2025版绿色建筑节能改造工程合同范本汇编4篇_第1页
2025版绿色建筑节能改造工程合同范本汇编4篇_第2页
2025版绿色建筑节能改造工程合同范本汇编4篇_第3页
2025版绿色建筑节能改造工程合同范本汇编4篇_第4页
2025版绿色建筑节能改造工程合同范本汇编4篇_第5页
已阅读5页,还剩77页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版绿色建筑节能改造工程合同范本汇编合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点1.6合同生效条件1.7合同期限1.8合同解除条件1.9合同争议解决方式第二章项目背景与目标2.1项目背景2.2项目目标2.3项目范围2.4项目实施地点2.5项目实施时间第三章项目设计要求3.1设计原则3.2设计标准3.3设计内容3.4设计变更3.5设计审查第四章施工要求4.1施工准备4.2施工组织4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全4.6施工环境保护第五章材料设备供应5.1材料设备要求5.2材料设备采购5.3材料设备验收5.4材料设备保管5.5材料设备运输第六章工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3工程款支付条件6.4工程款支付期限6.5工程款支付违约责任第七章保险与责任7.1保险种类7.2保险责任7.3保险期限7.4保险费用7.5保险赔偿第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿8.4违约解除合同第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更程序9.4合同解除程序第十章合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理第十一章合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3材料设备清单11.4付款凭证11.5其他相关文件第十二章合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用第十三章合同解除后的处理13.1合同解除后的工程款结算13.2合同解除后的材料设备处理13.3合同解除后的其他处理第十四章合同附件14.1合同签订证明14.2合同变更证明14.3合同解除证明14.4合同终止证明合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2025版绿色建筑节能改造工程合同1.2合同编号:_________1.3合同签订日期:____年__月__日1.4合同双方基本信息:1.4.1甲方(建设单位):____________________1.4.2乙方(施工单位):____________________1.5合同签订地点:____________________1.6合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。1.7合同期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。1.8合同解除条件:根据合同约定或法律规定,任何一方有权解除合同。1.9合同争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。第二章项目背景与目标2.1项目背景:____________________2.2项目目标:____________________2.3项目范围:____________________2.4项目实施地点:____________________2.5项目实施时间:____________________第三章项目设计要求3.1设计原则:____________________3.2设计标准:____________________3.3设计内容:____________________3.4设计变更:____________________3.5设计审查:____________________第四章施工要求4.1施工准备:____________________4.2施工组织:____________________4.3施工进度:____________________4.4施工质量:____________________4.5施工安全:____________________4.6施工环境保护:____________________第五章材料设备供应5.1材料设备要求:____________________5.2材料设备采购:____________________5.3材料设备验收:____________________5.4材料设备保管:____________________5.5材料设备运输:____________________第六章工程款支付6.1工程款支付方式:____________________6.2工程款支付进度:____________________6.3工程款支付条件:____________________6.4工程款支付期限:____________________6.5工程款支付违约责任:____________________第七章保险与责任7.1保险种类:____________________7.2保险责任:____________________7.3保险期限:____________________7.4保险费用:____________________7.5保险赔偿:____________________第八章违约责任8.1违约情形:8.1.1乙方未按合同约定完成工程进度;8.1.2乙方施工质量不符合合同约定;8.1.3乙方未按合同约定进行材料设备采购;8.1.4甲方未按合同约定支付工程款;8.1.5双方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任:8.2.1乙方违约的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;8.2.2甲方违约的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿:8.3.1违约金计算方式:____________________8.3.2损失赔偿计算方式:____________________8.4违约解除合同:8.4.1发生违约情形时,非违约方有权要求违约方承担违约责任;8.4.2非违约方有权解除合同,并要求违约方承担解除合同的责任。