二零二五年度民俗文化陈列馆建设与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度民俗文化陈列馆建设与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式及有效证件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及建设内容2.4项目总投资及资金来源3.合同标的3.1建设内容3.2施工范围3.3工程量清单4.工程进度及工期4.1工程进度安排4.2工期计算及延期处理4.3验收标准及时间5.工程质量及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量保证期6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成6.2计价方式6.3工程款支付进度及方式6.4保修金及退还7.合同变更及调整7.1变更程序7.2变更内容7.3变更价格及工期调整8.施工安全及环境保护8.1施工安全责任8.2安全防护措施8.3环境保护要求9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任及赔偿12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2不可抗力及免责条款13.3合同附件及补充协议14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1甲方法定名称：民俗文化陈列馆建设方1.1.2甲方法定地址：省市区路号1.1.3乙方施工方名称：民俗文化陈列馆施工方1.1.4乙方施工方地址：省市区路号1.2法定代表人或授权代表1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.3联系方式及有效证件2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称：二零二五年度民俗文化陈列馆建设项目2.2项目地点2.2.1项目具体地址：省市区街道路号2.3项目规模及建设内容2.3.1项目规模：占地面积5000平方米，建筑面积20000平方米2.3.2建设内容：包括陈列馆主体建筑、展览区、辅助设施等2.4项目总投资及资金来源2.4.1项目总投资：人民币伍仟万元整2.4.2资金来源：甲方自筹及政府拨款3.合同标的3.1建设内容3.1.1建设内容包括但不限于：土建工程、装饰装修工程、设备安装工程等3.2施工范围3.2.1施工范围包括：项目主体建筑、展览区、辅助设施等全部建设内容3.3工程量清单3.3.1工程量清单详见附件一4.工程进度及工期4.1工程进度安排4.1.1土建工程：自合同签订之日起3个月内完成主体结构施工4.1.2装饰装修工程：自主体结构施工完成后2个月内完成4.1.3设备安装工程：自装饰装修工程完成后1个月内完成4.2工期计算及延期处理4.2.1合同工期为自合同签订之日起12个月4.2.2因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方赔偿4.3验收标准及时间4.3.1验收标准：按照国家相关标准及甲方要求执行4.3.2验收时间：工程竣工后30日内5.工程质量及验收5.1质量标准5.1.1工程质量必须符合国家及行业标准5.2验收程序5.2.1乙方完成工程后，向甲方提交验收申请5.2.2甲方组织验收小组进行验收5.3质量保证期5.3.1质量保证期为自工程验收合格之日起2年6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成6.1.1工程造价包括：人工费、材料费、机械费、管理费、利润等6.2计价方式6.2.1工程造价采用清单计价方式6.3工程款支付进度及方式6.3.1工程款分阶段支付，具体支付进度及方式详见附件二6.4保修金及退还6.4.1保修金为工程造价的5%，在工程验收合格后30日内退还乙方8.施工安全及环境保护8.1施工安全责任8.1.1乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全8.1.2乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准8.2安全防护措施8.2.1乙方应制定详细的安全防护措施，包括但不限于：现场围挡、警示标志、安全通道、防护网等8.2.2乙方应对施工人员进行安全教育和培训8.3环境保护要求8.3.1乙方应采取措施减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染8.3.2乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应在接到对方书面通知之日起30日内协商解决9.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同签订地人民法院10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行10.1.2一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行10.2合同终止条件10.2.1工程竣工并验收合格10.2.2双方协商一致解除合同10.3合同解除及终止后的处理10.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程及未付款项10.3.2双方应互相配合，妥善处理合同解除或终止后的遗留问题11.违约责任11.1违约行为及认定11.1.1违约行为包括但不限于：未按时完成工程、工程质量不合格、擅自变更设计等11.1.2违约行为的认定依据合同约定及国家相关法律法规11.2违约责任及赔偿11.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失11.2.2违约赔偿金额根据实际情况及合同约定确定12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后，合同自生效之日起生效12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并验收合格12.2.2双方协商一致解除合同12.3合同签署及生效日期12.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.