二零二四年度业主开发商道路施工噪音控制合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度业主开发商道路施工噪音控制合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.施工项目及范围2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目范围2.4施工项目规模3.施工噪音控制要求3.1噪音排放标准3.2噪音监测方法3.3噪音控制措施3.4噪音排放时间限制4.施工噪音监测4.1监测机构4.2监测时间4.3监测方法4.4监测报告5.施工噪音投诉处理5.1投诉渠道5.2投诉处理程序5.3投诉处理期限5.4投诉处理结果6.合同履行6.1开发商责任6.2业主责任6.3施工单位责任7.合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更通知8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除通知9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止通知12.合同附件12.1附件一：施工噪音排放标准12.2附件二：施工噪音监测报告模板12.3附件三：投诉处理流程图13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.合同其他事项14.1合同份数14.2合同语言14.3合同份数及保管14.4合同附件保管第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度业主开发商道路施工噪音控制合同”。1.2合同双方甲方（业主）：[业主全称]乙方（开发商）：[开发商全称]1.3合同签订日期本合同于二零二四年[具体日期]签订。1.4合同生效日期本合同自签订之日起生效。1.5合同终止日期本合同至二零二四年[具体日期]终止。2.施工项目及范围2.1施工项目名称[具体施工项目名称]2.2施工项目地点[具体施工项目地点]2.3施工项目范围[具体施工项目范围描述]2.4施工项目规模[具体施工项目规模描述]3.施工噪音控制要求3.1噪音排放标准施工过程中产生的噪音不得超过国家规定的排放标准。3.2噪音监测方法采用专业的噪音监测设备，按照国家规定的监测方法进行。3.3噪音控制措施1.3.1优化施工工艺，减少噪音产生；1.3.2使用低噪音设备；1.3.3设置隔音屏障；1.3.4限制施工时间；1.3.5设置噪音监控点。3.4噪音排放时间限制施工噪音排放时间限制为每日[具体时间]，特殊情况需提前向甲方申请。4.施工噪音监测4.1监测机构由具有资质的第三方监测机构进行噪音监测。4.2监测时间每月至少进行一次噪音监测。4.3监测方法采用国家标准方法进行噪音监测。4.4监测报告监测机构应在每次监测结束后[具体时间]内出具监测报告，并提交给甲方。5.施工噪音投诉处理5.1投诉渠道1.5.1[具体投诉电话]1.5.2[具体投诉邮箱]1.5.3[具体投诉地址]5.2投诉处理程序1.5.4收到投诉后，乙方应在[具体时间]内进行调查处理；1.5.5调查处理结果应及时通知投诉人。5.3投诉处理期限投诉处理期限为[具体时间]。5.4投诉处理结果投诉处理结果应记录在案，并向甲方提供。6.合同履行6.1开发商责任1.6.1按照合同约定进行施工，确保施工噪音控制在规定范围内；1.6.2配合甲方进行噪音监测；1.6.3及时处理噪音投诉。6.2业主责任1.6.4配合乙方进行施工，提供必要的施工条件；1.6.5对施工噪音问题进行监督和投诉。6.3施工单位责任1.6.5按照合同约定进行施工，确保施工噪音控制在规定范围内；1.6.6配合甲方和乙方进行噪音监测和投诉处理。8.合同变更8.1变更条件任何一方认为有必要变更合同内容时，应提前[具体时间]以书面形式通知对方，并说明变更的原因和具体内容。8.2变更程序1.8.1接到变更通知后，另一方应在[具体时间]内予以回复；1.8.2双方就变更内容达成一致后，应以书面形式签订变更协议，作为本合同的附件；1.8.3变更协议与本合同具有同等法律效力。8.3变更通知所有变更通知均应以书面形式发送，并保留发送记录。9.合同解除9.1解除条件1.9.1任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后[具体时间]内仍未纠正的；1.9.2因不可抗力导致合同无法继续履行的；1.9.3合同双方协商一致决定解除合同的。9.2解除程序1.9.4解除合同需以书面形式通知对方；1.9.5解除合同后，双方应按照合同约定进行清算。9.3解除通知解除合同的通知应在[具体时间]内送达对方。10.违约责任10.1违约情形1.10.1任何一方未按合同约定履行义务；1.10.2任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；1.10.3任何一方故意或重大过失造成对方损失的。