二零二五版电力工程勘察设计咨询合同4篇_第1页
二零二五版电力工程勘察设计咨询合同4篇_第2页
二零二五版电力工程勘察设计咨询合同4篇_第3页
二零二五版电力工程勘察设计咨询合同4篇_第4页
二零二五版电力工程勘察设计咨询合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版电力工程勘察设计咨询合同合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同双方基本信息1.5合同背景和目的二、工程勘察设计咨询内容2.1工程概况2.2勘察设计咨询范围2.3技术标准和规范2.4工程勘察设计咨询深度三、服务期限及进度安排3.1服务期限3.2服务进度计划3.3进度调整机制四、双方责任与义务4.1发包人责任与义务4.2承包人责任与义务4.3双方权利保障五、合同价格及支付方式5.1合同总价5.2价格构成5.3支付方式5.4付款时间节点六、技术资料与成果交付6.1技术资料清单6.2成果交付时间6.3成果质量要求6.4成果交付方式七、合同变更及解除7.1变更程序7.2合同解除条件7.3解除程序八、争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用九、违约责任9.1发包人违约责任9.2承包人违约责任9.3违约责任赔偿标准十、保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密义务十一、不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力发生时的处理11.3不可抗力解除十二、合同终止及终止条件12.1合同终止条件12.2合同终止程序十三、合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容十四、其他约定14.1合同生效条件14.2合同附件效力14.3合同解释及法律适用合同编号2025EDC一、合同概述1.1合同名称:二零二五版电力工程勘察设计咨询合同1.2合同签订日期:2025年1月1日1.3合同有效期:自合同签订之日起至2028年12月31日1.4合同双方基本信息:发包人:[发包人全称]地址:[发包人地址]联系人:[发包人联系人]联系电话:[发包人联系电话]承包人:[承包人全称]地址:[承包人地址]联系人:[承包人联系人]联系电话:[承包人联系电话]1.5合同背景和目的:本合同旨在明确双方在电力工程勘察设计咨询工作中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现项目目标。二、工程勘察设计咨询内容2.1工程概况:工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模]2.2勘察设计咨询范围:工程可行性研究工程设计施工图设计设备选型及采购施工现场技术服务2.3技术标准和规范:本工程勘察设计咨询工作将遵循国家及行业相关技术标准和规范执行。2.4工程勘察设计咨询深度:本工程勘察设计咨询工作将达到国家及行业规定的深度要求。三、服务期限及进度安排3.1服务期限:本合同服务期限自合同生效之日起至2028年12月31日。3.2服务进度计划:[具体进度计划,包括各阶段工作内容和时间节点]3.3进度调整机制:如因不可抗力或双方协商一致的原因导致进度调整,应提前通知对方并达成书面协议。四、双方责任与义务4.1发包人责任与义务:提供工程相关资料配合承包人进行勘察设计咨询工作按时支付合同价款对承包人提供的成果进行审核4.2承包人责任与义务:按合同要求完成勘察设计咨询工作保证勘察设计咨询成果的质量及时提交勘察设计咨询成果对工程现场提供技术服务五、合同价格及支付方式5.1合同总价:本合同总价为人民币[合同总价]元。5.2价格构成:工程勘察设计咨询费用技术服务费用其他费用5.3支付方式:分阶段支付,具体支付比例和时间节点见附件。5.4付款时间节点:[具体付款时间节点]六、技术资料与成果交付6.1技术资料清单:[技术资料清单,包括资料名称、数量、规格等]6.2成果交付时间:[具体成果交付时间]6.3成果质量要求:成果应符合国家及行业相关技术标准和规范要求。6.4成果交付方式:以电子文档形式交付,同时提供纸质备份。七、合同变更及解除7.1变更程序:双方协商一致后,应以书面形式对合同进行变更。7.2合同解除条件:发包人原因导致合同无法履行承包人严重违约发生不可抗力事件7.3解除程序:双方应以书面形式通知对方,并说明解除原因。解除合同后,双方应按照合同约定处理相关事宜。八、争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:如协商不成,双方同意将争议提交至[指定仲裁委员会]进行仲裁。8.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁机构另有裁决。九、违约责任9.1发包人违约责任:如发包人未按时支付合同价款,应向承包人支付违约金,违约金比例为[比例]。如发包人单方面解除合同,应赔偿承包人因此遭受的损失。9.2承包人违约责任:如承包人未按时完成勘察设计咨询工作,应向发包人支付违约金,违约金比例为[比例]。如承包人提供的成果不符合合同要求,应重新进行设计或修改,直至满足要求。9.3违约责任赔偿标准:违约责任赔偿标准按实际损失计算,包括直接损失和间接损失。十、保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限:本保密条款自合同签订之日起至合同终止后[年数]年。