第九章合同变更与解除9.1合同变更条件:9.1.1双方协商一致;9.1.2出现不可抗力因素;9.1.3法律法规变动。9.2合同解除条件:9.2.1双方协商一致;9.2.2出现不可抗力因素;9.2.3违约行为导致合同无法履行。9.3合同变更程序:9.3.1双方签订书面变更协议;9.3.2变更协议经双方签字盖章后生效。9.4合同解除程序:9.4.1双方签订书面解除协议;9.4.2解除协议经双方签字盖章后生效。第十章合同终止10.1合同终止条件:10.1.1合同期限届满;10.1.2合同解除;10.1.3合同双方协商一致终止。10.2合同终止程序:10.2.1双方签订书面终止协议;10.2.2终止协议经双方签字盖章后生效。10.3合同终止后的处理:10.3.1工程验收;10.3.2工程款结算;10.3.3材料设备处理。第十一章合同附件11.1设计文件:____________________11.2施工图纸:____________________11.3材料设备清单:____________________11.4付款凭证:____________________11.5其他相关文件:____________________第十二章合同争议解决12.1争议解决方式:12.1.1友好协商;12.1.2仲裁;12.1.3法院诉讼。12.2争议解决程序:12.2.1双方协商;12.2.2提交仲裁委员会;12.2.3向人民法院提起诉讼。12.3争议解决费用:12.3.1由败诉方承担;12.3.2双方协商解决。第十三章合同解除后的处理13.1合同解除后的工程款结算:____________________13.2合同解除后的材料设备处理:____________________13.3合同解除后的其他处理:____________________第十四章合同附件14.1合同签订证明:____________________14.2合同变更证明:____________________14.3合同解除证明:____________________14.4合同终止证明:____________________甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方指定项目经理条款:甲方有权指定项目经理,并对项目经理的工作进行监督和管理。项目经理应具备相应的资质和经验,对项目的进度、质量和安全全面负责。1.2甲方监督权条款:甲方有权对工程进度、质量、安全进行监督检查,包括但不限于现场巡查、资料审查、技术交底等。乙方应积极配合甲方监督检查工作。1.3甲方审批权条款:对于乙方提交的设计变更、材料更换、施工方案等,甲方有权进行审批。未经甲方批准,乙方不得擅自更改。1.4甲方验收权条款:甲方有权对工程进行分阶段验收和竣工验收。验收合格后方可进入下一阶段施工或交付使用。1.5甲方信息发布权条款:甲方有权发布与工程相关的信息,包括但不限于进度、质量、安全等方面的通报。乙方应关注甲方发布的信息,并及时响应。1.6甲方合同解除权条款:(1)乙方严重违反合同约定,如拖欠工程款、严重质量问题等;(2)因不可抗力导致工程无法继续施工;(3)乙方被依法吊销营业执照或资质证书。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方施工计划权条款:乙方有权根据工程进度、质量要求和安全标准,制定详细的施工计划,报甲方审批。甲方应在收到施工计划后五个工作日内给予答复。2.2乙方材料采购权条款:乙方有权根据设计要求和市场情况,选择合适的材料供应商,进行材料采购。乙方应保证材料质量符合合同约定。2.3乙方进度控制权条款:乙方有权根据工程进度,合理调整施工计划,确保工程按期完成。乙方应提前五个工作日向甲方报告施工进度情况。2.4乙方质量责任条款:乙方应严格按照合同约定和设计要求,确保工程质量。对于因乙方原因造成的质量问题,乙方应承担相应的修复责任。2.5乙方安全责任条款:乙方应遵守国家有关安全生产法律法规,制定安全措施,确保施工安全。对于因乙方原因造成的事故,乙方应承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构资质要求条款:中介机构应具备相应的资质和经验,能够独立、公正地履行职责。乙方应提供中介机构的资质证明文件。3.2中介机构职责条款:中介机构应协助双方履行合同,包括但不限于合同签订、工程进度监督、质量检测、验收等。3.3中介机构费用条款:中介机构费用由双方协商确定,并纳入合同总金额。中介机构应在合同约定的范围内履行职责。3.4中介机构违约责任条款:中介机构未能履行合同约定,或因中介机构原因导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。3.5中介机构保密条款:中介机构应对双方提供的信息进行保密,未经双方同意,不得向任何第三方泄露。3.6中介机构争议解决条款:中介机构在履行职责过程中发生争议,应提交仲裁委员会仲裁。仲裁结果对双方具有约束力。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件2.施工图纸3.材料设备清单4.付款凭证5.其他相关文件6.甲方指定项目经理资质证明7.中介机构资质证明8.施工计划9.工程进度报告10.质量检测报告11.安全生产记录12.合同变更协议13.合同解除协议14.合同终止证明15.争议解决仲裁裁决书或法院判决书二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度;乙方施工质量不符合合同约定;乙方未按合同约定进行材料设备采购;甲方未按合同约定支付工程款;双方违反合同约定的其他行为。2.违约认定:甲方通过现场巡查、资料审查等方式确认乙方违约;乙方通过提交书面报告、通知等方式确认甲方违约;中介机构根据合同约定和实际情况进行认定;仲裁委员会或法院根据双方提供的证据进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指当事人一方违约时,根据法律规定或合同约定,应向对方支付的一定数额的金钱。3.损失赔偿:指违约方因违约行为给对方造成的损失,应依法或根据合同约定予以赔偿。4.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.