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：1.10.1支付违约金；1.10.2赔偿对方损失；1.10.3恢复原状或采取补救措施。10.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际情况，由双方协商确定。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构1.11.1争议解决机构为合同签订地人民法院；1.11.2争议解决机构为合同签订地仲裁委员会。11.3争议解决程序1.11.4双方应按照争议解决机构的规定提交争议材料；1.11.5争议解决机构应在[具体时间]内作出裁决。12.合同终止12.1终止条件1.12.1合同期满；1.12.2合同解除；1.12.3双方协商一致终止合同。12.2终止程序1.12.4终止合同需以书面形式通知对方；1.12.5终止合同后，双方应按照合同约定进行清算。12.3终止通知终止合同的通知应在[具体时间]内送达对方。13.合同附件13.1附件一：施工噪音排放标准13.2附件二：施工噪音监测报告模板13.3附件三：投诉处理流程图14.合同其他事项14.1合同份数本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份。14.2合同语言本合同以中文书写，具有同等法律效力。14.3合同份数及保管14.3.1合同份数如上所述；14.3.2合同保管由甲乙双方各自妥善保管。14.4合同附件保管14.4.1合同附件一、二、三由甲乙双方各自保管；14.4.2合同附件保管期限与合同相同。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。15.2第三方介入情形1.15.1甲乙双方协商一致，认为有必要引入第三方提供专业服务或协助；1.15.2本合同履行过程中，出现需要第三方介入的情况；1.15.3法律法规或政策要求引入第三方。15.3第三方介入程序1.15.4第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方的角色、职责和权限；1.15.5第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务；1.15.6第三方协议作为本合同的附件。16.甲乙双方额外条款16.1第三方责任1.16.1第三方在本合同履行过程中，应遵守国家法律法规和合同约定；1.16.2第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.2第三方权利1.16.3第三方有权根据合同约定，独立履行职责，提出意见和建议；1.16.4第三方有权获得甲乙双方提供的必要资料和配合。16.3第三方义务1.16.5第三方应确保其提供的服务或协助符合合同约定和行业标准；1.16.6第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.第三方责任限额17.1责任限额定义在本合同中，“责任限额”指第三方因违约或侵权行为对甲乙双方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定1.17.1第三方责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定；1.17.2责任限额不得低于国家法律法规规定的最低赔偿标准。17.3责任限额调整1.17.4如有特殊原因，甲乙双方可协商调整第三方责任限额；1.17.5调整后的责任限额应书面通知第三方。18.第三方与其他各方的划分18.1职责划分1.18.1第三方在合同履行过程中的职责由第三方协议明确；1.18.2甲乙双方应明确各自在合同履行过程中的职责。18.2权利义务划分1.18.3第三方在合同履行过程中的权利义务由第三方协议明确；1.18.4甲乙双方的权利义务由本合同明确。18.3责任划分1.18.5第三方在本合同履行过程中的责任由第三方协议明确；1.18.6甲乙双方的责任由本合同明确。18.4争议解决1.18.7第三方与其他各方之间因本合同产生的争议，应通过协商解决；1.18.8协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。19.第三方变更19.1第三方变更条件1.19.1第三方因自身原因需要变更；1.19.2因不可抗力导致第三方无法继续履行职责。19.2第三方变更程序1.19.3第三方变更前，应书面通知甲乙双方；1.19.4甲乙双方应在[具体时间]内予以回复。19.3第三方变更通知1.19.5第三方变更通知应在[具体时间]内送达甲乙双方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工噪音排放标准详细要求：提供国家或地方规定的噪音排放标准，包括分贝值、监测方法等。说明：用于明确施工噪音的控制标准，作为第三方监测和甲乙双方监督的依据。2.附件二：施工噪音监测报告模板详细要求：制定统一的报告模板，包括监测时间、地点、设备、数据、分析等。说明：用于规范第三方监测机构提交的监测报告，确保数据准确性和报告的完整性。