2025年建设工程粉刷工程合同

2025年建设工程粉刷工程合同合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）为：____________________

乙方（以下简称“乙方”）为：____________________

鉴于甲方拟对____________________（以下简称“工程”）进行粉刷施工，乙方愿意为甲方提供粉刷施工服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本工程粉刷施工事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在工程粉刷施工过程中的权利、义务和责任，确保工程粉刷施工顺利进行，达到预期效果。

二、合同签订背景

1.甲方为工程的建设单位，负责工程的投资、管理和使用。

2.乙方具备从事粉刷工程施工的资质和能力，愿意为甲方提供粉刷施工服务。

3.双方经充分协商，认为签订本合同有利于保障工程质量和施工进度，维护双方合法权益。

三、合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方负责工程粉刷施工的全程服务，包括但不限于施工方案设计、材料采购、施工组织、质量把控、现场管理等。

2.乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成工程粉刷施工任务。

二、质量标准

1.乙方施工的工程粉刷质量应符合国家相关质量标准和规范要求。

2.乙方应确保粉刷层表面平整、均匀，无开裂、剥落、起泡等质量问题。

3.乙方应提供工程粉刷质量保证书，保证质量达到甲方要求。

三、工程进度

1.乙方应根据施工方案，制定详细的施工进度计划，并报送甲方审核。

2.乙方应按照批准的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。

四、价格支付

1.本合同粉刷施工总价为人民币____________________元。

2.付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____________________%作为预付款；

（2）工程粉刷施工完成后，经甲方验收合格，甲方支付乙方合同总价款的____________________%；

（3）工程粉刷施工质量保修期满后，甲方支付乙方合同总价款的____________________%。

3.乙方在工程粉刷施工过程中发生的其他费用，由双方另行协商确定。

五、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的____________________%计算；

（2）甲方未按合同约定提供施工条件，导致工程延期，应承担相应责任。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按时完成工程粉刷施工，应向甲方支付违约金，违约金按逾期完成工程天数乘以合同总价款的____________________%计算；

（2）乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复责任，修复费用由乙方承担；

（3）乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密，应承担相应法律责任。

六、保密条款

1.双方对本合同内容以及工程相关资料负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后____________________年。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程粉刷施工；

（2）甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查；

（3）甲方有权要求乙方在工程粉刷施工过程中遵守国家相关法律法规和行业标准；

（4）甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和证明文件。

2.义务：

（1）甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款项；

（2）甲方应提供乙方施工所需的场地、设备、材料等条件；

（3）甲方应配合乙方进行施工前的准备工作，包括但不限于办理相关手续、提供施工图纸等；

（4）甲方应按乙方要求，对施工过程中的问题进行及时沟通和解决。

二、乙方权利与义务

1.权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；

（2）乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、设备、材料等条件；

（3）乙方有权对甲方提供的施工条件进行验收；

（4）乙方有权要求甲方对施工过程中的问题进行及时沟通和解决。

2.义务：

（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程粉刷施工；

（2）乙方应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保施工安全；

（3）乙方应按甲方要求，在施工过程中进行质量自检，并配合甲方进行验收；

（4）乙方应按甲方要求，对施工过程中的问题进行及时沟通和解决；

（5）乙方应妥善保管施工过程中的相关资料和证明文件。

三、合作方式

1.双方应建立良好的沟通机制，确保信息畅通，以便及时解决施工过程中的问题。

2.双方应定期召开施工协调会，共同讨论施工进度、质量、安全等问题，确保工程顺利进行。

3.双方应共同维护施工现场的整洁和秩序，确保施工环境符合安全生产要求。

4.双方应按照合同约定，共同承担因不可抗力等原因导致的工程延误和损失。

5.双方应按照合同约定，共同处理施工过程中产生的争议和纠纷。

四、合同变更与解除

1.合同变更：在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致等原因需要变更合同内容，应书面通知对方，并经双方签字（或盖章）后生效。

2.合同解除：在合同履行过程中，如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程粉刷施工完成且质量保修期满之日止。

2.质量保修期满后，如无质量争议，本合同自动终止。

二、合同的变更

1.本合同在履行过程中，如因法律法规、政策调整或不可抗力等原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。

2.任何一方不得单方面变更合同内容，否则变更内容无效。

三、合同的解除

1.任何一方违反合同约定，致使合同目的无法实现，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

2.因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同，并互不承担责任。

3.在合同履行过程中，如一方提出解除合同，应提前________日书面通知对方，并说明理由。

四、争议解决机制

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

3.诉讼过程中，双方应继续履行合同，直至诉讼结果生效。

五、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.双方因本合同发生的争议，应由合同履行地人民法院管辖。