法院诉讼:指当事人将争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度滞后。解决办法:甲方与乙方协商调整施工计划,必要时可要求乙方支付违约金。2.问题:工程材料质量不达标。解决办法:甲方要求乙方更换不合格材料,并承担相关费用。3.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方可要求甲方支付逾期付款利息,并有权暂停施工。4.问题:合同变更导致工程成本增加。解决办法:双方协商确定变更后的工程款支付方式和金额。五、所有应用场景:1.绿色建筑节能改造工程;2.公共建筑节能改造;3.住宅建筑节能改造;4.工业建筑节能改造;5.既有建筑节能改造;6.政府投资项目节能改造;7.企业自筹资金节能改造。全文完。2025版绿色建筑节能改造工程合同范本汇编1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4注册地址2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资3.项目实施范围3.1改造内容3.2改造标准3.3改造期限4.项目设计要求4.1设计依据4.2设计深度4.3设计变更4.4设计费用5.项目施工要求5.1施工依据5.2施工组织设计5.3施工进度5.4施工质量5.5施工安全5.6施工费用6.项目监理要求6.1监理依据6.2监理内容6.3监理方式6.4监理费用7.项目验收要求7.1验收标准7.2验收程序7.3验收费用8.项目付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件8.4付款方式9.项目保险9.1保险种类9.2保险金额9.3保险期限9.4保险费用10.项目变更及索赔10.1变更程序10.2索赔程序10.3变更及索赔费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4其他约定第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方:房地产开发1.1.2乙方:建筑工程1.2法定代表人或授权代表1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3联系方式1.3.1甲方联系人:1.3.2乙方联系人:赵六1.3.3甲方联系电话:138001380001.3.4乙方联系电话:139001390001.4注册地址1.4.1甲方注册地址:省市区路号1.4.2乙方注册地址:省市区路号2.项目基本情况2.1项目名称2.1.1绿色节能改造项目2.2项目地点2.2.1省市区小区2.3项目规模2.3.1总建筑面积:10万平方米2.3.2节能改造面积:8万平方米2.4项目内容2.4.1外墙保温2.4.2屋顶防水保温2.4.3门窗节能改造2.4.4热源改造2.5项目投资2.5.1项目总投资:5000万元3.项目实施范围3.1改造内容3.1.1外墙保温:采用EPS板,厚度100mm3.1.2屋顶防水保温:采用SBS改性沥青防水卷材,厚度50mm3.1.3门窗节能改造:采用双层中空玻璃,保温性能达到国家标准3.1.4热源改造:采用太阳能热水系统,替代原有锅炉3.2改造标准3.2.1外墙保温:符合GB504112019《建筑节能工程施工质量验收规范》3.2.2屋顶防水保温:符合GB502072012《屋面工程技术规范》3.2.3门窗节能改造:符合GB501762016《公共建筑节能设计标准》3.2.4热源改造:符合GB501892015《太阳能热水系统设计、施工及验收规范》3.3改造期限3.3.1项目总工期:6个月3.3.2各单项工程工期:(1)外墙保温:2个月(2)屋顶防水保温:1个月(3)门窗节能改造:1个月(4)热源改造:2个月4.项目设计要求4.1设计依据4.1.1国家现行相关设计规范和标准4.1.2甲方提供的项目基础资料4.2设计深度4.2.1初步设计:完成各单项工程的设计方案4.2.2施工图设计:完成各单项工程的施工图纸4.3设计变更4.3.1设计变更需经双方协商一致4.3.2设计变更费用由责任方承担4.4设计费用4.4.1设计费用总额:100万元4.4.2设计费用支付方式:按设计进度分阶段支付5.项目施工要求5.1施工依据5.1.1国家现行相关施工规范和标准5.1.2甲方提供的设计图纸及资料5.2施工组织设计5.2.1乙方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施等5.2.2施工组织设计经甲方审核批准后方可实施5.3施工进度5.3.1项目总工期:6个月5.3.2各单项工程进度:(1)外墙保温:2个月(2)屋顶防水保温:1个月(3)门窗节能改造:1个月(4)热源改造:2个月5.4施工质量5.4.1乙方应严格按照设计要求和施工规范进行施工5.4.2施工质量应符合国家标准和甲方要求5.5施工安全5.5.1乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准5.5.2乙方应制定安全生产责任制,落实安全生产措施5.6施工费用5.6.1项目总预算:5000万元5.6.2施工费用支付方式:按施工进度分阶段支付6.项目监理要求6.1监理依据6.1.1国家现行相关监理规范和标准6.1.2甲方提供的设计图纸及资料6.2监理内容6.2.1对施工过程进行监督检查,确保施工质量符合要求6.2.2对施工进度进行控制,确保项目按期完成6.2.3对施工安全进行监督检查,确保施工安全6.3监理方式6.3.1采取现场监督检查、旁站监理等方式6.3.2对施工过程中的问题提出整改意见6.4监理费用6.4.1监理费用总额:50万元6.4.2监理费用支付方式:按监理进度分阶段支付8.项目付款方式8.1付款比例8.1.1预付款:合同签订后10日内支付合同总价款的20%8.1.2进度款:根据工程进度支付合同总价款的60%,分阶段支付8.1.3验收款:工程竣工验收合格后30日内支付合同总价款的15%8.1.4保修金:合同总价款的5%,竣工验收合格后一年内无质量问题退还8.2付款时间8.2.1预付款:合同签订后10日内8.2.2进度款:每月底前支付当月工程进度款的60%8.2.3验收款:竣工验收合格后30日内8.2.4保修金:竣工验收合格后30日内支付8.3付款条件8.3.1甲方收到乙方提交的合法合规的付款申请单8.3.2乙方已完成工程量且符合合同约定的质量标准8.3.3乙方提供必要的工程结算文件8.4付款方式8.4.1银行转账8.4.2银行支票8.4.39.