3.附件三：投诉处理流程图详细要求：绘制流程图，明确投诉处理的时间节点、责任部门、处理方式等。说明：用于指导业主如何进行投诉，以及乙方如何处理投诉，确保投诉得到及时有效的解决。4.附件四：第三方协议详细要求：明确第三方的角色、职责、权限、责任限额、保密条款等。说明：用于规范第三方介入后的合作，确保第三方行为的合法性和专业性。5.附件五：施工噪音控制措施详细要求：列出具体的噪音控制措施，包括技术措施、管理措施等。说明：用于指导施工过程中的噪音控制，确保施工噪音不超过规定标准。6.附件六：施工进度计划详细要求：制定详细的施工进度计划，包括施工阶段、时间节点、预期完成时间等。说明：用于监控施工进度，确保施工按计划进行。7.附件七：合同变更协议详细要求：明确变更的内容、原因、双方意见、生效日期等。说明：用于记录合同变更的过程，确保变更的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定进行施工，导致噪音超过排放标准。责任认定标准：根据超出标准的程度，确定违约责任。示例：若施工噪音超出标准5分贝，乙方需支付[具体金额]的违约金。2.违约行为：未按合同约定进行噪音监测。责任认定标准：根据监测次数和报告的完整性，确定违约责任。示例：若乙方未按约定进行监测，每次未监测需支付[具体金额]的违约金。3.违约行为：未按合同约定处理噪音投诉。责任认定标准：根据处理时间和处理结果，确定违约责任。示例：若乙方未在[具体时间]内处理投诉，每次未处理需支付[具体金额]的违约金。4.违约行为：提供虚假信息或隐瞒重要事实。责任认定标准：根据虚假信息的性质和影响，确定违约责任。示例：若乙方提供虚假信息导致损失，需全额赔偿。5.违约行为：第三方因自身原因造成损失。责任认定标准：根据第三方协议中的责任限额，确定违约责任。示例：若第三方造成损失，不超过[具体金额]的，由第三方承担；超过部分由乙方承担。全文完。二零二四年度业主开发商道路施工噪音控制合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3甲方信息1.4乙方信息1.5合同签订日期1.6合同生效日期1.7合同终止日期2.施工项目概述2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工时间2.4施工内容2.5施工标准3.噪音控制要求3.1噪音控制目标3.2噪音监测方法3.3噪音排放标准3.4噪音防治措施4.噪音监测与报告4.1噪音监测频率4.2噪音监测设备4.3噪音监测报告4.4噪音监测结果处理5.噪音扰民投诉处理5.1投诉渠道5.2投诉处理流程5.3投诉处理结果6.合同履行与监督6.1甲方监督权6.2乙方履行义务6.3违约责任7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密责任8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除或终止后的处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同附件10.1噪音控制方案10.2噪音监测数据10.3噪音扰民投诉记录11.合同生效及修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序12.其他约定12.1合同履行中的其他事项12.2不可抗力12.3合同履行中的其他约定13.合同份数13.1合同正本份数13.2合同副本份数14.合同签署14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：《二零二四年度业主开发商道路施工噪音控制合同》1.2合同编号：2024DSN0011.3甲方信息：[甲方全称]1.4乙方信息：[乙方全称]1.5合同签订日期：2024年[日期]1.6合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效1.7合同终止日期：2024年[终止日期]2.施工项目概述2.1施工项目名称：[施工项目名称]2.2施工地点：[具体施工地址]2.3施工时间：2024年[开始日期]至2024年[结束日期]2.4施工内容：道路建设、改造、维护等相关工程2.5施工标准：按照国家相关施工规范及行业标准执行3.噪音控制要求3.1噪音控制目标：确保施工期间噪音不超过规定的排放标准3.2噪音监测方法：采用[具体监测方法]进行噪音监测3.3噪音排放标准：依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及相关地方性法规执行a)采用低噪音设备；b)合理安排施工时间，避开夜间施工；c)加强施工现场管理，减少噪音产生；d)设置隔音屏障，降低噪音传播。4.噪音监测与报告4.1噪音监测频率：每日进行一次噪音监测，特殊情况可增加监测次数4.2噪音监测设备：使用经认证的噪音监测仪器4.3噪音监测报告：乙方应在每日施工结束后，向甲方提交噪音监测报告4.4噪音监测结果处理：如监测结果超标，乙方应在接到通知后立即采取措施进行整改5.