10.3保密义务:双方应对保密内容严格保密,未经对方同意不得向任何第三方泄露。十一、不可抗力11.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。11.2不可抗力发生时的处理:发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。11.3不可抗力解除:不可抗力事件持续超过[天数]天,双方可协商解除合同。十二、合同终止及终止条件12.1合同终止条件:合同期满双方协商一致解除合同发生不可抗力事件一方违约导致合同无法履行12.2合同终止程序:合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,并达成书面协议。十三、合同附件13.1合同附件清单:[附件清单,包括附件名称、内容等]13.2合同附件内容:[附件内容]十四、其他约定14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释及法律适用:本合同及其附件的解释和执行适用中华人民共和国法律。发包人(盖章):代表(签字):日期:承包人(盖章):代表(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明附加条款1:甲方主导决策权说明:在本合同中,甲方拥有对勘察设计咨询工作的主导决策权,包括但不限于工程规模、技术方案、设计标准等重大决策。附加条款2:甲方提供资料责任说明:甲方应确保向承包人提供的工程资料真实、完整、准确,并对因资料错误导致的勘察设计咨询工作延误或损失承担责任。附加条款3:甲方监督权说明:甲方有权对承包人的勘察设计咨询工作进行监督,包括但不限于工作进度、成果质量等,承包人应积极配合。附加条款4:甲方变更通知说明:如甲方需对工程进行变更,应在变更前通知承包人,并明确变更内容和影响,承包人应根据甲方要求调整勘察设计咨询工作。附加条款5:甲方验收责任说明:甲方负责组织工程勘察设计咨询成果的验收工作,并应在验收合格后支付相应的费用。二、乙方为主导时的附加条款及说明附加条款1:乙方主导决策权说明:在本合同中,乙方拥有对勘察设计咨询工作的主导决策权,包括但不限于技术方案、设计标准、施工图设计等。附加条款2:乙方技术方案选择权说明:乙方有权根据工程需求和实际情况,选择合适的技术方案,甲方应予以认可。附加条款3:乙方工作进度调整权说明:乙方有权根据工程进展和自身能力,调整勘察设计咨询工作进度,甲方应予以配合。附加条款4:乙方成果质量保证说明:乙方保证勘察设计咨询成果的质量,如因乙方原因导致成果不合格,乙方应无偿进行修改或重新设计。附加条款5:乙方保密责任说明:乙方应对在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密进行保密,未经甲方同意不得向任何第三方泄露。三、有第三方中介时的附加条款及说明附加条款1:第三方中介职责说明:第三方中介在本合同中负责协调双方关系,监督合同履行,并提供必要的咨询和服务。附加条款2:第三方中介费用说明:第三方中介费用由甲方和乙方按比例分担,具体比例由双方与第三方中介协商确定。附加条款3:第三方中介报告说明:第三方中介应定期向甲方和乙方提交工作进展报告,报告内容包括但不限于合同履行情况、双方沟通情况等。附加条款4:第三方中介争议调解说明:如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议,第三方中介应进行调解,调解结果对双方具有约束力。附加条款5:第三方中介责任说明:第三方中介应严格按照合同约定履行职责,如因第三方中介原因导致合同无法履行或履行不到位,第三方中介应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同附件清单2.工程概况说明书3.技术标准和规范文件4.服务进度计划表5.价格构成明细表6.付款时间节点安排7.技术资料清单8.成果交付时间表9.保密协议10.争议解决机构信息11.不可抗力事件清单12.合同变更及解除协议13.争议解决仲裁规则14.违约责任赔偿标准细则15.第三方中介服务协议16.合同履行监督报告二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付合同价款认定:甲方未在约定的付款时间节点支付合同价款,经催告后仍未支付。2.违约行为:乙方未按时完成勘察设计咨询工作3.违约行为:乙方提供的成果不符合合同要求认定:乙方提交的勘察设计咨询成果未达到合同约定的质量标准,经甲方验收不合格。4.违约行为:第三方中介未履行职责认定:第三方中介未按合同约定履行协调、监督等职责,导致合同无法履行或履行不到位。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.争议解决:指双方在合同履行过程中产生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任,包括支付违约金、赔偿损失等。4.保密协议:指双方就保密事项达成的协议,约定对特定信息保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方提供的资料不准确解决办法:甲方应及时补充或修正资料,并承担由此造成的损失。2.问题:乙方进度延误解决办法:双方协商调整进度计划,必要时可延长合同期限。3.问题:第三方中介职责不清解决办法:明确第三方中介的职责范围,加强沟通协调。五、所有应用场景:1.电力工程勘察设计咨询项目2.