六、合同效力

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，按法律法规和双方协商一致的原则处理。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.保密义务：保密义务是指当事人双方在合同履行过程中，对涉及对方商业秘密、技术秘密等内容负有保守秘密的义务。

3.违约责任：违约责任是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。

4.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

5.争议解决：争议解决是指当事人之间就合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

6.法律适用：法律适用是指根据法律的规定，将法律适用于具体案件的过程。

7.管辖法院：管辖法院是指根据法律的规定，对特定案件享有管辖权的人民法院。

8.法律约束力：法律约束力是指法律对当事人具有强制性的约束作用，当事人必须遵守法律规定。

9.民事权利义务：民事权利义务是指民事主体在民事法律关系中享有的权利和承担的义务。

10.商业秘密：商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：施工过程中出现质量问题。

注意事项：确保施工质量符合合同约定和国家标准。

解决办法：乙方应在发现质量问题后立即停止施工，采取整改措施，并及时通知甲方。甲方应派员监督整改过程，直至问题得到妥善解决。

2.问题：施工进度延误。

注意事项：乙方应严格按照施工进度计划进行施工，并及时向甲方报告施工进度。

解决办法：若因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担违约责任，并采取有效措施加快施工进度。若因不可抗力导致延误，双方应协商解决。

3.问题：工程款项支付争议。

注意事项：严格按照合同约定的付款方式和时间支付款项。

解决办法：若发生付款争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可申请仲裁或向法院提起诉讼。

4.问题：合同变更协商困难。

注意事项：在合同履行过程中，如需变更合同，双方应保持沟通，及时协商。

解决办法：设立专门的沟通渠道，明确变更事项的讨论流程，确保双方意见的充分表达和协商。

5.问题：争议解决过程中出现分歧。

注意事项：在争议解决过程中，双方应遵守法律程序，保持冷静，避免情绪化。

解决办法：若协商不成，可寻求专业调解机构或仲裁机构介入，以公正、公平的方式解决争议。

6.问题：合同终止后的责任划分。

注意事项：合同终止后，双方应明确各自的责任和义务，确保合同终止后的合法权益得到保障。

解决办法：在合同终止前，双方应签订书面协议，明确终止后的责任划分和后续事宜。

7.问题：合同履行过程中信息沟通不畅。

注意事项：建立有效的信息沟通机制，确保双方能够及时获取相关信息。

解决办法：设立定期沟通会议，建立信息共享平台，确保信息传递的及时性和准确性。

8.问题：合同执行过程中的法律风险。

注意事项：在合同执行过程中，双方应关注法律法规的更新，避免法律风险。

解决办法：定期进行法律培训，关注法律动态，及时调整合同条款，规避法律风险。

本合同/协议适用场景：

1.新建、改建、扩建等建设工程的粉刷施工项目。

2.工程项目中的室内外粉刷装饰工程。

3.工业建筑、商业建筑、住宅建筑等不同类型建筑物的粉刷工程。

4.需要专业粉刷施工服务的建设项目，包括但不限于公共设施、文化教育设施、医疗设施等。

5.对粉刷施工质量有特定要求的工程项目，如要求环保、防火等。

6.需要明确施工进度、质量标准、价格支付等关键条款的建设项目。

7.需要规范双方权利义务关系，保障双方合法权益的建设项目。

8.需要建立有效的争议解决机制，以避免和解决施工过程中可能出现的纠纷。

9.需要遵循相关法律法规，确保施工合法合规的建设项目。

10.需要长期合作的粉刷施工服务提供方和建设项目甲方之间的合作关系。

所需附件列表：

1.工程项目立项文件或相关批准文件。

2.施工图纸及技术规范。

3.甲方提供的施工场地使用证明及设施清单。

4.乙方施工资质证明文件。

5.材料供应商资质证明及材料质量合格证明。

6.粉刷工程预算书及工程量清单。

7.施工进度计划及节点时间表。

8.付款计划及付款节点确认函。

9.甲方提供的施工条件清单，包括但不限于水源、电源、施工通道等。

10.乙方制定的施工组织设计及安全施工措施。

11.双方签订的保密协议。

12.合同变更协议（如有）。

13.质量验收报告及保修书。

14.争议解决过程中的相关文件，如调解协议、仲裁裁决或法院判决书。

15.其他双方认为有必要作为合同附件的文件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字盖章位置：

-甲方法定代表人或授权代表应在合同首页指定位置签字或盖章。

-甲方单位名称应加盖公章。

2.乙方签字