项目保险9.1保险种类9.1.1工程保险:包括建筑工程一切险和第三者责任险9.1.2人员保险:包括施工人员意外伤害保险9.2保险金额9.2.1工程保险金额:合同总价款的110%9.2.2人员保险金额:每人100万元9.3保险期限9.3.1保险期限:自合同签订之日起至竣工验收合格之日止9.3.2人员保险期限:自施工人员进场之日起至工程竣工之日止9.4保险费用9.4.1保险费用由乙方承担,费用在合同总价款中单独列支9.4.2保险费用支付时间:与进度款支付同步10.项目变更及索赔10.1变更程序10.1.1变更需经双方书面同意,并签订变更协议10.1.2变更协议应明确变更内容、变更原因、变更费用及付款方式10.2索赔程序10.2.1乙方提出索赔,提交索赔报告及有关证明材料10.2.2甲方在收到索赔报告后10日内进行审核10.2.3双方协商解决索赔事宜10.3变更及索赔费用10.3.1变更费用按照变更协议执行10.3.2索赔费用按照实际损失及合同约定执行11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程11.1.2乙方提供的工程不符合质量要求11.1.3乙方违反安全生产规定导致安全事故11.2违约责任11.2.1乙方应承担违约责任,支付违约金11.2.2甲方有权解除合同,要求乙方承担损失11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额根据实际损失及合同约定执行12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1通过双方协商解决12.1.2协商不成,提交市区仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序12.2.1提交仲裁申请书12.2.2仲裁委员会受理后进行仲裁12.3争议解决机构12.3.1市区仲裁委员会13.合同解除13.1解除条件13.1.1乙方严重违约13.1.2不可抗力事件导致合同无法履行13.2解除程序13.2.1双方书面通知对方13.2.2收集相关证据,证明解除条件成立13.3解除后果13.3.1解除合同后,双方应按合同约定进行结算13.3.2乙方应承担违约责任14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同约定的其他生效条件14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同附件14.3.1设计图纸及资料14.3.2施工组织设计14.3.3监理合同14.4其他约定14.4.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议14.4.2本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方是指在本合同执行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行过程中的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工、监理、验收、保险等环节。2.第三方介入的程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订第三方介入协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。2.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。3.第三方介入的职责3.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议的约定,履行相应的职责。3.2第三方应独立、客观、公正地履行职责,不得偏袒任何一方。4.第三方的权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。4.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出整改意见。4.3第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用。5.第三方的义务5.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议的约定,承担相应的义务。5.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规范。5.3第三方应妥善保管甲乙双方提供的资料,不得泄露。6.第三方的责任限额6.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。6.2第三方的责任限额不得超过合同总价款的10%。6.3第三方在履行职责过程中,因自身原因导致损失,应承担相应的赔偿责任。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的关系7.1.1第三方应向甲方提供相应的服务,并接受甲方的监督。7.1.2第三方与甲方之间的争议,应通过协商解决,协商不成可提交仲裁或诉讼。7.2第三方与乙方的关系7.2.1第三方应向乙方提供相应的服务,并接受乙方的监督。7.2.2第三方与乙方之间的争议,应通过协商解决,协商不成可提交仲裁或诉讼。7.3第三方与甲乙双方的关系7.3.1第三方应独立于甲乙双方,不得偏袒任何一方。7.3.2第三方与甲乙双方之间的争议,应通过协商解决,协商不成可提交仲裁或诉讼。8.第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更8.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意,并签订变更协议。8.1.2变更协议应明确变更内容、变更原因、变更费用及付款方式。8.2第三方介入的解除8.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方书面同意,并签订解除协议。8.2.2解除协议应明确解除原因、解除后果及责任承担。9.第三方介入的费用9.1第三方介入的费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定。