工程建设前期咨询3.工程设计优化与审查4.施工现场技术服务5.工程项目管理与协调全文完。二零二五版电力工程勘察设计咨询合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1勘察设计咨询范围3.2勘察设计咨询内容3.3勘察设计咨询标准4.合同期限4.1合同起始日期4.2合同终止日期4.3合同延期5.合同费用5.1合同总价5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.工作进度6.1工作阶段划分6.2各阶段完成时间6.3工作进度调整7.质量要求7.1勘察设计咨询质量标准7.2质量验收程序7.3质量责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效后的履行13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更后的履行14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:X电力1.1.2乙方:X勘察设计咨询1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:省市区路号1.2.2乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:1.3.2甲方联系电话:138xxxx56781.3.3乙方联系人:1.3.4乙方联系电话:139xxxx87652.项目概况2.1项目名称2.1.1电力工程2.2项目地点2.2.1省市区2.3项目规模2.3.1总装机容量:1000MW2.3.2年发电量:约80亿千瓦时2.4项目内容2.4.1电力系统设计2.4.2电气设备选型2.4.3电气施工图设计2.4.4电气安装指导3.合同标的3.1勘察设计咨询范围3.1.1电力系统总体设计3.1.2电气主接线设计3.1.3电气一次设备选型3.1.4电气二次设备选型3.2勘察设计咨询内容3.2.1电力系统负荷预测3.2.2电力系统可靠性分析3.2.3电气设备参数计算3.2.4电气设备布置设计3.3勘察设计咨询标准3.3.1符合国家电力行业标准3.3.2符合省地方电力规范3.3.3符合甲方企业内部设计规范4.合同期限4.1合同起始日期4.1.12025年1月1日4.2合同终止日期4.2.12027年12月31日4.3合同延期4.3.1未经双方同意,合同不得延期5.合同费用5.1合同总价5.1.1合同总价为人民币伍佰万元整(¥500万元)5.2费用支付方式5.2.1甲方按乙方提交的阶段性成果支付相应费用5.2.2首付款:合同签订后5个工作日内支付人民币壹佰万元整(¥100万元)5.2.3中期付款:完成50%设计工作后支付人民币壹佰万元整(¥100万元)5.2.4尾款:设计工作完成后支付人民币贰佰万元整(¥200万元)5.3费用支付时间5.3.1首付款:合同签订后5个工作日内5.3.2中期付款:完成50%设计工作后15个工作日内5.3.3尾款:设计工作完成后30个工作日内6.工作进度6.1工作阶段划分6.1.1负荷预测及可靠性分析阶段6.1.2电气一次设备选型阶段6.1.3电气二次设备选型阶段6.1.4电力系统总体设计阶段6.1.5电气主接线设计阶段6.1.6电气设备布置设计阶段6.2各阶段完成时间6.2.1负荷预测及可靠性分析阶段:合同签订后3个月内6.2.2电气一次设备选型阶段:合同签订后6个月内6.2.3电气二次设备选型阶段:合同签订后9个月内6.2.4电力系统总体设计阶段:合同签订后12个月内6.2.5电气主接线设计阶段:合同签订后15个月内6.2.6电气设备布置设计阶段:合同签订后18个月内6.3工作进度调整6.3.1如因不可抗力等原因导致工作进度延误,双方应协商调整进度计划6.3.2调整后的进度计划应经双方书面确认后执行8.保密条款8.1保密内容8.1.1甲方和乙方在合同履行过程中所获得的对方的技术、商业秘密及其他未公开信息8.1.2项目的可行性研究报告、设计图纸、技术方案等文件8.2保密期限8.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年8.2.2如法律法规有特殊规定的,从其规定8.3保密义务8.3.1甲方和乙方应采取合理的措施,确保保密内容的保密性8.3.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容8.4违约责任8.4.1如一方违反保密义务,导致保密内容泄露,应承担相应的法律责任8.4.2受损害方有权要求违约方支付违约金,违约金金额为泄露信息的价值或双方约定的金额9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定的时间和质量完成勘察设计咨询工作9.1.2乙方提交的勘察设计咨询成果不符合合同约定的质量标准9.1.3甲方未按合同约定支付费用9.1.4任何一方违反合同约定的保密义务9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金金额由双方协商确定,或按合同约定执行9.3违约赔偿9.3.1违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失9.3.2违约赔偿金额由双方协商确定,或按合同约定执行10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院10.3争议解决程序10.3.1双方应按照人民法院的诉讼