绿化工程设计及施工,包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节。2.甲方负责提供施工现场,确保乙方顺利施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕,双方无争议;2.经双方协商一致,决定终止合同;3.因不可抗力等原因导致合同无法履行。6.3终止程序1.发生终止条件时,一方应及时通知另一方;2.双方应在收到终止通知之日起____日内,就终止合同事宜进行协商,达成一致;3.协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.4终止后果2.双方应按照合同约定,结算工程款项;3.合同终止后,双方应按照法律规定,处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费用:包括但不限于设计方案编制、修改、审核等费用。2.施工费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。3.其他费用:包括但不限于税费、保险费、验收费等。7.2支付方式1.乙方提交设计方案后,甲方支付设计费用的____%作为预付款。2.工程施工过程中,甲方按月支付施工费用的____%。3.工程验收合格后,甲方支付施工费用的____%。4.乙方提交最终验收报告后,甲方支付剩余的____%费用。7.3支付时间1.预付款:自合同签订之日起____个工作日内支付。2.按月支付:每月支付一次,具体时间为每月____日。3.验收合格支付:验收合格之日起____个工作日内支付。4.最终验收支付:验收报告提交之日起____个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方应在约定的支付时间内,按照约定的支付方式支付款项。2.乙方应在收到款项后,提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项,应向乙方支付____%的违约金。2.甲方未按时提交验收报告,应向乙方支付____%的违约金。8.2乙方违约1.乙方未按时完成设计方案,应向甲方支付____%的违约金。2.乙方未按时完成施工任务,应向甲方支付____%的违约金。3.乙方施工过程中出现质量问题,应承担相应的修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式:按未履行部分的实际损失计算。2.赔偿金额的支付方式:与合同约定的支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。2.双方在合同履行过程中知悉的与项目相关的技术秘密。9.2保密期限本合同履行期间及合同终止后____年内。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容采取合理的保密措施。2.双方不得泄露、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。2.双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响。3.不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例(此处列举可能发生的不可抗力事件实例)十一、争议解决11.1协商解决1.双方发生争议时,应友好协商解决。11.2调解1.双方可向有关调解机构申请调解。2.调解结果对双方具有约束力。11.3仲裁或诉讼1.双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.双方也可选择仲裁方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分合同项下的权利和义务。2.经双方协商一致,可转让合同项下的部分权利和义务。12.2不得转让的情形1.合同中的保密条款。2.合同中的知识产权。3.合同中的特殊权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对绿化工程项目的最终审批权。2.乙方保留对设计方案的知识产权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间对乙方施工过程的监督权。2.乙方保留在合同履行期间对甲方提供资料的保密权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充,均需以书面形式提出。2.双方应在收到修改或补充建议之日起____个工作日内回复。14.2修改和补充效力1.修改或补充经双方签字确认后,成为合同的有效组成部分。2.修改或补充的效力优于合同原文。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就工程进度、质量、安全等问题进行及时沟通。2.双方应共同解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论工程相关事宜。2.双方应通过书面形式及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于社区绿化工程设计与施工一体化项目的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式作出,并经双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日附件:1.社区绿化工程设计与施工一体化项目详细清单2.设计方案3.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.社区绿化工程设计与施工一体化项目详细清单2.设计方案3.其他相关文件(如:施工图纸、合同变更记录、验收报告等)二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按约定支付款项。b.未按时提交验收报告。乙方违约:a.未按时完成设计方案。b.未按时完成施工任务。c.施工过程中出现质量问题。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同条款,双方应提供相关证据。甲方违约的认定:以甲方未履行合同约定的支付义务或验收义务为准。乙方违约的认定:以乙方未履行合同约定的设计、施工义务或质量义务为准。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.仲裁:指双方在争议发生前或发生后达成协议,将争议提交给仲裁机构进行裁决。3.诉讼:指双方在争议发生后,通过法院进行审理并作出判决。4.知识产权:指文学、艺术和科学作品的作者、发明者等依法享有的权利,包括著作权、专利权、商标权等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计方案不符合甲方要求。解决办法:乙方应与甲方沟通,根据甲方意见进行修改,直至满足甲方要求。2.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施进行修复,并承担修复费用。3.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方应向甲方发出书面催款通知,若甲方仍不支付,乙方有权暂停施工,并追究甲方违约责任。4.问题:施工进度滞后。解决办法:双方应协商制定新的施工计划,并确保按新计划执行。5.问题:合同变更。解决办法:任何合同变更均应以书面形式提出,并经双方签字确认。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年超声多普勒胎儿监护仪合作协议书
- 周口市创新联合体组建协议
- 2025年便携温度校验仪合作协议书
- 八年级英语下册 Unit 7 单元综合测试卷(人教河南版 2025年春)
- 人教版 七年级英语下册 UNIT 3 单元综合测试卷(2025年春)
- 2025年二手车买卖服务合同(2篇)
- 2025年产品供货销售合同(2篇)
- 2025年企业产品区域代理销售合同(三篇)
- 2025年九年级物理教师教学工作总结模版(2篇)
- 山西省2024七年级道德与法治上册第三单元珍爱我们的生命第十课保持身心降情境基础小练新人教版
- 中医馆工作细则
- 2024版《安全生产法》考试题库附答案(共130题)
- 节后复工安全教育培训内容【5篇】
- 寻梦缘古法驻颜培训课件
- 员工招聘与人才引进培训课件
- 装配式预制剪力墙外墙板制作教学课件:预制外墙板生产流程
- 英语旅游文本的句式特点及其翻译
- 咖啡种植园项目计划书
- 精装修室内施工组织部署
- GJB438C模板-软件开发计划(已按标准公文格式校准)
- 2023年政府采购评审专家考试真题及答案
评论
0/150
提交评论