9.2第三方介入的费用应在合同总价款中单独列支。9.3第三方介入的费用支付方式与合同约定的付款方式一致。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议解决方式10.1.1第三方介入的争议,应通过协商解决,协商不成可提交仲裁或诉讼。10.2第三方介入的争议解决机构10.2.1第三方介入的争议,可提交市区仲裁委员会仲裁,或向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸及资料详细要求:包含项目总体设计图纸、各单项工程设计图纸、设计说明书、材料清单等。说明:设计图纸及资料应完整、准确,符合国家相关设计规范和标准。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计应详细、具体,确保施工质量和安全。3.监理合同详细要求:明确监理单位的职责、权利、义务、监理费用及支付方式等。说明:监理合同应确保监理工作的有效实施,保障工程质量和进度。4.第三方介入协议详细要求:明确第三方的职责、权利、义务、责任限额、费用及支付方式等。说明:第三方介入协议应确保第三方介入的合法性和有效性。5.付款申请单详细要求:包括工程量、质量、进度等信息,以及付款金额和支付条件。说明:付款申请单应真实、准确,确保付款的合法性和合理性。6.工程结算文件详细要求:包括工程量清单、材料清单、人工费、机械费、其他费用等。说明:工程结算文件应完整、准确,作为工程款支付的依据。7.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、程序、机构等。说明:争议解决协议应确保争议的及时、公正解决。8.保险单详细要求:包括保险种类、保险金额、保险期限、保险费用等。说明:保险单应确保工程和人员的安全。9.合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更费用及付款方式等。说明:合同变更协议应确保变更的合法性和有效性。10.合同解除协议详细要求:包括解除原因、解除后果、责任承担等。说明:合同解除协议应确保解除的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定完成工程1.2乙方提供的工程不符合质量要求1.3乙方违反安全生产规定导致安全事故1.4甲方未按合同约定支付工程款1.5第三方未按协议约定履行职责2.违约责任认定标准2.1乙方未按合同约定完成工程:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。2.2乙方提供的工程不符合质量要求:乙方应承担违约责任,修复或更换不合格部分,并赔偿甲方因此遭受的损失。2.3乙方违反安全生产规定导致安全事故:乙方应承担违约责任,支付赔偿金,并承担相应的法律责任。2.4甲方未按合同约定支付工程款:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。2.5第三方未按协议约定履行职责:第三方应承担违约责任,赔偿因此给甲乙双方造成的损失。3.违约责任示例说明3.1乙方未按合同约定完成工程:乙方在合同约定的时间内未能完成工程,甲方有权解除合同,乙方应支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的工期延误和额外费用。3.2乙方提供的工程不符合质量要求:乙方施工的某部分工程不符合国家标准,甲方有权要求乙方进行修复,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.3乙方违反安全生产规定导致安全事故:乙方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡和财产损失,乙方应承担相应的赔偿责任,并承担相应的法律责任。全文完。2025版绿色建筑节能改造工程合同范本汇编2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景随着我国经济的快速发展,绿色建筑已成为国家战略。为响应国家政策,甲方拟对既有建筑进行节能改造,提高建筑能效,降低能源消耗。经双方友好协商,达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在绿色建筑节能改造工程中的权利、义务,确保工程顺利进行,实现节能目标。三、定义与解释3.1专业术语1.绿色建筑:指在建筑的设计、施工、使用和拆除过程中,充分考虑资源节约、环境保护、可持续发展等要求,实现人与自然和谐共生的建筑。2.节能改造:指对既有建筑进行技术改造,提高建筑能效,降低能源消耗。3.工程量清单:指在工程实施过程中,按照工程量计算规则,对工程所需材料、设备、人工等费用进行详细列出的清单。3.2关键词解释1.甲方:指本合同中提出绿色建筑节能改造需求的单位或个人。2.乙方:指本合同中承担绿色建筑节能改造工程建设的单位或个人。3.工程进度:指绿色建筑节能改造工程的实施进度,包括设计、施工、验收等阶段。4.质量标准:指绿色建筑节能改造工程的质量要求,包括材料、设备、施工工艺等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行绿色建筑节能改造工程。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方应按照合同约定支付工程款。4.甲方应提供必要的施工条件,包括场地、材料、设备等。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成绿色建筑节能改造工程。2.乙方应确保施工过程中的安全、环保,遵守国家相关法律法规。3.乙方应配合甲方进行工程验收,确保工程符合质量标准。4.乙方应按照合同约定,提供工程进度、质量、安全等方面的报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为(填写工期)。5.2合同履行地点绿色建筑节能改造工程实施地点:(填写具体地址)5.3合同履行方式1.乙方负责绿色建筑节能改造工程设计、施工、验收等工作。2.甲方负责提供必要的施工条件,包括场地、材料、设备等。3.双方应按照合同约定,定期召开工程协调会,解决施工过程中出现的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的工期届满,工程验收合格。2.