程序进行争议解决11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1甲方或乙方严重违约,经另一方书面通知后,未在合理期限内纠正11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方,并说明解除原因11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后,双方应立即停止合同项下的工作12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经甲方和乙方法定代表人或授权代表签字盖章12.2合同生效日期12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效12.3合同生效后的履行12.3.1双方应按照合同约定履行各自的义务13.合同变更13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致13.1.2合同变更不影响合同的宗旨和目的13.2合同变更程序13.2.1双方应以书面形式提出合同变更请求13.2.2双方应就合同变更内容达成一致意见13.3合同变更后的履行13.3.1合同变更后,双方应按照变更后的内容履行各自的义务14.合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同期限届满14.1.2合同解除14.2合同终止程序14.2.1双方应以书面形式确认合同终止14.3合同终止后的处理14.3.1合同终止后,双方应立即停止合同项下的工作第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同项下工作而介入的任何个人或机构,包括但不限于监理单位、检验机构、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量15.2.2协助解决合同履行过程中出现的技术或管理问题15.2.3作为中立方对合同履行情况进行监督和评估15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致15.3.2第三方介入应签订相应的合作协议或服务合同15.3.3第三方介入后,甲乙双方应将第三方纳入合同管理范围16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行其职责过程中,应遵守相关法律法规和行业标准16.1.2第三方对其提供的服务质量负责16.2责任限额16.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合作协议或服务合同中约定16.2.2第三方责任限额不应超过其合作协议或服务合同约定的赔偿限额17.第三方权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合作协议或服务合同的要求,获得必要的资料和信息17.1.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的工作进行监督和评估17.1.3第三方有权在必要时提出建议或调整方案18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应协助甲方完成合同项下的工作18.1.2第三方应按照甲方的要求,对勘察设计咨询工作提出意见和建议18.1.3第三方应向甲方报告工作进展和存在问题18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应协助乙方完成合同项下的工作18.2.2第三方应按照乙方的技术标准和设计要求,对勘察设计咨询成果进行审核18.2.3第三方应向乙方反馈工作进展和存在问题19.第三方介入的额外条款19.1第三方介入后的变更程序19.1.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致19.1.2变更后的内容应书面通知各方并作为合同附件19.2第三方介入后的费用承担19.2.1第三方介入产生的费用由甲乙双方根据合作协议或服务合同约定承担19.2.2若第三方介入导致合同履行成本增加,甲乙双方应协商确定增加的费用承担方式19.3第三方介入后的争议解决19.3.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方和第三方协商解决19.3.2协商不成的,任何一方均有权根据本合同约定的争议解决方式提出解决请求20.第三方介入后的合同解除20.1第三方介入后的合同解除条件20.1.1第三方严重违约,经甲乙双方书面通知后,未在合理期限内纠正20.1.2第三方介入导致合同无法履行20.2第三方介入后的合同解除程序20.2.1解除合同应书面通知甲乙双方和第三方,并说明解除原因21.第三方介入后的合同终止21.1第三方介入后的合同终止条件21.1.1合同期限届满21.1.2合同解除21.2第三方介入后的合同终止程序21.2.1终止合同应书面通知甲乙双方和第三方,并说明终止原因第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订书要求:双方签字盖章,合同条款完整无缺。2.附件二:项目概况说明书要求:详细描述项目背景、目标、规模、内容等信息。3.附件三:勘察设计咨询范围说明书要求:明确勘察设计咨询的具体内容、范围和标准。4.附件四:工作进度计划表要求:详细列出各阶段工作内容、起止时间和责任人。