其他约定事项13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于：工程量清单、工程款支付进度及方式、安全防护措施等13.2不可抗力及免责条款13.2.1不可抗力包括但不限于：自然灾害、战争、政府行为等13.2.2因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任13.3合同附件及补充协议13.3.1合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、审计单位、保险机构、融资机构等。15.1.2第三方应根据其专业领域和合同约定，为甲乙双方提供专业服务。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的具体方式及职责范围，应在合作协议中明确。15.3第三方责任15.3.1第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定。15.3.2第三方因自身原因导致服务不达标或造成损失的，应承担相应的法律责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额应根据其提供服务的内容和性质，由甲乙双方在合作协议中约定。15.4.2第三方责任限额不得超过合作协议约定的金额。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系，以合作协议为准。15.5.2第三方在提供专业服务过程中，应保持独立性，不得偏袒任何一方。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1甲方增加条款16.1.1甲方应确保第三方提供的服务符合国家相关标准和规定。16.1.2甲方有权对第三方的工作进行监督，并提出合理建议。16.2乙方增加条款16.2.1乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的协助和便利。16.2.2乙方应确保第三方在施工过程中遵守合同约定。17.第三方介入后的合同调整17.1合同条款的调整17.1.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况，对合同条款进行适当调整。17.1.2合同调整需经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。17.2合同履行17.2.1第三方介入后，甲乙双方应按照调整后的合同条款履行各自义务。17.2.2第三方在履行职责过程中，应接受甲乙双方的监督。17.3合同终止17.3.1如第三方在履行职责过程中出现重大违约行为，甲乙双方有权终止合作协议。17.3.2合同终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。18.第三方介入后的争议解决18.1争议解决方式18.1.1第三方介入后的争议，由甲乙双方和第三方协商解决。18.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。18.2争议解决程序18.2.1争议发生后，甲乙双方和第三方应在接到对方书面通知之日起30日内协商解决。18.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。18.3争议解决地点18.3.1第三方介入后的争议解决地点为合同签订地人民法院。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求和说明：包含工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等信息，作为工程款支付和结算的依据。2.工程款支付进度及方式详细要求和说明：明确各阶段工程款支付的时间、金额、支付方式，以及任何变更的审批程序。3.安全防护措施详细要求和说明：列出施工现场的安全防护措施，包括但不限于人员安全、设备安全、环境保护等方面的具体措施。4.环境保护要求详细要求和说明：明确施工现场应遵守的环境保护法规和标准，以及相应的环保措施。5.验收标准及时间表详细要求和说明：列出各阶段验收的标准、验收时间及验收流程。6.第三方合作协议详细要求和说明：列出第三方介入的相关协议，包括服务内容、费用、责任等。7.不可抗力及免责条款详细要求和说明：明确不可抗力的定义、发生时的处理流程以及免责条款的具体内容。8.合同附件及补充协议详细要求和说明：包括合同中未涵盖的其他重要文件和协议，如变更通知、补充协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：根据合同约定的工期，若乙方未按时完成工程，则视为违约。示例说明：若合同约定工期为12个月，乙方实际完成时间为14个月，则乙方构成违约。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：根据国家相关标准和合同约定，若工程质量不符合要求，则视为违约。示例说明：若合同约定主体结构质量必须达到国家一级标准，而实际验收时发现主体结构质量仅达到二级标准，则乙方构成违约。3.违约行为：擅自变更设计责任认定标准：未经甲方同意，乙方擅自变更设计，则视为违约。示例说明：若合同约定设计变更需经甲方书面同意，而乙方未取得甲方同意即进行设计变更，则乙方构成违约。4.违约行为：未按时支付工程款责任认定标准：根据合同约定的支付进度，若乙方未按时支付工程款，则视为违约。示例说明：若合同约定每月支付一定比例的工程款，而乙方连续两个月未按时支付，则乙方构成违约。5.违约行为：第三方服务不达标责任认定标准：第三方在提供专业服务过程中，若服务不达标，则视为违约。示例说明：若监理单位在监理过程中发现工程质量问题，而监理单位未及时通知甲方和乙方，则监理单位构成违约。全文完。二零二五年度民俗文化陈列馆建设与施工合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确甲方与乙方在二零二五年度民俗文化陈列馆建设与施工过程中的权利义务，确保项目顺利进行，共同促进民俗文化事业的繁荣发展。2.2目的：通过本合同的签订，甲方与乙方达成共识，共同完成民俗文化陈列馆的建设与施工，提高我国民俗文化展示水平，弘扬民族精神。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）民俗文化陈列馆：指以展示我国民俗文化为主题的，集收藏、研究、展示、教育、休闲等功能于一体的综合性场馆。