双方协商一致,决定终止合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致,签订终止合同协议。2.双方按照合同约定,办理工程结算、移交手续。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定,办理工程结算、移交手续。2.双方应按照合同约定,承担相应的违约责任。七、费用与支付7.1费用构成1.工程设计费:根据甲方提供的建筑信息,乙方将进行详细的绿色建筑节能改造工程设计,设计费用按实际发生计算。2.材料费:包括但不限于节能材料、设备、配件等,按实际采购成本加上合理利润计算。3.人工费:包括但不限于施工人员工资、福利、加班费等,按实际发生计算。4.施工机具使用费:按实际使用情况计算。5.管理费:包括项目管理、协调、监督等费用,按工程总造价的一定比例计算。7.2支付方式1.乙方提交工程进度款申请,甲方审核后支付。2.按工程进度分期支付,具体支付节点如下:a.设计阶段完成后,支付设计费总额的30%;b.材料采购完毕并进场施工前,支付材料费总额的30%;c.施工进度达到50%时,支付人工费总额的30%;d.工程竣工验收合格后,支付剩余工程款的20%。7.3支付时间1.设计费支付时间:自设计合同签订之日起30个工作日内。2.材料费支付时间:自材料采购完毕并进场施工前30个工作日内。3.人工费支付时间:根据工程进度,每月支付一次。4.管理费支付时间:按月支付,与人工费支付时间同步。7.4支付条款1.甲方应于支付时间前将款项划入乙方指定账户。2.乙方应在收到款项后5个工作日内出具相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为逾期支付金额的千分之五,自逾期之日起计算。2.若甲方未能提供必要的施工条件,导致工程延期,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约1.若乙方未能按约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五,自逾期之日起计算。2.若乙方提供的材料或施工不符合合同约定,乙方应负责修复或更换,并承担由此产生的费用。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式为:违约金额×违约天数×违约金比例。2.赔偿方式:违约方应将赔偿金额支付给非违约方。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同履行过程中所获取的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.与本合同相关的任何技术资料、图纸、文件等。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的措施,确保保密内容的保密性。2.双方未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.双方应共同努力,采取措施减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府征收土地等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方也可协商一致,选择仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。2.经双方同意,乙方可以将合同下的部分工程分包给具备相应资质的分包单位。12.2不得转让的情形1.合同约定的保密内容。2.合同约定的不可抗力事件发生时的责任和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对绿色建筑节能改造工程的设计、施工、验收等环节的监督权。2.乙方保留对甲方提供的设计图纸、技术资料等的知识产权。13.2特殊权力保留1.未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的工程分包或转包。2.未经乙方书面同意,甲方不得将本合同项下的工程变更或终止。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充,均应以书面形式进行。2.修改或补充的书面文件经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的书面文件与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充的书面文件与本合同有冲突时,以修改或补充的书面文件为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,确保绿色建筑节能改造工程的顺利进行。2.双方应按照合同约定,及时提供必要的资料和条件。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,讨论工程进展和问题解决。2.双方应通过书面或口头方式及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于绿色建筑节能改造工程的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减,均应以书面形式进行。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)乙方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)甲方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)乙方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.绿色建筑节能改造工程设计文件2.工程量清单及价格表3.材料设备采购清单4.施工组织设计5.工程进度计划6.质量保证书7.安全生产保证书8.环境保护措施9.甲方提供的建筑信息及图纸10.双方签订的补充协议及修改文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付工程款,认定违约。未提供必要的施工条件,导致工程延期,认定违约。提供的图纸或技术资料有误,导致工程返工,认定违约。2.乙方违约:未按约定完成工程,认定违约。提供的材料或施工不符合合同约定,认定违约。未按时提交工程进度款申请,认定违约。