5.附件五:费用预算表要求:列出各项费用项目、金额和支付方式。6.附件六:保密协议要求:明确双方保密内容、保密期限和违约责任。7.附件七:第三方合作协议要求:详细说明第三方介入的目的、职责、权利和责任。8.附件八:争议解决机制要求:明确争议解决方式、机构和程序。9.附件九:合同变更协议要求:详细说明变更内容、生效时间和履行要求。10.附件十:合同解除协议要求:明确解除原因、程序和后果。11.附件十一:合同终止协议要求:明确终止原因、程序和后续处理。12.附件十二:项目验收报告要求:详细记录项目验收情况、验收结论和存在问题。13.附件十三:费用结算清单要求:列出各项费用支付情况、金额和时间。14.附件十四:违约责任证明要求:详细说明违约行为、认定标准和赔偿金额。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定时间完成勘察设计咨询工作。1.2乙方提交的勘察设计咨询成果不符合合同约定的质量标准。1.3甲方未按合同约定支付费用。1.4任何一方违反保密义务。1.5第三方未按合作协议或服务合同履行职责。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定应基于事实和合同约定。2.2责任认定标准应与违约行为的性质和程度相适应。3.违约责任认定示例:3.1乙方未按合同约定时间完成勘察设计咨询工作,经甲方书面通知后仍未在合理期限内完成,认定为严重违约。3.2乙方提交的勘察设计咨询成果存在重大设计错误,影响工程安全和质量,认定为严重违约。3.3甲方未按合同约定支付费用,每逾期一天,应向乙方支付欠款金额的千分之五作为违约金。全文完。二零二五版电力工程勘察设计咨询合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(电力工程勘察设计委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(电力工程勘察设计咨询方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:本合同双方(甲方和乙方)本着平等互利、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行电力工程勘察设计咨询事宜,经友好协商,达成如下协议。2.2目的:本合同的目的是明确甲乙双方在电力工程勘察设计咨询过程中的权利义务,确保项目顺利进行,实现双方共同利益。三、定义与解释3.1专业术语:(1)电力工程:指电力系统中的发电、输电、变电、配电、用电等工程;(2)勘察设计:指对电力工程进行现场勘查、工程设计、施工图设计等;(3)咨询:指在勘察设计过程中,乙方根据甲方需求,提供专业意见和建议。3.2关键词解释:(1)勘察:指对电力工程现场进行实地调查、测量、取样等,以获取工程所需的基础资料;(2)设计:指根据勘察成果,对电力工程进行系统设计、设备选型、施工图绘制等;(3)咨询:指在勘察设计过程中,乙方根据甲方需求,提供专业意见和建议。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,提供高质量、高效率的勘察设计咨询服务;(2)甲方应按照合同约定,及时向乙方提供项目所需的资料、数据、图纸等;(3)甲方应按照合同约定,支付乙方勘察设计咨询服务费用;(4)甲方有权对乙方的勘察设计咨询服务进行监督和检查。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成勘察设计咨询服务;(2)乙方应保证勘察设计咨询服务的质量和效果,符合国家相关标准和规范;(3)乙方应按照甲方要求,提供必要的专业意见和建议;(4)乙方应保守甲方商业秘密,不得泄露甲方项目信息。五、履行条件5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为____年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点:勘察设计咨询服务地点为甲方项目所在地,具体地点由双方另行协商确定。5.3合同履行方式:乙方应在合同约定的期限内,按照甲方要求,完成勘察设计咨询服务,并及时向甲方提交相关成果。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效,自合同生效之日起,双方应严格按照合同约定履行各自的义务。6.2终止条件:(1)合同期限届满;(2)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序:(1)任何一方提出终止合同,应提前____天书面通知对方;(2)双方应就终止合同后的相关事宜进行协商,达成一致意见。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,向甲方提交已完成的勘察设计咨询服务成果;(2)双方应就终止合同后的剩余费用进行结算;(3)本合同终止后,双方不再承担合同约定的权利义务。七、费用与支付7.1费用构成:(1)勘察设计咨询服务费:根据甲方项目需求,乙方提供勘察设计咨询服务所发生的费用;(2)现场勘查费:乙方进行现场勘查所发生的交通、住宿、餐饮、材料等费用;(3)设计软件使用费:乙方在勘察设计过程中使用专业设计软件所产生的费用;(4)其他费用:合同履行过程中产生的其他合理费用。