（2）建设：指在原有基础上，按照设计要求，进行土建、装饰、设备安装等工程活动。（3）施工：指在建设过程中，按照设计图纸和施工规范，进行具体操作，完成工程实体。3.2关键词解释：（1）甲方：指本合同中提出建设民俗文化陈列馆的当事人。（2）乙方：指本合同中承担民俗文化陈列馆建设与施工任务的当事人。（3）合同履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自权利义务的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成民俗文化陈列馆的建设与施工任务。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量问题提出整改要求。（3）甲方应按照合同约定，按时支付工程款。（4）甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，按时支付工程款。（2）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成民俗文化陈列馆的建设与施工任务。（3）乙方应按照设计要求，确保施工质量符合国家标准。（4）乙方应协助甲方办理施工许可证等相关手续。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为自合同生效之日起至民俗文化陈列馆建设与施工任务全部完成之日止。5.2合同履行地点：5.3合同履行方式：甲乙双方应按照合同约定，共同完成民俗文化陈列馆的建设与施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同履行完毕；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出解除合同，应提前书面通知对方；（2）双方就解除合同达成一致意见；（3）解除合同后，甲乙双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果：合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，妥善处理剩余事宜，包括但不限于工程款结算、设备移交等。七、费用与支付7.1费用构成本合同中涉及的费用构成如下：（1）工程费用：包括但不限于土建工程、装饰工程、设备安装工程等费用。（2）设计费用：包括但不限于设计图纸、设计变更、设计咨询等费用。（3）施工管理费用：包括但不限于施工组织设计、施工监理、现场管理等费用。（4）其他费用：包括但不限于临时设施费、材料费、人工费、运输费、税费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的10%作为预付款。（2）进度款：在工程进度达到合同约定的节点时，甲方应按照实际完成工程量支付相应的进度款。（3）竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。7.3支付时间（1）预付款应在合同签订后5个工作日内支付。（2）进度款应在工程进度达到约定节点后的10个工作日内支付。（3）竣工结算款应在工程竣工验收合格后的30个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，向乙方提供合法的发票或收据。（2）乙方应在收到甲方支付的款项后，及时开具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款的千分之五，自应付之日起计算至实际支付之日止。8.2乙方违约若乙方未按合同约定完成工程建设，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五，自合同约定完成之日起计算至实际完成之日止。8.3赔偿金额和方式若一方违约给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失和双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的保密内容包括但不限于：（1）项目的技术秘密、商业秘密；（2）项目的设计图纸、施工方案；（3）双方的商业计划、财务状况等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日起三年。9.3保密履行方式甲乙双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件本合同中不可抗力事件包括但不限于：（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、罢工、骚乱等社会事件；（3）政府行为或政策调整。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）双方应协商解决不可抗力事件带来的影响，尽量减少损失。（3）如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并互不追究违约责任。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、战争、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调节、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得擅自转让合同的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等特殊情况的；（2）法律法规禁止转让的；（3）合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对民俗文化陈列馆建设与施工过程中的设计、施工、监理等权利的监督权。13.2特殊权力保留在合同履行期间，如遇特殊情况，甲方有权对乙方的设计、施工方案进行调整，并要求乙方按照调整后的方案执行。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改和补充，均需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签署补充协议。14.2修改和补充效力经甲乙双方签署的补充协议，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协助，共同完成民俗文化陈列馆的建设与施工任务。