三、法律名词及解释:1.绿色建筑:指在建筑的设计、施工、使用和拆除过程中,充分考虑资源节约、环境保护、可持续发展等要求,实现人与自然和谐共生的建筑。2.节能改造:指对既有建筑进行技术改造,提高建筑能效,降低能源消耗。3.不可抗力:指因自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。4.违约金:指合同当事人一方违反合同约定,应向对方支付一定数额的金钱。5.保密条款:指合同中关于保密内容的约定,包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能及时提供必要的施工条件。解决办法:双方应明确施工条件提供的时间节点,甲方未按时提供,应承担相应责任。2.问题:乙方施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应及时整改,如因乙方原因导致质量问题,乙方应承担修复或更换费用。3.问题:工程进度滞后。解决办法:双方应定期召开会议,分析原因,制定解决方案,确保工程按期完成。4.问题:合同条款理解不一致。解决办法:双方应就合同条款进行充分沟通,必要时可寻求法律专业人士的解释。5.问题:不可抗力事件发生。解决办法:双方应及时通知对方,并提供相关证明,根据不可抗力事件的影响,协商调整合同履行计划。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应对其提供的绿色建筑节能改造设计方案的质量和可行性负责。第三方应保证其提供的材料和设备符合国家相关标准和要求。2.第三方权利:第三方有权根据合同约定获得相应的设计费和材料设备采购费。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。3.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间节点提交设计方案和材料设备清单。第三方应配合甲方和乙方的施工和验收工作。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定的支付进度和金额支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和施工条件。乙方有权要求甲方和第三方提供必要的配合和支持。2.乙方利益条款:乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权要求甲方和第三方承担因不可抗力事件导致的工程延误责任。3.甲方的违约及限制条款:若甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金。若甲方未提供必要的施工场地和条件,导致工程延误,甲方应承担相应责任。甲方不得擅自变更工程范围或设计,如需变更,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方提供的施工质量进行监督和验收。甲方可对乙方提供的材料和设备进行检验。甲方可对乙方的施工进度进行监督。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程完成后进行保修服务。甲方可要求乙方在合同约定的保修期内对工程进行定期检查和维护。3.乙方的违约及限制条款:若乙方未按约定完成工程,应向甲方支付违约金。若乙方提供的材料和设备不符合要求,乙方应承担更换或修复责任。乙方不得擅自转包或分包工程,如需转包或分包,应经甲方同意。全文完。2025版绿色建筑节能改造工程合同范本汇编3本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订依据1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同有效期1.5合同变更与解除1.6合同争议解决方式2.项目背景2.1项目概况2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算2.5项目审批手续3.项目设计3.1设计原则3.2设计依据3.3设计要求3.4设计变更3.5设计进度4.施工组织设计4.1施工组织原则4.2施工组织机构4.3施工进度计划4.4施工安全措施4.5施工质量保证措施4.6施工环境保护措施5.材料设备供应5.1材料设备采购原则5.2材料设备质量要求5.3材料设备供应进度5.4材料设备验收5.5材料设备保管6.施工监理6.1监理机构6.2监理职责6.3监理工作内容6.4监理工作方法6.5监理工作进度7.施工合同履行7.1施工单位职责7.2施工单位权利7.3施工单位义务7.4施工单位违约责任7.5施工单位变更管理8.质量管理8.1质量标准8.2质量检查8.3质量验收8.4质量整改8.5质量保证期9.进度管理9.1进度计划9.2进度检查9.3进度调整9.4进度违约责任10.造价管理10.1造价编制依据10.2造价审核10.3造价变更10.4造价纠纷处理11.付款方式11.1付款进度11.2付款方式11.3付款条件11.4付款违约责任12.保险12.1保险种类12.2保险金额12.3保险期限12.4保险责任13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止与解除程序14.4合同终止与解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及《绿色建筑评价标准》等相关法律法规和政策规定签订。1.2合同目的本合同旨在明确双方在2025版绿色建筑节能改造工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,达到节能改造的目标。1.3合同适用范围本合同适用于2025版绿色建筑节能改造工程的设计、施工、监理等全过程。1.4合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。1.5合同变更与解除1.5.1合同变更在合同履行过程中,如因不可抗力或政策调整等原因,需对合同内容进行变更的,双方应协商一致,签订补充协议。1.5.2合同解除1.5.2.1双方协商一致,可以解除合同。1.5.2.2一方违约,另一方有权解除合同。1.5.2.3因不可抗力致使合同无法履行,双方协商一致可以解除合同。1.6合同争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.