7.2支付方式:(1)勘察设计咨询服务费:甲方应在合同签订后____个工作日内支付总额的____%;(2)现场勘查费:甲方应在乙方提交现场勘查报告后____个工作日内支付;(3)设计软件使用费:甲方应在乙方完成设计软件安装后____个工作日内支付;(4)其他费用:甲方应在乙方提交相关费用清单后____个工作日内支付。7.3支付时间:(1)勘察设计咨询服务费:合同签订后____个工作日内;(2)现场勘查费:现场勘查报告提交后____个工作日内;(3)设计软件使用费:设计软件安装完成后____个工作日内;(4)其他费用:相关费用清单提交后____个工作日内。7.4支付条款:(1)银行转账:甲方应将费用直接转账至乙方指定的银行账户;(2)现金支付:甲方可选择在合同约定的时间内,以现金形式支付给乙方;(3)支票支付:甲方可选择在合同约定的时间内,开具支票支付给乙方。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付____%的违约金;(2)甲方未按约定提供项目所需资料的,应承担相应的责任;(3)甲方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定完成勘察设计咨询服务的,应向甲方支付____%的违约金;(2)乙方提供的服务不符合合同约定的质量要求,应承担相应的责任;(3)乙方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金。赔偿金额以实际损失为准,双方协商确定赔偿方式。九、保密条款9.1保密内容:(1)甲方项目的相关技术、工艺、设计等资料;(2)甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;(3)合同约定的其他保密事项。9.2保密期限:本合同项下的保密期限为合同签订之日起____年。9.3保密履行方式:(1)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)对保密内容采取必要的保密措施,防止泄露;(3)合同终止后,仍需继续履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义:本合同所称不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等,导致合同无法履行或者履行困难的事件。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱、恐怖袭击等社会异常事件;(3)政府政策、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,导致合同无法履行或履行困难时,甲乙双方应相互通知;(2)甲乙双方应采取措施减轻不可抗力事件对合同履行的影响;(3)不可抗力事件持续期间,合同履行期限相应顺延。10.4不可抗力实例:(1)地震导致电力工程勘察设计现场无法进入;(2)战争导致电力工程项目被迫停工;(3)政府政策调整导致电力工程勘察设计变更。十一、争议解决11.1协商解决:甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解:协商不成的,双方可向有关调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼:协商和调解不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼,或向双方约定的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、国家秘密的;(2)涉及合同履行主体资格变更的;(3)法律、法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同签订后,乙方保留对勘察设计成果的知识产权;(2)甲方在使用乙方提供的勘察设计成果时,不得侵犯乙方的知识产权。13.2特殊权力保留:(1)在合同履行过程中,乙方保留对甲方提供资料的保密权;(2)在合同终止后,乙方保留对甲方提供资料的保密权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致;(2)修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力:(1)经甲乙双方签字盖章的修改和补充协议,与本合同具有同等法律效力;(2)修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应积极配合乙方完成勘察设计咨询工作;(2)乙方应按照甲方要求,及时提供勘察设计咨询成果。15.2协作与配合方式:(1)甲乙双方应通过书面、电话、邮件等方式进行沟通;(2)甲乙双方应按照合同约定的时间节点,完成各自的工作。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间就电力工程勘察设计咨询事宜的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款:(1)本合同如有增减条款,应以书面形式进行;(2)增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日甲方代表(签字):乙方代表(签字):附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的项目背景资料及需求文件;2.乙方提供的勘察设计咨询服务方案;3.乙方提交的勘察设计成果文件;4.双方协商一致的其他文件;5.