15.2协作与配合方式甲乙双方应按照合同约定，通过定期会议、书面报告等方式，保持沟通与协调。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于民俗文化陈列馆建设与施工的完整协议，任何口头或书面协议均不应视为对本合同的修改或补充。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意，任何一方不得增加或减少本合同中的条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年__月__日附件及其他说明解释一、附件列表：1.民俗文化陈列馆建设与施工合同2.民俗文化陈列馆设计图纸3.民俗文化陈列馆施工方案4.甲方支付进度款的凭证5.乙方施工进度报告6.工程竣工验收报告7.不可抗力事件证明8.争议解决相关文件9.保密协议10.合同补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。乙方未按合同约定完成工程建设。乙方泄露了甲方的商业秘密。2.违约行为认定：甲方未按约定支付工程款，经催告后仍未支付，视为违约。乙方未按合同约定完成工程建设，经甲方验收不合格，视为违约。乙方泄露甲方商业秘密，经甲方证明，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.保密协议：指双方就保密内容达成的一致意见，约定保密期限和保密履行方式。3.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁：指双方将争议提交给仲裁机构，由仲裁机构依法作出裁决。5.诉讼：指双方将争议提交给人民法院，由法院依法作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度缓慢。解决办法：甲方可要求乙方提交施工进度报告，如进度确实缓慢，可提出书面警告，必要时可要求乙方支付违约金。2.问题：甲方未能按时支付工程款。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，说明原因，并尽量在约定时间内支付。如确实存在困难，双方可协商延期支付。3.问题：合同中出现争议。解决办法：双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，可申请仲裁或诉讼。4.问题：发生不可抗力事件。解决办法：双方应按照合同约定处理不可抗力事件，如合同无法履行，可协商解除合同或调整合同条款。5.问题：乙方泄露商业秘密。解决办法：甲方应立即采取措施制止泄露行为，并要求乙方承担相应的法律责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应承担其提供的材料、设备的质量责任，确保符合国家相关标准和合同约定。第三方应按照合同约定的时间、质量和数量提供材料、设备。2.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付材料、设备的费用。第三方有权要求甲方在合同约定的时间内提供必要的施工条件。3.第三方义务：第三方应遵守国家相关法律法规，确保材料、设备的合法来源。第三方应配合甲方和乙方的施工需求，提供必要的支持。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，包括预付款、进度款和竣工结算款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括场地、水电等。乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行及时解决。2.乙方利益条款：乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权获得因不可抗力事件导致的合同延期带来的额外补偿。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款的千分之五。甲方未提供必要的施工条件，导致乙方工期延误，甲方应承担相应的责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量和数量完成工程建设。甲方可要求乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规和合同约定。甲方可对乙方的施工过程进行监督和检查。2.甲方的利益条款：甲方可获得乙方按照合同约定完成的工程建设。甲方可获得因乙方违约而产生的违约金。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成工程建设，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。乙方在施工过程中出现质量问题，应承担相应的责任，包括修复、赔偿等。全文完。二零二五年度民俗文化陈列馆建设与施工合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景随着我国文化事业的蓬勃发展，民俗文化作为一种独特的文化遗产，越来越受到人们的关注。为了传承和弘扬民俗文化，提升我国文化软实力，甲方决定建设一座民俗文化陈列馆。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在民俗文化陈列馆建设与施工过程中的权利、义务及责任，确保项目顺利进行，达到预期目标。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）民俗文化：指民间传统习俗、民间艺术、民间信仰、民间技艺等非物质文化遗产。（2）陈列馆：指用于展示、研究和保护民俗文化的场馆。3.2关键词解释（1）建设：指按照设计要求，进行土建、装修、设备安装等工程活动。（2）施工：指按照设计文件和技术规范，进行现场施工、安装、调试等工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成建设与施工任务。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督，确保工程质量和进度。（3）甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成建设与施工任务。（2）乙方应确保工程质量和安全，遵守国家相关法律法规。