噪音扰民投诉处理5.1投诉渠道：业主可通过电话、书面或电子邮件等方式向甲方投诉5.2投诉处理流程：甲方收到投诉后，应在[具体时间]内进行调查处理5.3投诉处理结果：甲方应在[具体时间]内向业主反馈处理结果6.合同履行与监督6.1甲方监督权：甲方有权对乙方施工噪音控制措施的执行情况进行监督6.2乙方履行义务：乙方应严格按照合同约定执行噪音控制措施，确保施工噪音符合要求6.3违约责任：如乙方违反合同约定，导致噪音污染，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任7.保密条款7.1保密内容：包括但不限于施工方案、噪音控制措施、监测数据等7.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后[具体期限]7.3保密责任：双方均应采取必要措施，确保保密内容的保密性8.合同解除与终止8.1合同解除条件：a)乙方未履行合同约定的噪音控制措施，经甲方通知后仍未整改；b)由于不可抗力导致合同无法履行；c)双方协商一致，决定解除合同。8.2合同终止条件：a)合同约定的施工期限届满；b)施工项目完成，噪音控制任务结束；c)合同解除后，合同终止。8.3合同解除或终止后的处理：a)乙方应立即停止施工，并采取必要措施减少噪音污染；b)双方应按照合同约定，处理剩余的款项结算；c)双方应就合同解除或终止后的遗留问题进行协商解决。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议；9.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼；9.3争议解决费用：因争议产生的诉讼费用及其他费用，由败诉方承担。10.合同附件10.1噪音控制方案：详见附件一；10.2噪音监测数据：详见附件二；10.3噪音扰民投诉记录：详见附件三。11.合同生效及修改11.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效；11.2合同修改程序：任何一方要求修改合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议。12.其他约定12.1合同履行中的其他事项：双方应遵守国家相关法律法规，履行合同约定的各项义务；12.2不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任；12.3合同履行中的其他约定：双方在合同履行过程中，应保持良好沟通，共同维护施工环境的和谐稳定。13.合同份数13.1合同正本份数：本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份；13.2合同副本份数：本合同副本[具体份数]份，具有同等法律效力。14.合同签署14.1甲方签字盖章：[甲方法定代表人或授权代表姓名]（签字）14.2乙方签字盖章：[乙方法定代表人或授权代表姓名]（签字）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义：a)第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同委托或选定的，提供专业服务或咨询意见的个人或机构。b)第三方不包括合同当事人甲乙双方及其关联企业或个人。15.2第三方介入的条件：a)第三方介入需经甲乙双方书面同意；b)第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障合同目的的实现或解决合同履行中的争议。15.3第三方介入的程序：a)甲乙双方应共同确定第三方介入的范围、权限和责任；b)甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料，以便其履行职责；c)第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行职责。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任：a)第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、准确的服务或咨询意见；b)第三方在提供服务或咨询意见过程中，应遵守国家法律法规和行业规范；c)第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的法律责任。16.2第三方的权利：a)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；b)第三方有权在履行职责过程中，对甲乙双方的违约行为提出建议或要求；c)第三方有权要求甲乙双方支付其提供服务的合理费用。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额：a)第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总金额的[具体比例]；b)第三方的责任限额不包括因故意或重大过失造成的损失；c)第三方的责任限额在合同签订时确定，不因合同履行期间的变化而调整。