合同履行过程中产生的相关凭证;6.不可抗力事件的证明文件;7.违约责任的相关证据。二、违约行为及认定:违约行为及认定如下:1.甲方违约:(1)甲方未按时支付费用,认定甲方违约。(2)甲方未提供完整、准确的项目资料,认定甲方违约。(3)甲方泄露乙方商业秘密,认定甲方违约。2.乙方违约:(1)乙方未按时完成勘察设计咨询服务,认定乙方违约。(2)乙方提供的服务不符合合同约定,认定乙方违约。(3)乙方泄露甲方项目信息,认定乙方违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等,导致合同无法履行或者履行困难的事件。2.知识产权:指对智力成果的专有权利,包括专利权、著作权、商标权等。3.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.违约责任:指合同当事人因违约行为应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方提供的项目资料不完整或不符合要求。解决办法:甲方应及时补充完善项目资料,乙方根据补充后的资料进行勘察设计。2.问题:乙方勘察设计过程中发现甲方项目需求发生变化。解决办法:双方应及时沟通,协商确定新的勘察设计方案。3.问题:合同履行过程中出现不可抗力事件。解决办法:双方应及时协商,采取必要的措施减轻不可抗力事件的影响,合同履行期限相应顺延。4.问题:甲方未按时支付费用。解决办法:乙方应书面催告甲方支付费用,甲方仍不支付的,乙方有权停止勘察设计工作,并要求甲方支付违约金。5.问题:乙方未按时完成勘察设计咨询服务。解决办法:乙方应立即采取措施,加快勘察设计进度,确保按时完成工作。如因特殊原因无法按时完成,应及时通知甲方,并协商确定新的完成时间。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义:在本合同中,第三方指除甲方和乙方外的其他参与电力工程勘察设计咨询服务的主体,如分包商、供应商等。2.第三方责任:第三方应按照合同约定,履行其职责,确保其提供的服务符合合同要求。3.第三方权利:(1)第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定,为其提供服务所需的条件;(2)第三方有权要求甲方和乙方对其提供的服务进行验收。4.第三方义务:(1)第三方应按照合同约定,提供高质量的服务;(2)第三方应配合甲方和乙方的管理要求,确保项目顺利进行。5.第三方违约责任:第三方如违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付勘察设计咨询服务费用;(2)乙方有权要求甲方提供必要的资料和条件,以确保勘察设计工作的顺利进行;(3)乙方有权对甲方提供的资料进行保密。2.乙方利益条款:(1)乙方有权在合同履行过程中,对勘察设计服务进行调整和完善;(2)乙方有权获得合同约定范围内的知识产权。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付滞纳金;(2)甲方未按约定提供资料或条件的,应承担相应的责任;(3)甲方泄露乙方商业秘密的,应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,提供高质量的勘察设计咨询服务;(2)甲方有权对乙方提供的服务进行验收;(3)甲方有权要求乙方在合同履行过程中,对勘察设计服务进行调整和完善。2.甲方利益条款:(1)甲方有权获得乙方提供的勘察设计成果;(2)甲方有权在合同履行过程中,对乙方的服务进行监督和检查。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按时完成勘察设计服务的,应向甲方支付违约金;(2)乙方提供的服务不符合合同约定的,应承担相应的责任;(3)乙方泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任。全文完。二零二五版电力工程勘察设计咨询合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.合同范围3.1勘察设计内容3.2咨询服务内容3.3工作量及工作量计算方式4.项目费用及支付方式4.1项目费用总额4.2费用构成4.3支付方式及时间4.4付款条件5.质量要求5.1勘察设计质量标准5.2咨询服务质量标准5.3质量保证措施6.项目进度安排6.1各阶段工作内容6.2各阶段时间节点6.3进度调整及延迟责任7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3解除合同后的处理11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.合同附件12.1附件名称12.2附件内容13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更后的合同效力14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释14.3合同争议解决原则第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1勘察设计方:勘察设计1.1.2咨询服务方:咨询服务1.2合同双方地址1.2.1勘察设计方地址:省市区路号1.2.2咨询服务方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1勘察设计方联系人:1.3.1联系电话:138xxxx56781.3.2咨询服务方联系人:1.3.2联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2.1.1电力工程项目2.2项目地点2.2.1省市区2.3项目规模2.3.12×100兆瓦火力发电厂2.4项目周期2.4.1勘察设计阶段:自合同签订之日起6个月内完成2.4.2咨询服务阶段:自勘察设计阶段完成后3个月内完成3.