（3）乙方应配合甲方进行工程验收，对验收不合格的部分进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，工期为____年____个月。5.2合同履行地点本合同约定的建设与施工地点为：____________________。5.3合同履行方式（1）乙方按照设计文件和技术规范，进行现场施工、安装、调试等工作。（2）甲方负责提供施工所需的场地、设施和材料。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，且乙方完成建设与施工任务。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前____天书面通知对方。（2）终止合同后，双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，将已完成的建设与施工任务交付甲方。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，结算剩余款项。七、费用与支付7.1费用构成（1）设计费用：包括方案设计、施工图设计等费用。（2）工程费用：包括土建工程、装修工程、设备安装工程等费用。（3）材料费用：包括建筑材料、装饰材料、设备材料等费用。（4）人工费用：包括施工人员工资、管理费用等。（5）其他费用：包括但不限于税费、保险费、监理费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款。（2）进度款：在工程按计划完成一定比例后，甲方应向乙方支付相应的进度款。（3）结算款：工程完工并验收合格后，甲方应向乙方支付剩余合同总价款的_____%作为结算款。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。（2）进度款支付时间：每完成合同约定的工作量后____个工作日内。（3）结算款支付时间：工程验收合格后____个工作日内。7.4支付章件（1）付款申请单：由乙方填写，列明付款原因、金额、时间等。（2）发票：乙方提供的合法发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）若甲方未按时支付费用，应向乙方支付_____%的违约金。（2）若甲方未按合同约定提供施工所需的场地、设施和材料，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）若乙方未按时完成建设与施工任务，应向甲方支付_____%的违约金。（2）若乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用，并支付_____%的违约金。（3）若乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金以合同总价款为计算基数。（2）赔偿金额应根据实际情况，由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均属保密内容。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同生效之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、暴乱、恐怖袭击等社会异常事件。（3）政府行为导致合同无法履行。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，应及时通知对方。（2）双方应尽力采取措施减轻不可抗力事件的影响。（3）因不可抗力导致合同无法履行，可部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致工程暂停。（2）战争导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决发生争议时，双方应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、公共利益的合同。（2）涉及商业秘密、技术秘密的合同。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对民俗文化陈列馆建设与施工的最终决定权。（2）乙方在施工过程中，应尊重甲方对民俗文化的保护和传承要求。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对施工过程中发现的问题进行整改的权利。（2）乙方在施工过程中，如需变更设计或施工方案，应事先征得甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有同等法律效力，与本合同具有同等约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。（2）乙方应按照甲方的要求，提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式（1）定期召开协调会议，沟通工程进展情况。（2）及时解决施工过程中出现的争议。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于民俗文化陈列馆建设与施工的完整协议，任何与本合同相抵触的口头协议或先前的协议均无效。16.3增减条款本合同的增减条款，应由甲乙双方共同协商一致，并以书面形式予以确认。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.民俗文化陈列馆建设与施工合同2.设计文件及技术规范3.工程量清单4.材料清单5.付款申请单模板6.验收报告7.不可抗力事件证明8.协商会议纪要9.争议解决协议10.保密协议11.乙方资质证明文件12.甲方资质证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用：认定依据为合同约定支付时间与实际支付时间的差异。未按合同约定提供施工所需的场地、设施和材料：认定依据为甲方提供的书面证明或现场检查结果。2.乙方违约：未按时完成建设与施工任务：认定依据为合同约定工期与实际完成时间的差异。施工质量不符合合同约定：认定依据为验收报告或专业机构出具的检测报告。违反保密条款：认定依据为保密协议及保密内容的泄露情况。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约金：指当事人一方违反合同约定，应向对方支付的一定金额的货币。3.争议解决：指当事人因合同履行发生的