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：a)第三方在履行职责过程中，对甲方负责，确保其提出的建议或意见符合甲方利益；b)甲方对第三方的服务或咨询意见有最终决定权。18.2第三方与乙方的划分：a)第三方在履行职责过程中，对乙方负责，确保其提出的建议或意见符合乙方利益；b)乙方对第三方的服务或咨询意见有最终决定权。18.3第三方与合同履行a)第三方的介入不改变甲乙双方在合同中的权利义务；b)第三方应协助甲乙双方履行合同，确保合同目的的实现。19.第三方的更换19.1第三方更换的条件：a)第三方无法继续履行职责；b)第三方存在重大违约行为；c)甲乙双方协商一致。19.2第三方更换的程序：a)甲乙双方应书面通知第三方更换事宜；b)第三方应在接到通知后[具体时间]内，完成职责的交接或更换；c)新的第三方应按照原合同约定，履行其职责。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.噪音控制方案详细要求：包括噪音控制措施、施工时间安排、噪音监测计划等。说明：此附件应详细列出所有噪音控制措施，包括设备、技术、管理等方面的具体内容。2.噪音监测数据详细要求：记录每日噪音监测结果，包括时间、地点、噪音值等。说明：此附件应提供每日噪音监测的详细数据，以便甲乙双方和第三方进行监督和评估。3.噪音扰民投诉记录详细要求：记录所有噪音扰民投诉的详细信息，包括投诉人、投诉内容、处理结果等。说明：此附件应包含所有噪音扰民投诉的记录，用于跟踪和评估噪音控制措施的效果。4.第三方服务协议详细要求：明确第三方介入的具体服务内容、费用、责任等。说明：此附件应详细说明第三方服务的范围、费用、责任以及甲乙双方对第三方的授权。5.争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、机构、程序和费用等。说明：此附件应详细列出争议解决的步骤和可能涉及的费用，确保争议能够得到及时有效的解决。6.合同履行情况报告详细要求：定期报告合同履行情况，包括施工进度、噪音控制效果等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a)乙方未按照合同约定采取噪音控制措施，导致噪音超过排放标准。b)甲方未按照合同约定提供必要的信息和资料给第三方。c)第三方未按照合同约定提供专业、准确的服务或咨询意见。d)任何一方未按照合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：a)违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。b)违约责任的大小应根据违约行为的严重程度、损失的大小等因素确定。3.示例说明：a)乙方未采取有效措施控制噪音，导致噪音值超过标准10分贝，甲方要求乙方赔偿损失10000元。b)甲方未在第三方介入前提供完整的项目资料，导致第三方工作延误，甲方赔偿第三方误工费5000元。c)第三方提供的服务不符合合同约定，导致噪音控制效果不佳，乙方要求第三方退还服务费用并承担相应责任。全文完。二零二四年度业主开发商道路施工噪音控制合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方（业主）名称、地址、联系方式1.2乙方（开发商）名称、地址、联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3施工范围2.4施工期限3.噪音控制目标3.1噪音控制标准3.2噪音监测方法3.3噪音控制措施4.施工噪音监测4.1监测时间4.2监测频率4.3监测地点4.4监测方法5.环保验收5.1验收时间5.2验收标准5.3验收程序6.噪音超标处理6.1超标判定6.2超标处理措施6.3超标责任7.合同费用及支付方式7.1噪音控制费用7.2支付方式7.3支付时间8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间12.合同附件12.1附件一：噪音控制方案12.2附件二：噪音监测报告12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方（业主）名称：小区业主委员会1.1.1地址：市区路号1.2乙方（开发商）名称：房地产开发有限公司1.2.1地址：市区路号2.工程概况2.1工程名称：小区道路施工工程2.2工程地点：市区小区内2.3施工范围：小区内道路改造、拓宽及配套设施建设2.4施工期限：自2024年3月1日至2024年12月31日3.噪音控制目标3.1噪音控制标准：根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及相关标准，施工期间噪音不得超过昼间55分贝、夜间45分贝。3.2噪音监测方法：采用声级计进行现场监测，监测仪器需符合国家计量检定规程。