合同范围3.1勘察设计内容3.1.1初步设计3.1.2施工图设计3.1.3工程量清单编制3.2咨询服务内容3.2.1投资估算3.2.2财务分析3.2.3项目管理咨询3.3工作量及工作量计算方式3.3.1工作量按国家电力行业相关标准计算3.3.2工作量计算公式详见附件4.项目费用及支付方式4.1项目费用总额4.1.1勘察设计费:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.1.2咨询服务费:人民币伍拾万元整(¥50,000.00)4.2费用构成4.2.1人工费用4.2.2材料费用4.2.3设备费用4.2.4其他费用4.3支付方式及时间4.3.1首付款:合同签订后5个工作日内支付勘察设计费总额的30%4.3.2中期付款:勘察设计阶段完成后支付勘察设计费总额的40%4.3.3尾款:咨询服务阶段完成后支付咨询服务费总额的100%4.4付款条件4.4.1付款条件符合国家相关法律法规及双方约定5.质量要求5.1勘察设计质量标准5.1.1符合国家电力行业相关设计规范和标准5.1.2设计文件内容完整、准确、清晰5.2咨询服务质量标准5.2.1提供的咨询服务符合项目需求5.2.2咨询报告内容准确、可靠、具有针对性5.3质量保证措施5.3.1勘察设计方建立健全质量管理体系5.3.2咨询服务方建立健全咨询服务体系6.项目进度安排6.1各阶段工作内容6.1.1勘察设计阶段:完成初步设计、施工图设计、工程量清单编制等工作6.1.2咨询服务阶段:完成投资估算、财务分析、项目管理咨询等工作6.2各阶段时间节点6.2.1勘察设计阶段:自合同签订之日起6个月内完成6.2.2咨询服务阶段:自勘察设计阶段完成后3个月内完成6.3进度调整及延迟责任6.3.1如因勘察设计方原因导致进度延迟,勘察设计方应承担相应责任6.3.2如因咨询服务方原因导致进度延迟,咨询服务方应承担相应责任7.保密条款7.1保密内容7.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等7.1.2任何涉及合同内容的文件、资料、数据等7.2保密期限7.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年7.3违约责任7.3.1如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,违约方应承担相应的赔偿责任7.3.2违约方还应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同争议8.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院8.3争议解决程序8.3.1争议解决程序应遵循中华人民共和国相关法律法规9.违约责任9.1违约情形9.1.1一方未按合同约定履行勘察设计或咨询服务义务9.1.2一方未按合同约定支付费用9.1.3一方违反保密义务9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同总金额的10%10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1解除合同前,双方应协商一致10.2.2解除合同后,双方应立即停止履行合同义务10.3解除合同后的处理10.3.2双方应相互返还已收到的款项11.合同生效11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字11.2合同生效日期11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效12.合同附件12.1附件名称12.1.1附件一:勘察设计任务书12.1.2附件二:咨询服务协议12.1.3附件三:费用明细表12.2附件内容12.2.1附件一详细列明勘察设计任务的具体要求12.2.2附件二详细列明咨询服务的内容和标准12.2.3附件三详细列明项目费用构成及支付方式13.合同变更13.1变更条件13.1.1双方协商一致13.1.2变更内容不影响合同目的的实现13.2变更程序13.2.1双方应以书面形式提出变更请求13.2.2变更内容经双方签字盖章后生效13.3变更后的合同效力13.3.1变更后的合同条款具有同等法律效力14.其他约定14.1合同未尽事宜14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议14.2合同解释14.2.1本合同以中文文本为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准14.3合同争议解决原则14.3.1双方应本着公平、公正、诚信的原则解决合同争议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指非合同双方,但为合同的履行提供必要支持或服务的任何个人、企业或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论