项目背景2.1项目概况项目名称:2025版绿色建筑节能改造工程项目地点:[具体地址]2.2项目地点项目位于[具体地址],占地面积[面积],建筑面积[面积]。2.3项目规模项目包括建筑主体、附属设施和室外环境等,总建筑面积[面积]。2.4项目投资估算项目总投资估算为[金额]元,资金来源为[来源]。2.5项目审批手续项目已取得相关部门的批准文件,包括但不限于规划许可证、施工许可证等。3.项目设计3.1设计原则设计应遵循绿色建筑、节能环保、经济合理、安全可靠的原则。3.2设计依据设计依据包括但不限于《绿色建筑评价标准》、国家相关设计规范和标准等。3.3设计要求设计应满足节能改造的需求,包括但不限于建筑围护结构、暖通空调、给排水、电气等系统的节能改造。3.4设计变更设计变更需经双方协商一致,并由设计单位出具变更通知单。3.5设计进度设计进度应按照合同约定的时间节点进行,具体进度计划见附件。4.施工组织设计4.1施工组织原则施工组织应遵循安全、文明、环保、高效的原则。4.2施工组织机构施工组织机构应包括项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等。4.3施工进度计划施工进度计划应按照合同约定的时间节点进行,具体进度计划见附件。4.4施工安全措施施工安全措施应符合国家相关安全规范和标准。4.5施工质量保证措施施工质量保证措施应符合国家相关质量规范和标准。4.6施工环境保护措施施工环境保护措施应符合国家相关环保法规和标准。8.材料设备供应8.1材料设备采购原则8.1.1材料设备采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。8.1.2优先选用节能环保、质量可靠、价格合理的材料设备。8.2材料设备质量要求8.2.1材料设备应符合国家标准和行业标准的要求。8.2.2材料设备应具备出厂合格证明和检验报告。8.3材料设备供应进度8.3.1材料设备供应进度应与施工进度计划相匹配。8.3.2供应商应按照合同约定的时间节点供货。8.4材料设备验收8.4.1施工单位负责对到货的材料设备进行验收。8.4.2验收合格的材料设备方可投入使用。8.5材料设备保管8.5.1供应商应保证材料设备的完好,防止损坏、丢失。8.5.2施工单位应妥善保管材料设备,确保安全。9.施工监理9.1监理机构9.1.1监理机构应由具有相应资质的单位担任。9.1.2监理机构应派驻监理人员对工程进行全过程监理。9.2监理职责9.2.1监理机构负责监督施工单位的施工质量和进度。9.2.2监理机构负责检查材料设备的质量和数量。9.3监理工作内容9.3.1对施工单位的施工组织设计进行审查。9.3.2对施工过程中的质量、进度、安全进行监督检查。9.4监理工作方法9.4.1监理机构采用现场检查、旁站监理、巡视检查等方法。9.4.2监理机构应定期向建设单位报告监理工作情况。9.5监理工作进度9.5.1监理机构应根据工程进度制定监理工作计划。9.5.2监理工作进度应与工程进度计划相协调。10.施工合同履行10.1施工单位职责10.1.1施工单位应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。10.1.2施工单位应遵守国家有关法律、法规和工程建设标准。10.2施工单位权利10.2.1施工单位有权要求建设单位按照合同约定支付工程款。10.2.2施工单位有权要求建设单位提供必要的施工条件。10.3施工单位义务10.3.1施工单位应保证施工质量,确保工程达到设计要求。10.3.2施工单位应按照合同约定的时间节点完成施工任务。10.4施工单位违约责任10.4.1施工单位未按期完成施工任务,应承担相应的违约责任。10.4.2施工单位施工质量不符合合同约定,应负责返工或修复。11.质量管理11.1质量标准11.1.1工程质量应符合国家标准、行业标准及合同约定的质量要求。11.1.2施工单位应严格执行国家关于工程质量的法律法规。11.2质量检查11.2.1施工单位应建立健全质量检查制度。11.2.2监理机构应定期对施工质量进行检查。11.3质量验收11.3.1工程验收应按合同约定的验收标准和程序进行。11.3.2验收不合格的工程,应按合同约定进行处理。11.4质量整改11.4.1对验收不合格的工程,施工单位应立即进行整改。11.4.2整改后的工程应重新进行验收。11.5质量保证期11.5.1工程质量保证期自竣工验收合格之日起计算。11.5.2保证期内因施工单位原因造成的质量问题,施工单位应负责修复或赔偿。12.进度管理12.1进度计划12.1.1进度计划应详细、明确,并经建设单位批准。12.1.2进度计划应包含各阶段的工作内容和时间节点。12.2进度检查12.2.1施工单位应定期向建设单位报告工程进度。12.2.2建设单位应定期对工程进度进行检查。12.3进度调整12.3.1如遇特殊情况导致进度延误,双方应协商调整进度计划。12.3.2进度调整应不影响工程质量和合同约定的工期。12.4进度违约责任12.4.1施工单位未按期完成施工任务,应承担相应的违约责任。12.4.2建设单位未按期支付工程款,应承担相应的违约责任。13.造价管理13.1造价编制依据13.1.1造价编制应依据合同约定、设计文件、市场价格等编制。13.1.2造价编制应符合国家有关造价管理的规定。13.2造价审核13.2.1建设单位应委托具有相应资质的造价咨询机构进行造价审核。13.2.2造价审核结果应作为工程款支付的依据。13.3造价变更13.3.1如遇设计变更、材料设备价格变动等情况,应进行造价变更。13.3.2造价变更应经双方协商一致后执行。13.4造价纠纷处理13.4.1造价纠纷应通过协商、调解或仲裁等方式解决。13.4.2造价纠纷的处理结果应作为工程款支付的依据。14.付款方式14.1付款进度14.1.1付款进度应与工程进度相匹配。14.1.2付款进度应按合同约定的时间节点进行。14.2付款方式14.2.1付款方式应包括预付款、进度款、竣工结算款等。14.2.2付款方式应明确支付比例和支付条件。14.3付款条件14.3.1付款条件应符合合同约定和法律法规的要求。14.3.2付款条件应确保工程顺利进行。14.4付款违约责任14.4.1付款方未按期支付工程款,应承担相应的违约责任。14.4.2付款方支付工程款少于合同约定的金额,应补足差额。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,因

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论