3.3噪音控制措施：包括但不限于合理安排施工时间、采用低噪音施工设备、设置隔音屏障等。4.施工噪音监测4.1监测时间：每日施工时段内，包括但不限于上午7:0012:00，下午13:0018:00。4.2监测频率：每日至少监测两次，分别在上午和下午施工时段内进行。4.3监测地点：施工现场周边及受噪音影响区域。4.4监测方法：使用声级计在规定距离和高度进行噪音水平测量。5.环保验收5.1验收时间：施工结束后的第一个月内。5.2验收标准：根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及相关标准，噪音不得超过昼间55分贝、夜间45分贝。5.3验收程序：由甲方组织，邀请环保部门、社区居民代表等共同参与验收。6.噪音超标处理6.1超标判定：根据监测结果，若施工期间噪音超过控制标准，则视为噪音超标。6.2超标处理措施：乙方需立即采取措施降低噪音，如调整施工时间、更换低噪音设备等。6.3超标责任：若因乙方原因导致噪音超标，乙方需承担相应的违约责任，包括但不限于支付超标噪音治理费用、赔偿甲方损失等。7.合同费用及支付方式7.1噪音控制费用：根据工程实际情况，双方协商确定具体费用，总额为人民币万元。7.2支付方式：甲方在合同签订后5个工作日内支付50%的费用，剩余50%在工程验收合格后5个工作日内支付。7.3支付时间：具体支付时间以双方协商为准。8.违约责任8.1甲方违约责任8.1.1若甲方未按时支付合同约定的费用，应向乙方支付每日万分之五的违约金。8.1.2若甲方擅自解除合同，应向乙方支付合同总价款20%的违约金。8.2乙方违约责任8.2.1若乙方未按照合同约定进行噪音控制，导致噪音超标，应向甲方支付每日万分之五的违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。8.2.2若乙方未按时完成施工，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款0.1%的违约金。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除10.1合同解除条件：在合同履行期间，任何一方违反合同约定，致使合同目的不能实现时，另一方有权解除合同。10.2合同解除程序：合同解除前，违约方应采取补救措施，违约方在合理期限内未能采取补救措施或补救措施不满意的，非违约方有权解除合同。11.合同生效11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效时间：2024年3月1日12.合同附件12.1附件一：噪音控制方案12.1.1噪音控制方案应详细说明噪音控制措施、监测计划、超标处理措施等内容。12.2附件二：噪音监测报告12.2.1噪音监测报告应包括监测时间、地点、结果、分析等内容。12.3附件三：其他相关文件12.3.1其他相关文件包括但不限于施工许可证、环保审批文件等。13.合同签署13.1签署时间：2024年2月1日13.2签署地点：市区路号13.3签署人员：甲方代表：X，乙方代表：X14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至2024年12月31日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行并提供相关服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方的责权利15.2.1责任：第三方应按照合同约定和法律规定，履行其职责，确保提供的服务符合合同要求。15.2.2权利：第三方有权根据合同约定和法律规定，获取相应的报酬和费用。15.2.3利益：第三方有权享受合同履行过程中产生的利益，但不得损害甲乙双方的合法权益。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的关系：第三方应向甲方提供相应的服务，甲方对第三方的服务质量和效果负责。15.3.2第三方与乙方的关系：第三方应向乙方提供相应的服务，乙方对第三方的服务质量和效果负责。15.3.3第三方与甲乙双方的关系：第三方作为独立第三方，在合同履行过程中，与甲乙双方均保持独立的关系。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入的程序16.1.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方的资格和责任。16.1.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确第三方的职责和服务内容。16.2第三方介入时的合同变更16.2.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况，对合同内容进行必要的变更。16.2.2合同变更应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据第三方提供的服务的性质和风险进行确定。17.2第三方的责任限额应在本合同中明确约定，并在补